9.113 - Stützmauersanierung Meckesheimer Weg

Einrichten, Unterhalten und Räumen der Baustelle inkl. Geräten, Baubüro, Sanitär- und Lagerflächen. Erstellung eines Verkehrszeichen- und Umleitungsplans in 3-facher Ausfertigung mit großräumiger Beschreibung, Bauzeit und verantwortlicher Person sowie Einholung der verkehrsrechtlichen Genehmigung. Absicherung der Baustelle mit Beschilderung, Absperrschranken, Leitbaken und Hinweisschildern; Mülltonnentransport. Verkehr und Friedhofzufahrt möglichst aufrechterhalten.

Vermessungsarbeiten durch erfahrenes Fachpersonal mit Referenznachweis vor Baubeginn. Vermessung von Kabel-, Straßenbau-, Entwässerungs- und Blocksteinsätzen in Gauß-Krüger/UTM-Koordinaten, Kontrollmessungen, georeferenziertes Einmessen. Lückenlose, chronologische Fotodokumentation mit Datums-/Uhrzeit-/Lagebeschriftung, wöchentliche digitale Übergabe an die Bauleitung.

Freimachen des Baufelds (Rodung, Wurzelstöcke bis Ø 50 cm), Oberboden abtragen und andecken, Rasenansaat. Suchschlitze bis 1,75 m Tiefe, Bodenaushub ca. 800 m³ inkl. Felszulagen. Abbruch von Bordsteinen, Rinnenplatten, Asphalt (ca. 150 m²) und der beidseitigen Holzpalisaden. Böschungssicherung. Bodenmaterialien in Homogenbereichen E1–E3 analysieren (EBV/DepV); Aufbruchmaterial PAK/EPA; Holzpalisaden getrennt entsorgen. Abtransport auf Bereitstellungsflächen des Auftragnehmers, Nachweis via elektronischem Nachweisverfahren, Begleit- und Wiegescheinen.

Fundamentaushub, Bodenverbesserung mit Grobschotter (ca. 50 t), Fundamentbeton (Einkornbeton 8/16), Geotextilvlies GRK 3. Wasserbausteine HMB 1000/3000 (ca. 330 t) und HMB 300/1000 (ca. 170 t) nach TLW 2003 / DIN EN 13383, Hinterfüllung mit Einkornbeton, Fugen mit Zementmörtel. Prüfzeugnisse für Wasserbausteine vorlegen.

Rohrgraben bis 3 m Tiefe, PVC-Rohre KG OD160 (ca. 20 m) inkl. Formstücke und Rohrauflager, 4 Straßenabläufe 500×500 mm. Randeinfassungen aus Betonrandsteinen 15/22 (ca. 120 m) inkl. Bogen- und Gehrungssteinen. Fahrbahn- und Wegeausbau: Feinplanie, Bodenverdichtung, Frostschutzschicht 0/32 (ca. 60 m³), Schottertragschicht (ca. 25 m³), Abfräsen Bestand (ca. 300 m²), Asphalttragschicht AC32TN, Asphalttragdeckschicht AC11TD (ca. 350 m²), Asphaltdeckschicht AC8DN (ca. 96 kg/m²), Anschlüsse an Einbauten und Nahtarbeiten nach ZTV Asphalt-StB.

Kabelgräben, Kabelschutzrohre DN110 (ca. 220 m) mit Trassenwarnband, Kabel freilegen und sichern, 4 Abzweigkästen 650/400 mm. Einziehen von Strom- und Telekomleitungen je ca. 330 m.

Sämtliche Arbeiten in Abschnitten von 5 bis max. 10 m Länge ausführen. Ausführungsbeginn 19.10.2026, abnahmereife Fertigstellung 26.02.2027 (verbindliche Vertragsfristen nach § 5 Abs. 1 VOB/B). Geräte an die topographischen Verhältnisse anpassen (z. B. Baggerbreite).

Eintragung im Handelsregister, in der Handwerksrolle und/oder bei der IHK. Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern und Abgaben. Ordnungsgemäße Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge. Mitgliedschaft in der zuständigen Berufsgenossenschaft mit Unbedenklichkeitsbescheinigung. Kein Insolvenzverfahren oder vergleichbares Verfahren, keine Ablehnung mangels Masse, keine Liquidation. Keine schweren Verfehlungen gem. § 6e EU VOB/A. Keine einschlägigen Verurteilungen / Freiheitsstrafen über 3 Monate oder Geldbußen über 90 Tagessätze / 2.500 € in den letzten 2 Jahren.

Ausreichende Arbeitskräfte für die Ausführung verfügbar. Umsatzangaben zu vergleichbaren Leistungen der letzten abgeschlossenen Geschäftsjahre (Angabe im KEV 179). Vermessungspersonal mit nachgewiesener Erfahrung; Referenzen der Vermessungsfirma vor Baubeginn vorlegen.

Mindestens 3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren zu Erd-, Abbruch-, Straßenbau- und Hangsicherungsarbeiten (vgl. Referenzprojekte). Auf Verlangen schriftliche Bestätigung des jeweiligen Auftraggebers.

Bei Nachunternehmereinsatz: Vordrucke KEV 176.1 und 176.2 mit Name, Anschrift, BG-Mitgliedsnummer und Teilleistungen bereits mit dem Angebot abgeben. Bietergemeinschaften: Erklärung KEV 175 von allen Mitgliedern unterschrieben. Keine Bietergemeinschaften, die sich erst nach Aufforderung aus aufgeführten Unternehmen bilden. Auf Verlangen Auskünfte zu wirtschaftlichen/rechtlichen Verbindungen zu anderen Unternehmen.

Angabe einer PQ-Nummer im Angebotsschreiben möglich (Eintragung im PQ-Verzeichnis www.pq-verein.de); alternativ Eigenerklärung KEV 179. Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG (Pflicht ab Angebotssumme > 5.000 €); Änderungen sind unverzüglich mitzuteilen. Verpflichtungserklärung Mindestlohn / Tariftreue LTMG-BW (KEV 179.3).

Vergleichbare Bauleistungen (Erd-, Abbruch-, Straßenbau- und Hangsicherungsarbeiten — hier Stützmauer-/Stützwandsanierung)

Mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar; auf Verlangen der Vergabestelle schriftliche Bestätigung des Auftraggebers vorlegen. Angaben je Referenz: Baumaßnahme, Bauherr/Auftraggeber, Ort, Leistungsumfang, Auftragswert gesamt, Eigenanteil, Ausführungszeit, eingesetzte Arbeitskräfte, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/NU) und besondere technische/gerätespezifische/zeitliche Anforderungen.