A 45-26 Br-Epp Weichenheizung

Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH75015 Bretten, Baden-WürttembergVeröffentlicht: 04. September 2026

Angebotsfrist: 24. September 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG, Karlsruhe) für die Erneuerung der Weichenheizungsanlagen an fünf Standorten im Streckenbereich Bretten – Eppingen: Bauerbach, Oberderdingen-Flehingen, Flehingen, Zaisenhausen und Sulzfeld.

Gefordert ist der Neubau von 5 Weichenheizungsverteilern, die Ausstattung von 9 Weichen mit Heizeinrichtungen, Bahnerdungsmaßnahmen sowie die Ausführungsplanung durch einen bei der DB AG präqualifizierten Fachplaner. Hinzu kommen Fernwirktechnik (OPC-UA-Einbindung ins AVG-Leitsystem), Planprüfung, Probebetrieb, Bestandsdokumentation und Entsorgungsnachweise.

Wichtige Eckdaten:

Angebotsfrist: 24.09.2026, 11:00 UhrBindefrist: 30.10.2026Ausführungsbeginn (voraussichtlich): 06.09.2027Fertigstellung/Schlusstermin: 29.10.2027Vergabe: einheitlich, ohne LoseZuschlagskriterium: Preis

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 24. September 2026

Termin / FristSEP2026 NOV JAN2027 MÄR MAI JUL SEP

Angebotsfrist24. Sep. 2026

Bindefrist24. Sep. – 30. Okt. 2026

Baufristenplan Erstversionca. 24. Sep. 2026

Ausführungsplanung Übergabe26. Feb. 2027

Planprüfung26. Feb. 2027

Bauzeitraum Gesamt18. Mai – 11. Dez. 2027bis 2027

Ausführungsbeginn6. Sep. 2027

Bestandsdokumentation Vorlageca. 15. Okt. 2027

Vollendung / Fertigstellung29. Okt. 2027

Probebetriebca. 29. Okt. – 30. Okt. 2027

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Zuschlagskriterium Preis - das wirtschaftlichste Angebot erhält den Zuschlag

KI-Hinweis: Auf Seite 4 des Aufforderungsschreibens ist unter Nr. 5.5 'Zuschlagskriterium Preis' angekreuzt; weitere Wertungskriterien sind nicht angegeben.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Projektrahmen

Projekt: Grunderneuerung Bretten – Eppingen (AVG-Strecke 94201 / DB 4201)

Auftraggeber: Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG), Tullastraße 71, 76131 Karlsruhe

Strecke: eingleisig, durchgängig mit 15 kV/16,7 Hz elektrifiziert; alle Arbeiten unter laufendem Bahn- und Reisendenbetrieb, Montage unter Vollsperrung.

Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A Abschnitt 1 – einheitliche Vergabe, keine Lose.

Zuschlagskriterium: Preis

Nebenangebote / mehrere Hauptangebote: nicht zugelassen.

Kernleistung – Anlagenbau

Neubau von 5 Weichenheizungsverteilern (4× WHVI-HVI-06S Innen IP55; 1× WHVI-HVA-03S Außen IP54)Heizeinrichtungen an insgesamt 9 Weichen (Typen EW 54-190, EW 54-500, EW 54-760, EW 54-1200 als Innen-/Außen-/Anschlussbauform)Bahnerdungsmaßnahmen gemäß VDE 0100-540, VDE 0115, DB Ril 954.0107, DB Ril 997., DIN EN 50122; inkl. Tiefenerder 6,0 m in Oberderdingen-FlehingenKabel und Leitungen: NYY-O (Querschnitte 4×10 bis 4×70), (N)A(ST)YY-O 1×75, NYY-J 1×16/50, Li2YCYv(TP); Kabelpreise als Festpreise über gesamte Bauzeit inkl. KupferzuschlagAnschlussarbeiten bis 4×25 qmm (in Sulzfeld zusätzlich Bestandsverteiler-Anpassung bis 4×70)Leitungsführung: C-Profile, Bügelschellen, Hauff-Dichtungen, Doppelbodendurchführungen; in Sulzfeld Trog-Anbindung

Planung, Prüfung & Dokumentation

Ausführungsplanung durch DB-präqualifizierten Fachplaner gemäß DB Ril 954., Ril 997., Ril 954.9101; Übergabe je Standort 3-fach Papier + digital (dwg/dxf) bis 26.02.2027Planprüfung durch EBA-zugelassenen Prüfsachverständigen (analog VV BAU-STE)Bestandsdokumentation: 3-fach Papier + digital dwg/dxf; Schaltpläne laminiert im Verteiler; 14 Tage vor Abnahmetermin vorlegen (zwingende Voraussetzung für VOB-Abnahme)Inbetriebnahmeprotokoll + ParameterlisteProbebetriebsnachweis (24 Stunden, mit Ereignisprotokoll)Einweisungsbescheinigung (von Nutzer und AN unterzeichnet)Entsorgungsnachweise für demontierte Anlagen/Kabel

Fernwirktechnik & IT-Anbindung

OPC-UA-Server (M2M-Manager) für 24 WebconnectorenErsteinrichtung KommunikationsserverBereitstellung von 5 DatenpunktenRegieposition Supportleistungen (5 Stunden)Einbindung in das AVG-Leitsystem

Baustelle & Ausführung

Baustelleneinrichtung pauschal für alle 5 StandorteStundenlohnarbeiten: Meister, Obermonteur, Monteur, Helfer (nur nach schriftlicher Anweisung der Bauleitung)Bautagesberichte arbeitstäglich nach Vordruck KEV 320, wöchentliche Übergabe an AGSicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) mit Einweisung vor BaubeginnKoordinator gem. § 3 Abs. 1 BaustellV (wird durch Dritten gestellt)Wasser- und Stromanschluss auf Baustelle nicht vorhanden (Kosten über Vertragspreise abgegolten)Stammpersonalquote: mindestens 70 % der Leistung mit Stammarbeitskräften des eigenen Betriebs (auch für NU)Stammpersonalklausel: nicht angewendet

Termine & Fristen

Gesamtbauzeitraum: 18.05.2027 – 11.12.2027Übergabe Ausführungsplanung: bis 26.02.2027Ausführungsbeginn (voraussichtlich): 06.09.2027Fertigstellung/Schlusstermin: 29.10.2027 (alle Standorte voll funktionsfähig)VOB-Abnahme: schriftlich durch AG nach Antrag ANBestandsdokumentation vorlegen: 14 Tage vor AbnahmeterminProbebetrieb: 24 Stunden nach InbetriebnahmeAngebotsabgabe: 24.09.2026, 11:00 UhrBindefrist: 30.10.2026

Standorte (Übersicht)

|---|---|---|---|

| Hp Oberderdingen-Flehingen | W3 | WHVI-HVA-03S Außen IP54 | 1× IBW 54-760-1:14 |

| Bf Zaisenhausen | W12, W14 | WHVI-HVI-06S Innen IP55 | 2× EW 54-500 |

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Wirtschaftliche & finanzielle Leistungsfähigkeit

Umsatz: Angabe der Umsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre für vergleichbare BauleistungenEintragung: Handelsregister, Handwerksrolle oder IHKMitgliedschaft BerufsgenossenschaftLieferantenselbstauskunft VBK-AVG: Eigenkapitalquote, EBIT, Mitarbeiterzahl, Versicherungspolicen (Produkt-/Betriebshaftpflicht, Umwelt, Rückruf/Austausch), InvestitionenBauabzugsbesteuerung: Erklärung bei Angebotssummen > 5.000 €

Fachliche Eignung & Referenzen

Mindestens 3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 5 Kalenderjahren für vergleichbare Leistungen (Erneuerung Weichenheizung oder vergleichbare elektrotechnische Bauleistungen)Auf Anforderung bei engerer Wahl: schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers, Ansprechpartner, durchschnittlich eingesetzte Arbeitskräfte, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/NU), AuftragswerteVerfügbarkeit erforderlicher Arbeitskräfte ist zu erklären

Zuverlässigkeit & Ausschlussgründe

Kein Insolvenzverfahren, keine LiquidationKeine Ausschlussgründe gem. § 6e EU VOB/A (z. B. Verurteilungen mit Freiheitsstrafe >3 Monate oder Geldbuße >90 Tagessätze / >2.500 €)Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenInteressenskonfliktfreiheit: keine Mitarbeitenden des Auftraggebers beschäftigt; keine engen Angehörigen in Führungs-/Entscheidungspositionen; keine Beteiligungen mit Einflussnahme (Offenlegung auf Anforderung, auch nach Vertragsschluss)Eigenerklärung Russlandsanktionen gem. Art. 5k EU-VO 833/2014 (auch für Unterauftragnehmer/Lieferanten >10 % Auftragswert)Ab 30.000 € Auftragssumme: Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) gem. § 6 WRegG

Technische Zulassungen (implizit aus LV)

DB AG-Präqualifikation und Zulassung Fachplaner für die Ausführungsplanung (gem. DB Ril 954., 997., 954.9101)EBA-Zulassung Prüfsachverständiger für die PlanprüfungDB AG-Zulassung für die Erdungsanschlüsse (ggf. zwingend Subunternehmer)Nur DB-AG-zugelassenes Erdungssystem und nur DB-AG-zugelassene Materialien zulässigNur Verteiler mit technischer Freigabe der DB InfraGo AG zulässig (Bauartnachweis + Prüfprotokolle DIN EN 61439)Bahntechnische Qualifikation für Arbeiten unter Vollsperrung / im Gleisbereich

Rechtliche & tariftreue Anforderungen

Präqualifikation im Präqualifikationsverzeichnis (oder alternativ Eigenerklärungen KEV 179)LTMG-BW-Konformität: Einhaltung Landestariftreue- und Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (Vertragsstrafe 1 % pro Verstoß)Einsatz Nachunternehmer: Art und Umfang der Teilleistungen angeben; Nachunternehmer müssen fachkundig, leistungsfähig, zuverlässig und gewerberechtlich qualifiziert seinStammpersonalquote: mind. 70 % der Leistung mit Stammarbeitskräften des eigenen Betriebs (auch NU)Sicherheitsleistungen: 5 % der Auftragssumme (Vertragserfüllung) und 5 % der Schlussrechnungssumme (Mängelansprüche), Vordrucke KEV 310/311/312

Referenzprojekte

3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 abgeschlossene Kalenderjahre

Mindestens 3 vergleichbare Referenzen über Erneuerung/Installation von Weichenheizungen oder vergleichbare elektrotechnische Bauleistungen im Bahnbereich

Schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers bei engerer Wahl; Angabe Baumaßnahme, Ort, Bauherr, Leistung, Auftragswert (gesamt/eigen), Ausführungszeit, eingesetzte Arbeitskräfte, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/NU)

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben

4–10Angebote erwartet

Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote

Mittlere Konkurrenz

Wahrscheinliche Bieterzahl

1–3 · 27%4–10 · 45%11+ · 28%

Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 25 erledigt

Angebotsschreiben & Eigenerklärungen

Preisblätter & Kalkulation

Bietergemeinschaft & Nachunternehmer

Technische Nachweise & Dokumentation (teils auf Verlangen)

Vertragsbedingungen & Anlagen

Mit TendiGo

Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Diese Ausschreibung mit KI prüfen

Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber

Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH

Ort

75015 Bretten, Baden-Württemberg

Kategorie

Baden-Wuerttemberg

Veröffentlicht

04. September 2026

Angebotsfrist

24. September 2026

Auftraggeber-Profil ansehen

Erfüllungsort

Ort der Leistung

75015 Bretten

Baden-Württemberg

Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg

Alle anzeigen →