TendiGo
Jetzt starten →
Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen

Äußere Schreinerarbeiten

DLRG Ortsgruppe Wipperfürth e.V.51688 Wipperfürth, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Worum geht's?

Die DLRG Ortsgruppe Wipperfürth e.V. lässt einen Anbau an ihre Halle errichten und schreibt dafür die äußeren Schreinerarbeiten als öffentliche Bauausschreibung aus.

Was ist zu liefern?

Herstellung und Montage von Kunststoff-Fenstern (Profilsystem VEKA SOFTLINE 82 AD/MD), einer Kunststoff-Nebeneingangstür, einer Aluminium-Außentür (Schüco AD UP 90) sowie dazugehöriger Raffstorekästen und Fensterbänke – insgesamt 10 Hauptpositionen, zzgl. Stundenlohnarbeiten.

Wichtige Eckdaten:

Baubeginn: ca. Mitte September 2026Ausführungsbeginn: ca. Januar 2027 (witterungsabhängig)Fertigstellung: Frühjahr 2027Angebotsfrist: 27.10.2026, 10:00 UhrBindefrist: bis 17.11.2026Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A, kein Nebenangebot, keine Los-AufteilungAbgabe: elektronisch über die Vergabeplattform
Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Angebotsfrist: 27. Oktober 2026
Termin / FristSEP2026OKTNOVDEZJAN2027FEBMÄRAPRMAIJUN
Datum der Versendung der Aufforderung6. Okt. 2026
Veröffentlichung7. Okt. 2026
Angebotsfrist27. Okt. 2026
Baubeginnca. 15. Sep. 2026
Angebotsöffnung27. Okt. 2026
Bindefrist27. Okt. – 17. Nov. 2026
Ausführungsbeginnca. 1. Jan. 2027
Vertragsendeca. 30. Juni 2027
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Niedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
  • Preis100%

    Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten. Werkstätten für Behinderte erhalten einen Bonus von 15 Prozent auf die Wertungssumme.

KI-Hinweis: Im Formblatt VHB 211 ist ausschließlich 'Zuschlagskriterium Preis' angekreuzt; 'Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien' ist nicht angekreuzt.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Fenster und Türen (Lieferung und Montage)

Herstellung, Lieferung und fachgerechter Einbau der Fenster und Türen gemäß Leistungsverzeichnis (LV 1199N38 / Los 038).

Kunststoff-Fenster – 8 Positionen (038.01.1 bis 038.01.8):

Feste Fenster mit Kipp-Oberlicht, 2-/3-/4-teilige Dreh-Kipp-Kombinationen, einzelne Dreh-Kipp-FensterProfile: VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (oder gleichwertig), weiß innen und außenWärmeschutzglas 2-fach: Ug 1,1 W/(m²K), Uw 1,3 W/(m²K)Verriegelungsbeschlag titansilber mit Grund- und FlügelheberStahlkern 4-seitig in beiden RahmenDiverse Positionen mit Verbundsicherheitsglas (VSG)Rohbaumaße zwischen 101/101 cm und 301/213,5 cm

Kunststoff-Nebeneingangstür (Pos. 038.01.9): VEKA Premium, Modell 70-3-04, Rohbaumaß 113,5/213,5 cm.

Aluminium-Außentür (Pos. 038.01.10): Schüco AD UP 90, 2-teilig mit Kipp-Oberlicht, Rohbaumaß 113,5/313,5 cm.

Zubehör:

Raffstoreaufsatzkästen Beck & Heun FSR PS 40 im WDVS, Lamellenbreite 73/80 mm (bei den dafür vorgesehenen Fenstern)Aluminium-Fensterbänke GS 40, 260 mm, anthrazitgrau (RAL 7016)RAL-Montage 4-seitig, Neubau (KS-Mauerwerk, teilweise mit WDVS)Es gelten u. a. DIN 18361, RAL-GZ 716/1, DIN EN 12608

Tagelohn- / Stundenlohnarbeiten

Bereithaltung und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten als Eventualpositionen:

Pos. 038.02.11: Stundenlohnarbeiten FacharbeiterPos. 038.02.12: Stundenlohnarbeiten Helfer

Jeweils zum besonderen Nachweis; der Bieter muss angeben, dass die Sätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden.

Abfallwirtschaftliche Pflichten

Der Auftragnehmer wird Abfallerzeuger und -besitzer der anfallenden Bau- und Abbruchabfälle sowie Baustellenabfälle. Er hat:

Abfälle getrennt zu erfassen, zu verwerten bzw. ordnungsgemäß zu beseitigenalle Pflichten nach Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und Nachweisverordnung (NachwV) zu erfüllenauf Verlangen der Vergabestelle Entsorgungsnachweise, Anzeigen nach § 53 KrWG bzw. Erlaubnisse nach § 54 KrWG vorzulegenbei abweichenden Verwertungs-/Beseitigungslösungen mit Angebotsabgabe die Berechtigung der Entsorgungsanlage und die Annahmebestätigung nachzuweisen; Verwertungskosten sind in die Einheitspreise einzurechnen, Beseitigungskosten separat zu benennen

Ausführungszeitraum

Baubeginn (Bauherrenseite): Mitte September 2026Ausführungsbeginn der Schreinerarbeiten: ca. Januar 2027 (nach Witterung)Fertigstellung: Frühjahr 2027 (nach Witterung)Es handelt sich um verbindliche Vertragsfristen gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B; der genaue Bauzeitenplan ergibt sich aus dem beigefügten Bauzeitenplan.

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Bei nicht präqualifizierten Bietern (Eigenerklärung VOB-NPQ) sind Umsatzzahlen der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre für vergleichbare Bauleistungen anzugeben (2022, 2023, 2024).

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Mindestens 3 Referenzen aus den letzten 3 Geschäftsjahren im eigenen Leistungsbereich, mit folgenden Pflichtangaben: Bezeichnung des Bauvorhabens, Objektadresse, stichwortartige Leistungsbeschreibung, besondere Anforderungen/Qualifikationsmerkmale, Ausführungszeitraum, Auftragsvolumen in EUR, Bauherr/Auftraggeber mit Ansprechpartner und KontaktdatenAngabe der verfügbaren Arbeitskräfte (aktuelle und jahresdurchschnittliche Beschäftigtenzahl der letzten 3 Geschäftsjahre)

Persönliche Lage / Zuverlässigkeit

Kein laufendes Insolvenzverfahren / keine Liquidation (bzw. rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan)Keine Ausschlussgründe nach § 6e EU VOB/AKeine Verurteilung zu Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 € in den letzten 2 Jahren (Gewerbezentralregister)Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenMitgliedschaft in der zuständigen Berufsgenossenschaft

Registereintragungen und formale Nachweise

Eintragung im Handelsregister (sofern zur Eintragung verpflichtet)Eintragung in der Handwerksrolle und/oder bei der IHKGewerbeanmeldungUnbedenklichkeitsbescheinigungen der tariflichen Sozialkasse, des Finanzamts, der BerufsgenossenschaftFreistellungsbescheinigung nach § 48b EStGBei Zuschlag ab 30.000 € Auftragssumme: Auszug aus dem Gewerbezentralregister (wird durch den Auftraggeber eingeholt)Präqualifikation im Präqualifikationsverzeichnis (IHK-PQ oder PQ-Verein) ist optional; falls vorhanden, genügt die PQ-Nummer als EignungsnachweisKMU-Erklärung (weniger als 250 Beschäftigte, ≤ 50 Mio. € Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. € Bilanzsumme)Erklärung zur selbständigen Leistungserbringung (eigener Betrieb oder mit Nachunternehmern)Keine Ausschlussgründe nach § 19 Abs. 1 MiLoG (Mindestlohn)Rechtsverbindliche Unterschrift (qualifizierte elektronische Signatur)
Referenzprojekte
mindestens 3 ReferenzenZeitraum: letzte 3 Geschäftsjahre

Mindestens 3 Referenzen aus den letzten 3 Geschäftsjahren im eigenen Leistungsbereich (aus Eigenerklärung VOB-NPQ)

Bezeichnung Bauvorhaben, Objektadresse, erbrachte Leistungen, besondere Anforderungen, Ausführungszeitraum, Auftragsvolumen, Bauherr/AG mit Ansprechpartner

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Mittlere Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 43%4–10 · 49%11+ · 8%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 16 erledigt
Pflichtformulare und Erklärungen
Leistungsverzeichnis und Preisangaben
Fachliche und rechtliche Nachweise
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Diese Ausschreibung mit KI prüfen
Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber
DLRG Ortsgruppe Wipperfürth e.V.
Ort
51688 Wipperfürth, Nordrhein-Westfalen
Kategorie
Nordrhein-Westfalen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Profil ansehen

Erfüllungsort

Ort der Leistung
51688 Wipperfürth
Nordrhein-Westfalen

Weitere Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen

Alle anzeigen →
Nordrhein-Westfalen

Abbruch- und Entsorgungskonzept Fusternberger Str. 77

Landesbetrieb Straßenbau NRW – Regionalniederlassung Niederrhein · WeselFrist: Nordrhein-Westfalen

Neubau Serviceannahme Betriebsgelände Madrider Ring 20

Aachener Stadtbetrieb · AachenFrist: Nordrhein-Westfalen

Lieferung eines Pick-Up mit Doppelkabine und Allradantrieb

Stadt Aachen – Zentrale Vergabestelle FB60/310 · AachenFrist: Nordrhein-Westfalen

Erweiterung OGS Voiswinkel, Parkettarbeiten 1.BA

Gemeinde Odenthal · OdenthalFrist: Nordrhein-Westfalen

Erweiterung OGS Voiswinkel, Fliesenarbeiten

Gemeinde Odenthal · OdenthalFrist: Nordrhein-Westfalen

Fachplanung TGA Bf. Schauspielhaus

Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle · BochumFrist:

Bereit für die Zukunft der Vergabe?

Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.

806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit