TendiGo
Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg

27.33 - Generalsanierung Albert-Schweitzer-Schule - Blitzschutz-Erdungsanlage

Schulverband Albert-Schweitzer-SchuleAlbert-Schweitzer-Schule Parkstraße 9 69168 Wiesloch, Baden-WürttembergVeröffentlicht:
Angebotsfrist: noch 21 Tage

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Im Zuge der Generalsanierung der Albert-Schweitzer-Schule in Wiesloch wird die komplette äußere Blitzschutzanlage demontiert und durch eine neue Blitzschutz- und Erdungsanlage ersetzt. Das Gebäude (erbaut 1972–1974, 2 Geschosse plus Teilunterkellerung) erhält nach der Dachsanierung unter Berücksichtigung zusätzlicher Dachaufbauten eine neue Anlage nach DIN VDE 0185.

Die ausgeschriebene Leistung umfasst im Wesentlichen:

Demontage und Entsorgung der alten Fangleitungen und DachleitungshalterLieferung und Montage der neuen Blitzschutz- und Erdungsanlage (ca. 750 m Runddrähte, Fangstangen, Dachleitungshalter, Tiefenerder, Verbindungsteile)Prüfung und Dokumentation inklusive Bestandsplänen, Werk- und Montageplänen, Prüfprotokoll und Foto-DokumentationZusammenarbeit mit der Rohbaufirma (Fundamenterder) und Koordination mit anderen Gewerken auf der Baustelle

Der Auftrag wird vom Schulverband Albert-Schweitzer-Schule vergeben. Angebote können ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform eingereicht werden (mit qualifizierter Signatur). Nebenangebote und mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen, Zuschlagskriterium ist allein der Preis.

Ausschreibung ansehen

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Noch 21 Tage bis zur Angebotsfrist — 30. September 2026
HEUTE
Termin / FristSEP2026 NOV JAN2027 MÄR MAI JUL SEP NOV
Veröffentlichung2. Sep. 2026
Angebotsfrist30. Sep. 2026
Bindefrist30. Sep. – 30. Okt. 2026
Ausführungsbeginn16. Nov. 2026
Demontage Bestandsanlage Dach16. Nov. – 20. Nov. 2026
Prüfung/Messung Erdungsanlage Bestand23. Nov. – 4. Dez. 2026
Anpassung Erdungsanlage23. Nov. – 27. Nov. 2026
Installation Blitzschutzanlage18. Okt. – 12. Nov. 2027
Prüfung/Messungen Blitzschutz15. Nov. – 17. Nov. 2027
Fertigstellung17. Nov. 2027
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Niedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
  • Preis100%

    Zuschlagskriterium Preis - einziges Wertungskriterium

KI-Hinweis: In Abschnitt 5.5 ist ausschließlich das Zuschlagskriterium 'Preis' angekreuzt, alle weiteren Felder sind leer.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Ausführungsort und Einordnung

Bauvorhaben: Generalsanierung Albert-Schweitzer-Schule

Standort: Parkstraße 9, 69168 Wiesloch

Gebäude: Erbaut 1972–1974, 2 Geschosse plus Teilunterkellerung

Bauherr/Auftraggeber: Schulverband Albert-Schweitzer-Schule, Geschäftsstelle Marktstraße 13, 69168 Wiesloch

Art der Vergabe und Rahmenbedingungen

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A Abschnitt 1, Bauauftrag nach VOB/B 2016Keine losweise Vergabe – die Leistung wird als einheitliches Los vergebenNebenangebote und mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassenAngebotsabgabe ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform (qualifizierte elektronische Signatur)Zuschlagskriterium: nur der Preis

Bauausführung – zeitliche Einordnung und Ablauf

Ausführungsbeginn: 16.11.2026Fertigstellung (abnahmereif): 17.11.2027Baubegleitende Ausführung in mehreren Bauabschnitten, abgestimmt mit dem Bauzeitenplan der Gesamtmaßnahme (Gesamtbauzeit 26.10.2026 – 24.03.2028)Enge Abstimmung und Koordination mit anderen Gewerken auf der Baustelle (insbesondere Rohbaufirma wegen Fundamenterder)Wöchentliche Baubesprechungen während der gesamten Bauzeit

Leistungsverzeichnis – Hauptleistungen Blitzschutz-/Erdungsanlage

Gruppe 1: Blitzschutzanlage/Erdungsanlage

| Pos. | Leistung | Menge |

|---|---|---|

| 1.1 | Baustelleneinrichtung, Anfahrt | 1 psch |

| 1.2 | Runddraht V4A Edelstahl 10 mm | 250 m |

| 1.3 | Runddraht Stahl verzinkt 8 mm | 350 m |

| 1.4 | Runddraht Aluminium mit Isolierung 8 mm | 150 m |

| 1.5 | Stahlseil 10 mm galvanisch verzinkt | 70 m |

| 1.6 | Kreuzstück V4A | 25 St |

| 1.7 | Kreuzstück Stahl verzinkt | 93 St |

| 1.8 | Blechteile/Anschluss mit Falzklemme (Zweimetallklemme) | 25 St |

| 1.9 | Dunstrohr-Anschlüsse, feuerverzinkter Stahl | 12 St |

| 1.10 | Eisenteile, Anschlüsse (Aufzugschienen, Tore etc.) | 10 St |

| 1.11 | Zweimetallhülse | 14 St |

| 1.12 | Dachleitungshalter für Flachdächer mit Betonstein | 350 St |

| 1.13 | Dachleitungshalter 1,5 m isoliert (GFK) | 28 St |

| 1.14 | Fangstange 0–1 m | 1 St |

| 1.15 | Fangstange 1–2 m | 1 St |

| 1.16 | Fangstange 2–3 m | 18 St |

| 1.17 | Fangstange 4–5 m | 4 St |

| 1.18 | Überbrückungsband | 46 St |

| 1.19 | Leitungswandhalter | 150 St |

| 1.20 | Erdeinführungsstangenset V4A | 10 St |

| 1.21 | Trennstelle mit Nummernschilder | 10 St |

| 1.22 | Tiefenerder Edelstahl V4A, 25 mm, 1,5 m pro Stück | 30 St |

| 1.23 | Prüfung Erdungs- und Blitzschutzanlage nach DIN VDE 0185 inkl. Prüfprotokoll | 1 psch |

| 1.24 | Werk- und Montagepläne | 1 psch |

| 1.25 | Bestandspläne Erdungsanlage inkl. techn. Unterlagen | 1 psch |

Demontage und Entsorgung der Bestandsanlage

Gruppe 2: Demontage- und Änderungsarbeiten

2.1 Prüfung der Erdungsanlage nach DIN VDE 0185 (10 Ableiter/Trennstellen): 1 St2.2 Runddraht Stahl verzinkt 10 mm demontieren und entsorgen: 300 m2.3 Dachleitungshalter demontieren und entsorgen: 300 St

Die Demontage erfolgt vor der Dachsanierung; die Prüfung und ggf. Anpassung der Bestands-Erdungsanlage erfolgt im Zeitraum 23.11.2026 – 04.12.2026.

Stundenlohnarbeiten (Bedarfspositionen)

Gruppe 3: Stundenlohnarbeiten (Richtwerte)

3.1 Obermonteur, Lohngruppe 7: 5 Std3.2 Selbstständiger Monteur, Lohngruppe 6: 5 Std3.3 Monteur, Lohngruppe 4: 5 Std

Für Stundenzettel gelten tägliche doppelte Ausfertigung mit Name, Beruf, Lohngruppe, Arbeitsleistung nach Zeit/Ort/Dauer, Materialverbrauch, Maschinennutzung und Fuhrleistungen.

Baustellenbedingungen und Infrastruktur

Lager- und Arbeitsplätze werden vom Auftraggeber nach Absprache überlassenWasser- und Stromanschluss auf der Baustelle vorhanden; die Kosten trägt der AuftraggeberEignungs- und Gütenachweispflicht für alle Leistungen, soweit bauaufsichtliche Zulassung des Materials dies verlangt (z.B. Konformitätsbescheinigungen)Vertragsstrafe bei LTMG-Verstoß: 1 % der Abrechnungssumme (netto) pro Verstoß, max. 5 % kumuliertVertragsstrafe Verzug: max. 5 % der Abrechnungssumme (netto)

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Finanzielle Eignung

Angabe der Umsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre (Bauleistungen und vergleichbare Leistungen) im Formular KEV 179

Technische Eignung / Referenzen

Mindestens 3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 2 abgeschlossenen KalenderjahrenVergleichbarkeit mit der zu vergebenden Leistung (Blitzschutz-/Erdungsanlage)Pro Referenz sind anzugeben: Baumaßnahme/Projektbezeichnung, Ort, Bauherr/Auftraggeber mit Anschrift, Leistungsbeschreibung, Auftragswert gesamt, Auftragswert eigener Anteil, Ausführungszeitraum, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmen), besondere technische/gerätespezifische/zeitliche Anforderungen, eingesetzte Arbeitnehmer und Leitungskräfte im DurchschnittBei Zuschlagserteilung sind schriftliche Bestätigungen der damaligen Auftraggeber vorzulegenReferenzen sind erst auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

Persönliche und rechtliche Eignung

Eintragung im Handelsregister, Handwerksrolle oder bei der Industrie- und HandelskammerKein Insolvenzverfahren / keine Liquidation; ggf. Insolvenzplan vorlegenKeine Ausschlussgründe nach § 6e EU VOB/A (insbesondere keine schweren Verfehlungen)Keine relevanten Verurteilungen/Strafen/Geldbußen in den letzten 2 Jahren

Wirtschaftliche und soziale Eignung

Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenAuf Verlangen: Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialkasse und des FinanzamtsMitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft; auf Verlangen qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung mit LohnsummenVerpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW (KEV 179.3) ist mit dem Angebot verbindlich abzugebenAb Auftragssumme ab 30.000 € erfolgt eine Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) durch den Auftraggeber

Personelle und organisatorische Anforderungen

Erklärung zur Verfügbarkeit erforderlicher ArbeitskräfteAuf Verlangen: Zahl der jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit LeitungspersonalPersonal mit deutschen Sprachkenntnissen (mündlich und schriftlich) auf angemessenem NiveauSchriftliche Benennung eines deutschsprachigen Vertreters nach AuftragserteilungVerpflichtung zur Stammpersonal-Einsatz (KEV 116.2 WBVB)

Alternative Nachweise

Statt Eigenerklärung: Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Abgabe einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE)Bei Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerische Haftung, bevollmächtigtes Mitglied benannt, KEV 175 AngErg Bietergem vollständig ausgefüllt
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 2 abgeschlossene Kalenderjahre

Drei vergleichbare Referenzen über Blitzschutz-/Erdungsanlagen

Vergleichbarkeit mit Blitzschutz- und Erdungsanlage; pro Referenz: Baumaßnahme, Ort, Bauherr/Auftraggeber mit Anschrift, Leistungsbeschreibung, Auftragswert gesamt und eigener Anteil, Ausführungszeitraum, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmen), besondere technische/gerätespezifische/zeitliche Anforderungen, durchschnittlich eingesetzte Arbeitnehmer und Leitungskräfte; bei Zuschlag schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers und Benennung des Ansprechpartners. Referenzen sind erst auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Geringe Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 59%4–10 · 28%11+ · 13%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 22 erledigt
Pflichtangaben mit dem Angebot (ausgefüllt einreichen)
Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen
Während der Bauausführung zu erstellen / vorzuhalten
Mit TendiGo
Alle Vergabeunterlagen, KI-Analyse der Eignungskriterien und ein Angebots-Check — direkt zu dieser Ausschreibung.
Zur Original-Ausschreibung
Vergabeunterlagen abrufenKI prüft EignungskriterienKI hilft bei der Bewerbung
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie einmal pro Woche die neuen Vergabeverfahren dieser Branche per E-Mail.
Bitte geschäftliche E-Mail-Adresse (name@ihrefirma.de). Private Anbieter wie Gmail oder GMX können wir nicht benachrichtigen.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar

Auf einen Blick

Auftraggeber
Schulverband Albert-Schweitzer-Schule
Ort
Albert-Schweitzer-Schule Parkstraße 9 69168 Wiesloch, Baden-Württemberg
Kategorie
Baden-Wuerttemberg
Veröffentlicht
Angebotsfrist

Erfüllungsort

Ort der Leistung
Albert-Schweitzer-Schule Parkstraße 9 69168 Wiesloch
Baden-Württemberg

Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg

Alle anzeigen

Bereit für die Zukunft der Vergabe?

Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.

806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit