Betonfeldsanierung (Instandhaltung der Buswendeschleife Riesaer Str.)

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) AöRBerlin, BerlinVeröffentlicht: 14. September 2026

Angebotsfrist: 01. Oktober 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) beabsichtigen die Sanierung der ca. 250 m langen, ringförmigen Buswendeschleife an der Riesaer Straße in Berlin-Marzahn-Hellersdorf (12627 Berlin). Auf einer Fläche von rund 325 m² wird der schadhafte Aufbau feldweise abgebrochen und durch einen neuen 75 cm starken Schichtenaufbau ersetzt (41 cm Frostschutzschicht, 10 cm Asphalttragschicht, 24 cm Betondeckschicht, Belastungsklasse BK 10). Bestandteile sind außerdem Abbrucharbeiten, Entsorgung, Verkehrssicherung mit Bauzaun und Ersatzbushaltestelle sowie die Wiederherstellung der Verkehrszeichen.

Die Bauzeit beträgt insgesamt 10 Wochen und muss unter laufendem Tramverkehr in der inneren Gleisschleife erfolgen. Die Ausführung ist zwischen dem 26.10.2026 und dem 31.12.2026 geplant. Angebote müssen bis spätestens 01.10.2026 um 11:00 Uhr elektronisch über die Vergabeplattform vergabekooperation.berlin eingereicht werden.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 01. Oktober 2026

Termin / FristOKT2026NOVDEZ

Angebotsfrist1. Okt. 2026

Zuschlagsfrist14. Okt. 2026

Ausführungszeitraum26. Okt. – 31. Dez. 2026

VeröffentlichungDatum offenVeröffentlichung der Ausschreibung; konkretes Datum in den vorliegenden Unterlagen nicht angegeben.

Bieterfragen-FristDatum offenFrist für Bieterfragen bis spätestens zur Angebotsfrist; konkretes Datum nicht beziffert.

VertragsabschlussDatum offenVertragsabschluss voraussichtlich zeitnah nach Zuschlag; konkretes Datum nicht genannt.

Sicherheitsüberprüfung bisDatum offenStellung der Vertragserfüllungsbürgschaft (falls gefordert) binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss.

AusführungsbeginnDatum offenLeistungsbeginn 10 Werktage nach Zuschlagserteilung; konkretes Datum abhängig vom Zuschlag.

FertigstellungDatum offenFertigstellung 50 Werktage nach Leistungsbeginn (entspricht 10 Wochen Bauzeit); konkretes Datum abhängig vom tatsächlichen Baubeginn.

GewährleistungDatum offenVerjährungsfrist für Mängelansprüche gemäß § 13 Abs. 4 VOB/B, sofern nicht anders angegeben.

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
100% Preis als alleiniges Zuschlagskriterium

KI-Hinweis: Zuschlagskriterium ist eindeutig im Aufforderungsschreiben (Punkt 12) mit '100% Preis' angegeben.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Ausführungsort, -zeit und Randbedingungen

Standort: Berlin-Marzahn-Hellersdorf, 12627 Berlin, Riesaer Str. (ringförmige Buswendeschleife, ca. 250 m lang)

Bauzeit: 10 Wochen (50 Werktage ab Leistungsbeginn); Leistungsbeginn 10 Werktage nach Zuschlag; Ausführungszeitraum 26.10.2026 – 31.12.2026

Besondere Rahmenbedingung: Die innere Gleisschleife der Tram bleibt in Betrieb. Die Baumaßnahme liegt auf BVG-eigener Fläche außerhalb des öffentlichen Straßenlandes. Vorhandene Borde werden wiederverwendet.

Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

Einrichten, Vorhalten (10 Wochen) und Räumen der Baustelle nach VZ-Plan (Bauzaun ca. 176 m)Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung (VRAO) durch den Auftragnehmer für VZ 224 und VZ 283Verkehrszeichen (u. a. VZ 224, VZ 283, VZ 306, VZ 209-30) aufstellen, demontieren, zwischenlagern und nach Bauende wieder montierenErrichtung einer Ersatzbushaltestelle (Z 283-10/20) an den Lichtmasten LM 82/84Gelbmarkierung und Absperrschranken gemäß RSA21Einteilung in 3 Bauabschnitte (BA 1 bis BA 3)

Abbrucharbeiten

Betonbefestigung schneiden (ca. 200 m) und aufbrechen/entsorgen (ca. 223 m²)Asphaltbefestigung schneiden (ca. 38 m) und aufbrechen/entsorgen (ca. 102 m²)Schichten ohne Bindemittel aufnehmen (ca. 325 m³)Sonstige Aufbrucharbeiten: 9 Maste aufnehmen/entsorgen, 7 Verkehrszeichen demontieren (5 entsorgen), 9 Fundamente aufnehmen/entsorgenBerücksichtigung von Erschwernissen durch Wasserablauf und SchachtdeckelDetailplanung der Abbruchtechnologie durch den AuftragnehmerErkennbare Verhältnisse sind in den Hauptvertrag einzukalkulieren (Nachträge vermeiden)

Straßenbau

Bodenmaterial lösen (ca. 100 m³) und Boden verdichten (ca. 325 m²) inkl. Planum (ca. 325 m²)Frostschutzschicht 41 cm (ca. 325 m²)Plattendruckversuche (10 Stück nach DIN 18134)Asphalttragschicht 10 cm (ca. 325 m²)Trennlage (ca. 325 m²)Betondecke 24 cm (ca. 78 m³, C30/37, BK 10) gemäß RStO 12Pressfugen (200 m), Randfugen (93 m), Fugensanierung (110 m)Dübel (350 Stück) und Anker (54 Stück) gemäß OZ 1.4.110Belastungsklasse BK 10 nach RStO 12

Beschilderung und Verkehrsausstattung

Halteverbotsschilder (4 Stück VZ 283), Vorfahrtstraßenschild (1 Stück VZ 306)Rohrpfosten (9 Stück)Montage der demontierten Zeichen (7 Stück)

Entsorgung und Nachweise

Betonaufbruch (ca. 205 t, AVV 170101, RC-1)Asphalt (ca. 20 t, AVV 170302)Boden/Steine (ca. 180 t, AVV 170504, BM-0)Verkehrsschilder (5 Stück), Masten (9 Stück)Entsorgungsfachbetrieb-Zertifikat für alle Abfallarten, Abfallnachweise, Begleit- und Wiegescheine, Einzel-EntsorgungsnachweiseSchlussrechnungsunterlagen: Bilanz über Entsorgung, Begleit-/Wiegescheine, Einzel-Entsorgungsnachweise

Zusätzliche Maßnahmen

Baustellenendreinigung und Zurücksetzung in ursprünglichen ZustandBeräumung von Lager- und ArbeitsflächenStundenlohnarbeiten für Facharbeiter, Hilfsarbeiter, LKW und BaggerAbnahmedokumentation (förmliche Abnahme gem. VOB/B nach Fertigstellungsanzeige)

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Zuverlässigkeit und Ausschlussgründe

Erklärung gemäß § 124 Abs. 1 GWB (Eignungshindernisse):

Kein Verstoß gegen Umwelt-, Sozial- oder ArbeitsrechtKeine Insolvenz / kein vergleichbares VerfahrenKeine schwere Verfehlung, die die Integrität infrage stelltKeine wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen oder InteressenkonflikteKeine Wettbewerbsverzerrung durch VorbereitungseinbindungKeine mangelhafte Ausführung früherer öffentlicher AufträgeKeine Täuschung oder das Zurückhalten von AuskünftenKeine unzulässige Einflussnahme auf den AuftraggeberKeine fahrlässig/vorsätzlich irreführenden Informationen

Erklärung gemäß § 123 Abs. 1 GWB (strafrechtliche Ausschlussgründe):

Keine Verurteilungen u. a. wegen Bildung krimineller/terroristischer Vereinigungen (§§ 129, 129a, 129b StGB), Terrorismusfinanzierung (§ 89c StGB), Geldwäsche (§ 261 StGB), Subventions-/EU-Betrug (§§ 263, 264 StGB) oder Bestechung/Bestechlichkeit (§§ 299, 108e, 333, 334 StGB)

Weitere Ausschlüsse:

Keine Ausschlussgründe nach § 21 SchwarzArbG, § 21 AEntG, § 19/21 MiLoG sowie § 98c AufenthGKeine Mehrfachgebote (ein Angebot pro Bieter/Bietergemeinschaft)Bei Bietergemeinschaften gesamthafte Auswertung der Umsätze

Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Kapazitäten

Fachkundigkeit, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sind nachzuweisen (Bereich Bieter und Nachunternehmer)Qualifikationsnachweis: im nationalen Eignungsformular nicht gefordert (Eintrag „keine")Inanspruchnahme von Kapazitäten Dritter (Eignungsleihe) ist zulässig mit Verpflichtungserklärung; bei personenbezogenen Nachweisen höchstpersönliche Leistungserbringung; der Auftraggeber kann gemeinsame Haftung mit dem Hauptauftragnehmer verlangenEignungsnachweise sind mit dem Angebot einzureichen; amtliche/behördliche Bestätigungen können nachgefordert werden

Referenzen und Nachweise

Bis zu 3 vergleichbare Unternehmensreferenzen, nicht älter als 3 Jahre (Kurzbeschreibung, Auftraggeber, Leistungszeitraum, Leistungsumfang)Entfällt, wenn innerhalb der letzten 6 Monate bereits in einem Verfahren benannt (§ 4 des nationalen Eignungsformulars)Bei Nachunternehmern muss die Eignung der geforderten Bieter-Eignung gemäß Ziff. 1, 1-13 der Eigenerklärung entsprechen

Haftpflichtversicherung

Nachweis vor Beginn: Personen-/Sachschäden mind. 2.000.000 € je Schadensfall, Vermögensschäden mind. 1.000.000 € je SchadensfallDie Deckung muss Rammarbeiten, Grundwasserveränderungen und Erdrutsche einschließen

Referenzprojekte

bis zu 3 ReferenzenZeitraum: nicht älter als 3 JahreVolumen: nicht spezifiziert

Bis zu 3 vergleichbare Unternehmensreferenzen (Bauleistungen im Straßen-/Wegebau, bevorzugt Betonfeldsanierung)

Vergleichbare Leistungen gemäß Veröffentlichung; Nachweis entfällt, wenn innerhalb der letzten 6 Monate in einer Vergabe bereits benannt

Eignungsleihe: persönliche Referenzen/Fachkundenachweise des leihenden Unternehmens

höchstpersönliche Leistungserbringung durch die benannte Person

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.