Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung (VOB/A, Offenes Verfahren) des Eigenbetriebs Bau, Vermögen und Informationstechnik des Rhein-Neckar-Kreises für IT-Netzwerkverkabelung (strukturierte Kupferverkabelung Cat.6A/7) und Elektroinstallationsarbeiten am Standort Stift Sunnisheim, Stiftstraße 15, 74889 Sinsheim.
Was ist zu tun: Auf dem Gelände der Jugendeinrichtung (20 Gebäude, Unterrichtsräume in Gebäuden 3, 11 und 19) sollen flächendeckendes WLAN vorbereitet sowie die LAN-/EDV-Verkabelung ertüchtigt und erweitert werden. In mehreren Gebäuden sind neue Verteilerschränke aufzubauen und es fallen kleinere Elektroversorgungs-Erweiterungen (z.B. SCHUKO-Steckdosen) an. Ausführungsbeginn 12.10.2026, abnahmereife Fertigstellung 09.07.2027.
Was einzureichen ist: Vollständiges Angebot nach VOB mit Leistungsverzeichnis, Urkalkulation, Eigenerklärung zur Eignung (mind. 3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 3 Jahren), Verpflichtungserklärung Mindestlohn/Tariftreue, Nachunternehmererklärungen, ggf. Bietergemeinschaftserklärung sowie Nachweise zu Sozialkasse, Finanzamt und Berufsgenossenschaft.
Abgabe: Angebotsfrist endet am 08.09.2026 um 10:00 Uhr (MESZ).
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertZuschlagskriterien
Gewichtung laut Vergabeunterlagen- Preis100%
Zuschlagskriterium Preis als alleiniges Wertungskriterium (siehe Nr. 5.5 der Aufforderung zur Angebotsabgabe)
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenAllgemeiner Projekthintergrund
Stift Sunnisheim ist eine Jugendeinrichtung auf dem Michaelsberg in Sinsheim mit insgesamt 20 Gebäuden (Schulen, Wohnen, Betreuung). Ziel der Maßnahme ist die flächendeckende WLAN-Ausstattung sowie die Ertüchtigung und Erweiterung der strukturierten Kupferverkabelung für LAN und WLAN. Außerdem werden Datenanschlüsse für die Gebäudetechnik installiert, die EDV-Verkabelung in den Unterrichtsräumen erweitert und eine vollständige digitale Dokumentation der strukturierten Verkabelung erstellt.
Glasfaseranbindungen zwischen den Gebäuden sind bereits vorhanden und NICHT Bestandteil dieser Ausschreibung. WLAN-Switche und Access Points werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt – deren Lieferung und Montage ist ebenfalls nicht Bestandteil.
Ingenieurtechnische Vorgaben
Die Verkabelung ist als Tertiärverkabelung nach EN 50173-1, EN 50288-4-1 sowie ISO/IEC 11801 (Klasse EA bis 500 MHz) auszuführen, GHMT Cat.6A zertifiziert und PoE/PoE+/UPoE/4PPoE-fähig. Permanent-Link-Messungen nach EN 50173 Klasse 6A sind für jedes Kabel durchzuführen, der NVP-Wert des Datenkabels ist korrekt einzustellen.
Zur Ausführung gehört auch:
Dokumentation
Erstellung einer vollständigen digitalen Dokumentation in CAD/DWG und/oder Visio (offene Formate) mit Eintragung aller Anschlüsse in den Gebäudeplänen, Netzwerkspinne/Netzwerkschema, Bestückungslisten, Messprotokollen (Permanent Link Cat.6A, 500 MHz) sowie einer Brandschutzdokumentation inkl. Zertifikate und Brandschutzschilder. Die Übergabe hat in offenen Dateien und gängigen Formaten (CAD/PDF/Visio) zu erfolgen.
Innerhalb von zwei Wochen nach Auftragserteilung ist ein bauteil- und geschossweiser Taktplan zur Prüfung vorzulegen; dieser wird Vertragsbestandteil.
Logistik, Bauablauf & Baustellenbedingungen
Lager- und Arbeitsplätze auf dem Baugelände sind nur begrenzt vorhanden; weitere sind vom Auftragnehmer (AN) zu beschaffen (Kosten über Vertragspreise abgegolten). Verkehrswege innerhalb des Baugeländes sind begrenzt vorhanden. Wasser- und Stromanschluss sind vorhanden, die Verbrauchskosten trägt der AG.
Aufgrund des laufenden Schulbetriebs gelten besondere Montagezeiten:
Eine Vorankündigung nach § 2 BaustellV sowie ein SiGe-Koordinator/SiGe-Plan nach § 3 BaustellV sind nicht erforderlich.
Stundenzettel sind arbeitstäglich nach Vordruck KEV 320 zu führen, wöchentlich zu übergeben und täglich der Bauleitung mit Datum, Baustellenbezeichnung, Namen der Arbeitskräfte und Leistungsart zur Unterschrift vorzulegen. An- und Abfahrtszeiten sind nicht einzutragen. Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Samstags- und Feiertagsarbeit sind gesondert nachzuweisen.
Rechnungswesen
Rechnungen sind 1-fach beim Auftraggeber und 1-fach bei ACP IT Solutions GmbH, Ulmer Straße 4, D-70771 Leinfelden-Echterdingen einzureichen. Einfach einzureichen sind zudem Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, örtliche Aufmaße und Handskizzen.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenFachliche Eignung
Voraussetzung ist Präqualifikation (PQ) im Präqualifikationsverzeichnis ODER Abgabe einer Eigenerklärung zur Eignung mit Vordruck KEV 179 AngErg Eignung. Darin sind für die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre Umsätze aus vergleichbaren Leistungen anzugeben, die Verfügbarkeit erforderlicher Arbeitskräfte zu erklären und mindestens 3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 3 Kalenderjahren vorzulegen (Baumaßnahme, Bauherr/Auftraggeber, Leistung, Auftragswert, Eigenanteil, Ausführungszeit, Rolle, eingesetzte Arbeitskräfte, Besonderheiten).
Zuverlässigkeit & rechtliche Voraussetzungen
Erforderlich sind:
Tariftreue & Mindestlohn
Einhaltung des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes Baden-Württemberg (LTMG-BW). Abgabe der Verpflichtungserklärung Mindestlohn (KEV 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn). Die Pflichten sind an Nach- und Verleihunternehmen weiterzugeben; prüffähige Unterlagen über eingesetzte Beschäftigte sind bereitzuhalten. Verstöße können Vertragsstrafe, Angebotsausschluss und dreijährigen Vergabeausschluss zur Folge haben.
Nachunternehmer- und Bietergemeinschaftsregelungen
Nachunternehmer müssen mindestens 70 % mit Stammarbeitskräften erbringen (KEV 116.2 WBVB). Beim Einsatz von Nachunternehmern sind die Formulare AngErg NU Nr. 1 und/oder Nr. 2 einzureichen (Gewerk/Position, Name/Anschrift des NU, BG-Mitgliedsnummer). Bei Bietergemeinschaften ist die Erklärung KEV 175 abzugeben, bei nicht präqualifizierten Mitgliedern zusätzlich KEV 179.
Auftragsbezogene Sicherheiten
Sicherheit/Bürgschaft (KEV 312 Sich 3) ist nur zu stellen, falls Vorauszahlungen gewährt werden. Eine Bauleistungs- oder Montageversicherung wird vom Auftraggeber abgeschlossen; eine besondere Stammpersonalklausel kommt nicht zur Anwendung (im Formular KEV 116.2 angekreuzt).
Mindestens 3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren mit Bezug zu IT-Verkabelung und/oder Elektroinstallation (Eigenerklärung KEV 179)
Baumaßnahme, Bauherr/Auftraggeber (Anschrift), Leistung (Menge/Einheit), Auftragswert der Gesamtleistung, Eigenanteil, Ausführungszeitraum, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE-Partner/Nachunternehmer), durchschnittlich eingesetzte Arbeitskräfte und Leitungskräfte, besondere technische/gerätespezifische/zeitliche Anforderungen; auf Verlangen: schriftliche Bestätigung des Referenzauftraggebers inkl. Ansprechpartner