Ausschreibungen Bayern
Adam-Kraft-Straße 2 - Starkstromanlagen
Stadt Nürnberg HochbauamtNürnberg, BayernVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWas wird hier beschafft?
Die Stadt Nürnberg (Hochbauamt) vergibt die elektrotechnischen Starkstromarbeiten für die denkmalgeschützte Grundschule St. Johannis in der Adam-Kraft-Straße 2 in Nürnberg. Das Gebäude wird vom Keller bis ins 2. Obergeschoss komplett saniert – während des laufenden Schulbetriebs, in zwei Bauabschnitten von Ende Februar 2027 bis Mitte Dezember 2028.
Was ist konkret zu liefern?
Neue komplette Elektroinstallation in einem Altbau (Mauerwerk aus Ziegel, Klinker und Sandstein)Photovoltaikanlage mit 54 Modulen auf dem DachHauptverteilung (NSHV) mit 2 Hauptverteilern, ca. 16 Unterverteilern und ca. 20 KleinverteilernKNX-Gebäudeautomation, LED-Beleuchtung (ca. 760 Leuchten) und SicherheitsbeleuchtungBlitzschutz, Erdung, Brandschutzmaßnahmen, KabeltrassenDemontage der kompletten BestandsinstallationDokumentation und 4 Jahre Wartung
Wie ist das Angebot einzureichen?
Elektronisch über die Plattform Deutsche eVergabe (Bieterassistent) – Papierangebote sind nicht zugelassen. Angebotsfrist: 9. November 2026, 09:30 Uhr.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristOKT2026 JAN2027 APR JUL OKT JAN2028 APR JUL OKT
Veröffentlichung8. Okt. 2026
Bieterfragen-Frist30. Okt. 2026
Angebotsfrist9. Nov. 2026
Bindefrist9. Nov. – 9. Dez. 2026
Ausführungsbeginn24. Feb. 2027
BA1: OG 2 - Feinmontage24. Feb. 2027
Vertragslaufzeit24. Feb. 2027 – 15. Dez. 2028
BA1: UG - Feinmontage1. März 2027
BA1: BMA3. März 2027
BA1: OG 1 - Feinmontage24. März 2027
BA1: EG - Feinmontage16. Apr. 2027
BA1: Anschluss/Verteilung30. Apr. 2027
Fertigstellung BA113. Juli 2027
Vertragsende15. Dez. 2028
Fertigstellung BA216. Dez. 2028
Vorlagepflicht EignungsnachweiseDatum offenBei enger Wahl müssen Eignungsnachweise innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorgelegt werden.
Montageplanung BA1Datum offen3 Wochen nach Zuschlag; Planungsphase für Bauabschnitt 1.
WartungszeitraumDatum offen4 Jahre Wartung/Inspektion ab Fertigstellung; Beauftragung bis 3 Monate nach Baufertigstellung.
Verjährungsfrist MängelansprücheDatum offen4 Jahre ab Abnahme gemäß VOB.
Vorlage Brandschutz-ZulassungenDatum offenBauaufsichtliche Zulassungen für Brandschutzkanäle: spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Angebotspreis als einziges Zuschlagskriterium (niedrigster Preis)
KI-Hinweis: Vergabeunterlagen und Bekanntmachung stimmen überein: Bewertungsmethode 'Niedrigster Preis', Zuschlagskriterium Preis mit Gewichtung 100%.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenAllgemeine Rahmenbedingungen
Elektrotechnische Generalsanierung der denkmalgeschützten Grundschule St. Johannis in Nürnberg (Adam-Kraft-Straße 2), vom Kellergeschoss bis ins 2. ObergeschossAusführung in zwei Bauabschnitten bei laufendem Schulbetrieb:Bauabschnitt 1 (BA1): ca. 01/2025 – 13.07.2027 (Fertigstellung und Abnahme)Bauabschnitt 2 (BA2): ca. 04/2027 – 16.12.2028 (Fertigstellung und Abnahme)Elektroinstallation in einem Altbau mit unebenem Mauerwerk (Ziegel, Klinker, Sandstein)Montagehöhen überwiegend 3,5 bis 5,5 m; in Fluren und Klassenzimmern regelmäßig über 3 m (Gerüst wird gesondert vergütet)Umfangreiche Leitungsverlegung in Zwischendecken, auf Putz, unter Putz und in HohlwändenKabel mit Funktionserhalt im Brandfall (E30/E90)Bauzeit: 24.02.2027 (Baubeginn) bis 15.12.2028 (Fertigstellung), ca. 21 Monate
Kostengruppe 442 – Photovoltaikanlage und Sicherheitsstromversorgung
Photovoltaikanlage (KG 442):
54 Module (bauseits geliefert)Modultrageprofile durch Auftragnehmer (AN)Stringleitungen und String-Boxen4 Wechselrichter à 12,5 kW mit 3 MPP-TrackerÜberspannungsschutz, NA-Schutz, EinspeisemanagementDatenlogger und Visualisierung
Sicherheitsstromversorgung (KG 442):
4 Low Power Supply Systeme (500 W/3 h und 300 W/3 h)Dezentrale Gruppenbatterieanlagen für Sicherheitsbeleuchtung
Kostengruppe 443 – Niederspannungshauptverteilung (NSHV)
2 Hauptverteiler, je 6 Felder, Netzform TN-CHausanschluss 2 × 4 × 185 mm², Anschlusswert ca. 220 kVAZähleranlage mit M-Bus-SchnittstelleVersorgung für das komplette Schulgebäude
Kostengruppe 444 – Installationen, Kabeltrassen, KNX
Unterverteilungen:
Ca. 16 Unterverteiler in StahlblechgehäusenDiverse LS-Schalter, FI-Schutzschalter (RCCB/RCBO), Schütze, Steuerungskomponenten
Kabeltragesysteme:
Kabelrinnen, Steigleiter, C-Profilschienen – mit Funktionserhalt E30
Installationsmaterial und Leitungen (Auszug aus LV-Positionen):
Unterputzgerätedosen, Befestigungsmaterial, Gerüsthalter, Sammelhalter, KabelklammernInstallationsrohre PVC-U und ALU (DN 25–50 mm) – auf Putz, in Hohlwand, unter Putz (mit Fräsen)Installationskanäle PVC-U (20/20 mm bis 60/110 mm) auf MauerwerkBrüstungskanäle mit Geräteeinbaukanälen, Abstandsmontagesystemen (45–100 mm Dämmschicht), Gerätedosen, Datenanschlussdosen Kat. 6APotentialausgleich und Erdung (Schienensysteme, Rohrschellen, Überbrückungen, Wasseruhr, Aufzugsfahrschienen)Umfangreiche Kabel und Leitungen, u. a.:N2XH-J 3×1,5 bis 5×2,5 (E30, halogenfrei) – ca. 2.400 mNYCWY 4×185 (50 m + 15 m + div.)NYM-J diverse Querschnitte (1×16 bis 10×1,5) – ca. 5.000 mHSLH-JZ/JB Steuerleitungen – ca. 2.800 mLIHCH, LiYCY, YSLY-JB Daten-/Steuerleitungen – ca. 6.500 mLiv2YY 2×2×0,75 (von Sanitärfirma geliefert)Schalter, Steckdosen (inkl. CEE 16 A/32 A/63 A), Bewegungsmelder, Präsenzmelder, KNX-Taster, Mediendurchführungen, HDMI-Kabel/Wanddosen, Brandschutzgerätedosen
KNX-Gebäudeautomation:
Spannungsversorgungen, Linienkoppler, KNX-DALI-UmsetzerBinäreingabegeräte (4-fach/8-fach), Szenenbaustein, Schaltaktoren (4-fach/8-fach), ÜberspannungsschutzBewegungsmelder, Präsenzmelder, KNX-Taster (einfach/2-fach), Tableau Grafik-DisplayProgrammierung der KNX-Anlage (pauschal)KNX-Projekt-Dokumentation (CD/USB), Passwörter übergebenKNX-TP-Busleitungen: ca. 500 m auf vorhandener Kabelrinne, 200 m in Rohren, 200 m mit Bügelschellen, 50 m in Montagewänden, 100 m unter Putz
Kostengruppe 445 – Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung
Beleuchtungsanlage (LED 4000 K, Beleuchtungsstärken nach DIN EN 12464-1):
336 Pendelleuchten für Klassenzimmer (à 7.600 lm, DALI-2)76 LED-Feuchtraum-Anbauleuchten (IP66)12 Anbauleuchten für die Turnhalle (ballwurfsicher, DALI)25 LED-Einbauleuchten für die Küche (IP54, HACCP)120 runde Anbauleuchten für Flure und Treppenhäuser (IP44, DALI)5 dekorative Pendelleuchten RZB (3.000 K)9 LED-Wand-/Deckenleuchten (Flat Slim)80 Einbauleuchten rund für WCs (DALI)10 Spiegelleuchten10 Außenleuchten an der Fassade (IP65)
Sicherheitsbeleuchtung:
70 Rettungszeichenleuchten (Dauer- und Bereitschaftsschaltung, 20 m Erkennungsweite)60 + 10 Sicherheitsleuchten (Bereitschaftsschaltung, Einzelbatterie IP65)Messung der Sicherheitsbeleuchtung gem. DIN EN 1838
Kostengruppe 446 – Blitzschutz und Erdung
Äußerer/blinder Blitzschutz nach VDE 0185Innerer Blitzschutz (Staffelschutz)Erdungsanlage und Potentialausgleich
Kostengruppe 449 – Demontage, Schlitze, Brandschutz, Dokumentation, Gerüste
Demontage (Bestandsinstallation komplett):
Freischalten Verteilungen (120 h)Leuchten, Schalter, Steckdosen, Kabelkanäle, Brüstungskanäle, Kabelrinnen, Kabel, Verteiler, Handmelder, Einbaudosen – inkl. EntsorgungAuf-Putz- und Unterputzverteiler (5 + 4 Stk.), Lautsprecher (35 Stk.), Melder (40 Stk.), Schalter/Steckdosen/Telefondosen/Antennendosen (300 Stk.), Türsprechanlage (6 Stk.), Handmelder (8 Stk.), Stark-/Schwachstromkabel (2.000 m), Starkstromkabel 4×16 bis 5×70 mm² (200 m), 4×95 bis 4×120/70 mm² (200 m)
Schlitze und Durchbrüche:
Schlitze für 1–4 Leitungen/Leerrohre (EN25/EN32) in Mauerwerk, insg. 670 m200 Aussparungen für UP-Gerätedosen120 Kernbohrungen Ø 50–100 mm, Tiefe 145–150 cm
Brandschutzmaßnahmen:
Brandschutzkanal/-verkleidung I30 und I90 (je 9 m²) mit Kanten- und Decken-/Wandanschluss-Zulage (je 16 m)10 Kabeldurchführungen16 Mineralfaserschotts S90, 21 Schotts S30, 120 Schotts ohne BrandschutzanforderungFoto-Dokumentation
Dokumentation:
CAD-Installationspläne, Bestandspläne, Schaltpläne, Messprotokolle, BedienungsanleitungenLieferung auf USB-Stick (PDF, DWG, DXF) + 3-fach Print (DIN A4, glasfaserverstärkt)Für Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen (Brandmelde-, ELA-, Türsprechanlage, Datennetz)
Gerüste:
Innengerüst Turnhalle (ca. 220 m², ca. 5 m hoch)Weitere Gerüste für Arbeitshöhen > 3,5 m über die Bauzeit
Sachverständigenprüfung:
Abstimmungen während der AusführungPersonalstellung zu Abnahmen
Kostengruppe 450 – Fernmelde-/IT-Anlagen (separat ausgeschrieben)
Hinweis: Türsprechanlage, Notrufanlage, ELA-Anlage, BMA-Anlage, passives Datennetz und Veranstaltungstechnik Turnhalle werden separat ausgeschrieben. Die Starkstromgewerke müssen nur Anschlüsse und Verkabelung bis zur Übergabe bereitstellen.
Aus dem Auftragsumfang abgegrenzt (nicht enthalten):
Verkabelung für Haustechnik (Küche) – durch ANSonnenschutzanlage (nur Zuleitung zum Steuerkasten)Öffnungsflügel und Motorantriebe für NRAHaustechnik allgemein
Kostengruppe 495 – Wartung und Inspektion
Jährliche Wartung der Gesamtanlage gemäß VDMA-EinheitsblätternInstandsetzungsarbeitenMess-, Prüf- und WartungsberichteVertragslaufzeit: 4 Jahre (Verjährungsfrist für Mängelansprüche gemäß VOB)Beauftragung der Wartung bis 3 Monate nach Fertigstellung der BauleistungPreisgleitklausel (Lohnanpassung)
Kostengruppe 500 – Außenanlagen
Wippschalter IP65 (3 Stk.)Kleinverteiler IP44 mit FI und LS (1 Stk.)Schutzkontaktsteckdosen IP65 (4 Stk.), CEE-Steckdose IP65 (1 Stk.)NYY-J Kabel 3×2,5 bis 5×10 mm², ca. 290 m
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenPräqualifikation oder Einzelerklärung
Präqualifikation (PQ-Nummer) ODER Einzelerklärung zu allen nachfolgenden PunktenBei nicht präqualifizierten Bietern in engerer Wahl: Vorlage der Nachweise innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung
Unternehmensangaben und finanzielle Eignung
Eintragung in ein relevantes Berufsregister (Berufs- oder Handelsregister oder Handwerksrolle)KMU-Status (Kleinst-/Klein-/Mittel-/Großunternehmen gemäß EU-Empfehlung 2003/361)Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre (vergleichbare Leistungen)Kein Insolvenzverfahren, keine Liquidation
Fachliche Eignung – Referenzen
Leistungen in den letzten bis zu 5 Kalenderjahren, die mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sindBei enger Wahl: mindestens 3 Referenzbescheinigungen mit Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblichem Leistungsumfang mit Mengen, eingesetzten Arbeitskräften, technischen/gerätespezifischen Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertraglicher Bindung und Bestätigung des Auftraggebers
Personelle Eignung
Verfügbarkeit erforderlicher ArbeitskräfteBei enger Wahl: Nachweis der Jahresdurchschnittsbeschäftigten, gegliedert nach Lohngruppen, extra ausgewiesen für Leistungspersonal
Rechtliche und ordnungspolitische Eignung
Ausschlussgründe gem. §§ 123–126 GWBKeine schwere Verfehlung gem. § 6a Abs. 2 Nr. 7 VOB/AKeine Verurteilungen gem. § 21 SchwarzArbG, § 21 AEntG, § 19 MiLoG (Freiheitsstrafe > 3 Monate oder Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 €)Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungEintragung Handwerksrolle oder IHKBerufsgenossenschafts-Mitgliedschaft; bei enger Wahl: Unbedenklichkeitsbescheinigung
Sonstige Erklärungen
Erklärung zur Einhaltung tarifvertraglicher und sozialrechtlicher Bestimmungen (Mindestlohn, Sozialkassen, Mindestentgelt)Verpflichtung, dass Nachunternehmer gleichlautende Erklärungen abgebenVertragsstrafe bei Mindestlohnverstößen: 1 % der Auftragssumme (max. 25.000 €), bei mehreren Verstößen max. 10 % (max. 250.000 €)Erklärung EU-Sanktionen (Russland) gemäß VO (EU) 2022/576 – Angabe, ob Bezug zu Russland bestehtErklärung zu ausbeuterischer Kinderarbeit (bei Lieferungen aus Asien, Afrika, Lateinamerika)Kapazitäten anderer Unternehmen gem. § 6d EU Abs. 1 VOB/A zulässig (einmaliger Austausch möglich)Bei Bietergemeinschaften: unterzeichnete Erklärung aller Mitglieder mit Bildung der ARGE, Mitgliederliste, Bevollmächtigtem Vertreter, Gesamtschuldner-Haftung
Referenzprojekte
Mindestens 3 Referenzbescheinigungen (bei enger Wahl vorzulegen) ReferenzenZeitraum: Innerhalb der letzten bis zu 5 KalenderjahreVolumen: Nicht beziffert
Vergleichbare elektrotechnische Leistungen (Starkstrom-/Elektroinstallation), die in den letzten bis zu 5 Kalenderjahren erbracht wurden
Vergleichbare Elektroinstallationsleistungen; jede Bescheinigung muss enthalten: Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblicher Leistungsumfang mit Mengen, Zahl der eingesetzten Arbeitnehmer, technische/gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), ggf. koordinierte Gewerke, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 34%4–10 · 49%11+ · 16%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 37 erledigt
Elektronische Angebotsabgabe
Pflicht-Erklärungen und Nachweise
Eignungsnachweise (bei enger Wahl vorzulegen)
Unternehmensangaben
Planung, Dokumentation und Qualitätssicherung
Fragen zur Ausschreibung
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Stadt Nürnberg Hochbauamt
Anschrift
90402 Nürnberg
Ort
90419 Nürnberg
Kategorie
Bayern
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.nuernberg.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
90419 Nürnberg
Bayern
Weitere Ausschreibungen Bayern
Alle anzeigen →Bayern
KFZ-Haftpflichtversicherung
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. · Kreisfreie Stadt MünchenFrist: BayernZeppelinstraße 5, Lernort Zeppelinfeld – ehemaliger Bahnhof Dutzendteich, 2_4_120 – Tischlerarbeiten Innentüren und Innenausbau
Stadt Nürnberg, Hochbauamt · NürnbergFrist: BayernBaulogistik – MBG, Neubau Martin-Behaim-Gymnasium
WBG KOMMUNAL GmbH · NürnbergFrist: BayernLieferung und Montage eines Elektro-Fahrgestells mit Pritschenaufbau und Ladekran
Stadt Nürnberg – Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg · NürnbergFrist: BayernSicherheitsdienst für das Jobcenter im Landkreis Cham
Jobcenter im Landkreis Cham · Landkreis ChamFrist: BayernStDeW.5618 MK5 AFG Bepflanzung Setzstangen
WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH · 94315 DeggendorfFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit