Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
BAU - VOB - LV37 Akustikputz - Schule HUM
BBS Bau- und Betriebsservice GmbH | Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium, Referat 15 | Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium, Referat 15 | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Mannheim, Baden-WürttembergVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenKurzbeschreibung
Im Rahmen des Erweiterungsneubaus der Humboldtschule in Mannheim (vierzügige Grundschule mit Ganztagesbetreuung und zwei Einfeldsporthallen) werden Akustikputzarbeiten vergeben.
Was zu tun ist:
Ca. 660 m² schallabsorbierende Deckenbeschichtung (Zellulose, Absorberklasse A) und ca. 50 m² Wandbeschichtung in der Mensa (EG) und im Kappengewölbe (3. OG)Untergrundvorbereitung, Anschluss- und Abschlussprofile, Anarbeiten an Ecken/Wänden/GK-PlattenAuf-/Abbau und Gebrauchsüberlassung von FahrgerüstenAusführung geschossweise in KW 49/2026–KW 50/2026 (OG 3) und KW 01/2027–KW 02/2027 (EG)
Verfahren: Offenes Verfahren nach VOB/A – Zuschlag nach Preis (niedrigster Preis). Nebenangebote sind nicht zugelassen. Angebote werden elektronisch über das Deutsche Ausschreibungsblatt eingereicht. Abgabefrist: 09.09.2026, 10:00 Uhr MESZ.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristAUG2026SEPOKTNOVDEZJAN2027
Veröffentlichung6. Aug. 2026
Angebotsfrist9. Sep. 2026
Angebotsöffnung9. Sep. 2026
Bindefrist9. Sep. – 9. Nov. 2026
Einspruchsfrist (Rügeverfahren)ca. 9. Sep. – 9. Nov. 2026
Aufforderung zur Ausführungca. 16. Nov. – 22. Nov. 2026
Vorlage Ausführungsterminplanca. 16. Nov. – 4. Dez. 2026
Leistungszeitraum (Bauphase)30. Nov. 2026 – 15. Jan. 2027
Ausführungsbeginnca. 7. Dez. 2026
Akustikputz OG 3 Schuleca. 7. Dez. – 20. Dez. 2026
Ausführungszeitraum gesamtca. 7. Dez. 2026 – 17. Jan. 2027
Akustikputz EG Schule (Mensa)ca. 4. Jan. – 17. Jan. 2027
Revisionsunterlagenca. 17. Jan. 2027
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenAllgemeine Leistungsbeschreibung
Gegenstand der Ausschreibung
Lieferung und Ausführung von Akustikputzarbeiten (schallabsorbierende Putzbeschichtung auf Zellulosebasis, fugenlos) im Rahmen des Erweiterungsneubaus der Humboldt-Grundschule Mannheim.
Umfang (ca.-Mengen):
ca. 660 m² Deckenbeschichtung akustisch wirksam (Absorberklasse A, Schallabsorptionsgrad aw = 1,00, Schichtdicke bis 45 mm, Brandverhalten B-S1-d0)ca. 50 m² Wandbeschichtung akustisch wirksam
Wesentliche Teilleistungen:
Übergreifende Leistungen: Putzgrund reinigen (ca. 710 m²), Schutz von Boden-, Wand-, Rundstützen- und Unterzugflächen, DokumentationUntergrundvorbereitung: Spachtelung Q1 (ca. 345 m²), GK-Platten als Befestigungsgrundlage für ELT-Installationen (Rauchmelder, Pendelleuchten, Sicherheitsleuchten, Aufbaulautsprecher)System Akustikputz: Decken- und Wandbeschichtungen, Zulagen für runde Decken und erhöhte RaumhöhenAnschlüsse: Durchführungen, Anarbeiten an Ecken/Wände und GK-Platten, Putzabschlussprofile (gerade, Z-Profil, Winkelprofil, gebogen)Fahrgerüste: Auf-/Abbau und Gebrauchsüberlassung fahrbarer Arbeitsbühnen (1,5 kN/m², 2,5 m Höhe)Stundenlohnarbeiten: Vorarbeiter/Facharbeiter und Helfer (je 10 h)
Einbauorte: EG/Mensa (Mensadecke) und OG 3/Kappengewölbe (Ziegelgewölbe, Radius ca. 300 cm).
Ausführungsanforderungen:
Nur bauaufsichtlich zugelassene und geprüfte Baustoffe, innerhalb einer Konstruktion nur Komponenten EINES SystemsNur verzinkte Metallprofile für Abschluss- und Kantenschutz (kein Kunststoff)Alle Befestigungsmittel in Einheitspreise einrechnenAkustikputzarbeiten kontinuierlich mit Installationsgewerken ausführen; Unterbrechungen werden nicht gesondert vergütetVertikaltransporte (innen/außen) durch Auftragnehmer eigenständig organisieren; kein Bauaufzug und kein bauseitiger Kran nutzbarNebenleistungen gemäß VOB/C (Baustelleneinrichtung, Koordination, Vermessung etc.) sind eingeschlossenEinhaltung VOB (alle Teile, aktuellste Fassung), einschlägige DIN-/VDI-/VDE-Normen und anerkannte Regeln der TechnikDeutschsprachiger Polier pro Kolonne als Ansprechpartner während der gesamten BauzeitRevisionsunterlagen und Dokumentation gemäß separater Anlage
Ausführungszeitraum
Aufforderung zur Ausführung voraussichtlich KW 47/2026Beginn der Ausführung: 12 Werktage nach Zugang der Aufforderung (gem. § 5 Abs. 2 S. 2 VOB/B)Akustikputz OG 3 (Schule): voraussichtlich KW 49/2026 – KW 50/2026 (ca. 2 Kalenderwochen)Akustikputz EG (Mensa): voraussichtlich KW 01/2027 – KW 02/2027 (ca. 2 Kalenderwochen)Fertigstellung (abnahmereif): voraussichtlich KW 02/2027Baubesprechung (Jour-fixe): wöchentlich dienstags 11:00 UhrBautageberichte: bis Montag 17:00 Uhr der FolgewocheBaudurchgang/Schuttkontrolle: wöchentlich freitagsVorlage Ausführungsterminplan: 10 Werktage nach Aufforderung durch OÜRevisionsunterlagen: 15 Arbeitstage vor AbnahmeterminVertragsstrafe bei Verzug: 0,1 v.H. der Abrechnungssumme (netto) pro Werktag, max. 5 v.H.
Bauphase – Baustelle und Logistik
Baustelleneinrichtung gemäß Baustelleneinrichtungsplan Phase 1 (u.a. Containerflächen, Kranflächen, Schutzstreifen, Entsorgungsmulden, Fußgängerführung)Baustellenvorankündigung erforderlichSiGe-Koordinator durch Dritten erforderlichKein Aufzug als Bauaufzug nutzbar, kein bauseitiger KranSondertransporte und Autokraneinsatz für T-Träger gemäß Baustelleneinrichtungsplan (für übergeordnete Bauausführung, nicht für dieses Gewerk)
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenAllgemeine Eignungsvoraussetzungen
Zuschlagskriterium: Preis (niedrigster Preis). Es handelt sich um ein offenes Verfahren nach VOB/A Abschnitt 2.
Eignungsnachweis (Offenes Verfahren):
Präqualifizierte Unternehmen: Eintragung im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.; Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben; ggf. ergänzt durch auftragsspezifische EinzelnachweiseNicht präqualifizierte Unternehmen: ausgefüllte Eigenerklärung zur Eignung (KEV 179 AngErg Eignung) ODER Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)
Weitere Anforderungen:
Eintragung im Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK (oder Nachweis der Nichtverpflichtung)Kein Insolvenzverfahren oder LiquidationKeine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/AOrdnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenMitgliedschaft in der BerufsgenossenschaftAusreichende Arbeitskräfte für die Ausführung
Finanzielle Anforderungen:
Umsatz für vergleichbare Bauleistungen in den letzten 3 Geschäftsjahren (Angabe in Eigenerklärung)
Kapazitäten anderer Unternehmen:
Bei Nachunternehmern: Verzeichnis nach KEV 177, ggf. Verpflichtungserklärung nach KEV 178Bei Eignungsleihe: gemeinsame Haftung
Verhandlungsverbot: Nebenangebote sind nicht zugelassen; mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen.
KMU-Eignung: Das Los ist ausdrücklich als geeignet für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gekennzeichnet.
Referenzen und weitere Nachweise
Mindestens 3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren (Details siehe 'Referenzprojekte')Auf gesondertes Verlangen vorzulegen: Urkalkulation, Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Haftpflichtversicherung, Mitgliedsbescheinigung HWK, Aufgliederung der Angebotssumme und wichtiger EinheitspreiseDer Auftraggeber kann nach Submission fehlende/ergänzende Eignungs- und Qualifikationsnachweise anfordern (außer fehlende Preisangaben – diese werden nicht nachgefordert)
Sanktions- und tarifrechtliche Anforderungen
Eigenerklärung zum 5. EU-Sanktionspaket (Art. 5k VO (EU) 2022/576): keine Vergabe an russische Staatsangehörige, in Russland niedergelassene Personen/Organisationen oder Unternehmen mit >50 % russischem Anteilsbesitz; gilt auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten und Unternehmen, deren Kapazitäten in Anspruch genommen werden (sowie solche mit >10 % des Auftragswerts); Verpflichtung gilt auch während der VertragsausführungVerpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW (KEV 179.3)Vertragsstrafe LTMG: 1 v.H. der Abrechnungssumme (netto) pro Verstoß, max. 5 v.H.
Anforderungen an die Ausführung
Einhaltung VOB (alle Teile, aktuellste Fassung), einschlägige DIN-/VDI-/VDE-Normen und anerkannte Regeln der TechnikGüteüberwachung der zu liefernden Stoffe und Bauteile gemäß DIN-Vorschriften; nur zugelassene Baustoffe verwendenDeutschsprachiger Polier pro Kolonne während der gesamten BauzeitErstellung einer Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der ArbeitenÜbereinstimmungserklärungen, Prüfzeugnisse, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen auf Verlangen vorlegen
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 3 abgeschlossene KalenderjahreVolumen: nicht spezifiziert
Mindestens 3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren
Pro Referenz: Baumaßnahme, Ort, Bauherr/Auftraggeber; Leistung (Menge, Einheit); Auftragswert (gesamt + eigener Leistungsanteil); Ausführungszeitraum; Rolle (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner oder Nachunternehmen); besondere technische/gerätespezifische/zeitliche Anforderungen; durchschnittlich eingesetzte Arbeits- und Leitungskräfte. Bei engerer Wahl: schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben11+Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 15 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 5%4–10 · 40%11+ · 55%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 29 erledigt
Pflichtunterlagen zum Angebot
Referenzen
Auf Verlangen der Vergabestelle nachzureichen
Nach Auftragserteilung
Während der Ausführung
Verlauf dieser Vergabe
3 Bekanntmachungen- 25.10.2026Vergabebekanntmachung
Verfahren aufgehoben (25.10.2026)
- 09.09.2026Ausschreibungauf dieser Seite
- Abgabefrist: 09.09.2026 → 16.09.2026
- 06.08.2026Ausschreibung
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
BBS Bau- und Betriebsservice GmbH | Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium, Referat 15 | Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium, Referat 15 | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
68167 Mannheim
Ort
68169 Mannheim
Kategorie
Baden-Wuerttemberg
Zuschlagskriterium
Preis
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.bbs-mannheim.de/ ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
68169 Mannheim
Baden-Württemberg
Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Alle anzeigen →Baden-Wuerttemberg
Liegenschaften des RNK, Pflege der Außenanlagen
Rhein-Neckar-Kreis -Bau, Vermögen und Informationstechnik- · 74889 Sinsheim u. a.Frist: Baden-WuerttembergRohbau im Bestand - Ausbesserungsarbeiten 2
Nationaltheater Mannheim · 68161 MannheimFrist: Baden-WuerttembergBA2_Trockenbauarbeiten
Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg · 70182 StuttgartFrist: Baden-WuerttembergBeschaffung von 12 Biologischen Sicherheitswerkbänken Klasse II -2-Filter-System für das DKFZ Heidelberg
Deutsches Krebsforschungszentrum · 69120 HeidelbergFrist: Baden-WuerttembergAlte Staatsgalerie Zapfenbau Erneuerung Sanitär- / Heizungstechnik
Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg · 70174 StuttgartFrist: Baden-WuerttembergPV-Anlage
Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg · 88499 RiedlingenFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit