TendiGo
Jetzt starten →
Ausschreibungen Saarland

Elektroinstallationsarbeiten - Sicherheitsbeleuchtungsanlage

Weltkulturerbe Völklinger Hütte - Europäisches Zentrum für Kunst und Industriekultur GmbHVölklingen, SaarlandVeröffentlicht:
Angebotsfrist:

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Worum es geht: Elektroinstallationsarbeiten zur Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage (Zentralbatteriesystem) in der denkmalgeschützten Gebläsehalle der Völklinger Hütte.

Was zu tun ist: Bestehende Sicherheitsleuchten prüfen, teilweise wiederverwenden und durch neue LED-Rettungsweg- und Rettungszeichenleuchten ersetzen. Dazu Kabel und Installationsrohre verlegen, Brandabschottungen herstellen, alte Anlagenteile demontieren und entsorgen, die Anlage in Betrieb nehmen und Bestandsunterlagen erstellen.

Wichtige Fristen: Angebot bis 27.10.2026, 11:00 Uhr elektronisch über die Vergabeplattform. Ausführungsbeginn 09.11.2026, Fertigstellung Halle (EG) bis 18.12.2026, Fertigstellung Untergeschoss bis 29.01.2027.

Was Sie einreichen müssen: Ausgefülltes Leistungsverzeichnis mit Einheits- und Gesamtpreisen, Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124), Preisblätter (VHB 221 oder 222), Tariftreue-Erklärung (STFLG), ggf. Nachunternehmer- und Bietergemeinschaftsformblätter, Angebotsschreiben (VHB 213).

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Angebotsfrist: 27. Oktober 2026
Termin / FristOKT2026NOVDEZJAN2027
Veröffentlichung15. Okt. 2026
Versand der Aufforderung15. Okt. 2026
Veröffentlichung16. Okt. 2026
Angebotsfrist27. Okt. 2026
Angebotsöffnung27. Okt. 2026
Bindefristca. 27. Okt. – 26. Nov. 2026
Ausführungsbeginn9. Nov. 2026
Fertigstellung Halle (EG)9. Nov. – 18. Dez. 2026
Fertigstellung Untergeschoss (UG)9. Nov. 2026 – 29. Jan. 2027
Vollendung der Leistung9. Nov. 2026 – 29. Jan. 2027
GewährleistungDatum offenGewährleistungsfrist 4 Jahre (§ 13 VOB/B); Bezugspunkt (Abnahme) im Ausschnitt nicht datiert.
Nachkaufgarantie LED-Module/ErsatzteileDatum offen10 Jahre Nachkaufgarantie für LED-Module/Ersatzteile laut Leistungsverzeichnis; Bezugsdatum nicht angegeben.
Vorlage BestandsunterlagenDatum offenMindestens 1 Woche vor Abnahme der Leistung beim Bauleiter einzureichen; konkretes Datum nicht angegeben.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Niedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
  • Preis100%

    Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

KI-Hinweis: Im Formblatt 211 ist 'Zuschlagskriterium Preis' angekreuzt und 'Mehrere Zuschlagskriterien' nicht angekreuzt; Formblatt 227 (Gewichtung der Zuschlagskriterien) ist nicht beigefügt. Zusätzlich wird ein Bonus von 15% für Werkstätten für Behinderte bei der Wertungssumme gewährt – dies ist eine begünstigende Regelung, kein eigenständiges Wertungskriterium.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Gegenstand und Ort

Leistung: Elektroinstallationsarbeiten – Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage (Zentralbatteriesystem)Standort: Gebläsehalle, Weltkulturerbe Völklinger Hütte, Rathausstraße 75–79, 66333 Völklingen (Saarland)Vergabe: keine losweise Vergabe – die Leistung wird als Ganzes ausgeführtLeistungsbereich: 055011 technische Anlagen

Bauleistungen — Demontage und Vorbereitung

Prüfung und teilweise Wiederverwendung vorhandener SicherheitsleuchtenDemontage von 30 Sicherheitsleuchten, rund 2.000 m Kabel, 100 Installationsgeräten und rund 1.000 m Installationsrohren inkl. umweltgerechter EntsorgungSiGe-Koordination und Vorbereitung der Baustelleneinrichtung (pauschal)Gerüste und Arbeitsbühnen bis 4 m sind in die Einheitspreise einzurechnen

Bauleistungen — Lieferung und Montage

101 neue Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten (LED), überwiegend Rettungswegleuchten, in verschiedenen Ausführungen (IP41/IP54/IP67), dazu Rettungszeichenleuchten und FR-Rettungszeichenleuchten10 Umschaltgeräte120 vorhandene Sicherheitsleuchten wieder anschließen45 Anschlüsse Kabel/Leitungen 3×2,5 bis 5×2,5 mm²Einheitliches Fabrikat für die gesamte Anlage verwenden; Gleichwertigkeit ggf. nachweisenArbeitshöhen bis ca. 14,50 m im EG und bis 6,00 m im UG; Montage überwiegend auf PutzSicherheitsleuchten dauerhaft rot kennzeichnen; alle Komponenten beschriftenFachbauleitung für das Gewerk benennen; Bautagebuch führen; deutschsprachiger Mitarbeiter auf der Baustelle

Kabel, Rohre und Installation

Kunststoffkabel NYY-J 3×2,5 mm²: ca. 3.000 mHalogenfreies Sicherheitskabel NHXH-J 3×2,5 mm² E30 (Funktionserhalt): ca. 320 mInstallationsrohre M25: ca. 3.200 m gesamtVerbindungsdosen: 220 St. IP54, 12 St. IP65 E30Profilschienen, Bügelschellen, Klemmen, Gewindestäbe, KabelbänderStahlkonstruktionen für Befestigung: ca. 200 kg

Brandabschottungen

56 Brandabschottungen S90 und 4 Zugentlastungen E30Nur DIBt-zugelassene Baustoffe verwendenBezeichnungsschilder anbringenFoto- und Plandokumentation erstellen

Arbeitsbühnen und Stundenlohnarbeiten

2 Arbeitsbühnen gleichzeitig über die gesamte Bauzeit: 10,0 m (4 Wochen Vorhaltung) und 12,50 m (6 Wochen Vorhaltung), inkl. An-/Abfahrt und Mehrfachauf-/Abbau280 h Stundenlohnarbeiten gesamt (bauleitender Facharbeiter 80 h, Facharbeiter 100 h, Helfer 100 h) — nur auf schriftliche Anordnung der BauleitungArbeitszeit Stundenlohn: werktags 06:00–18:00 Uhr

Inbetriebnahme und Dokumentation

Prüfung Leitungsnetz, Inbetriebnahme und Abnahmeprüfung mit Protokoll (Errichterbescheinigung)Einweisung des AG in Betrieb und WartungBestandsunterlagen mindestens 1 Woche vor Abnahme der Bauleitung übergeben, 3-fach:Inhaltsverzeichnis, FunktionsbeschreibungGrundrisse M 1:50 farbig, StrangschemaBedienungs- und Wartungsanleitungen, KurzanleitungInbetriebnahme- und AbnahmeprotokollUSB-Stick mit DWG/DXF/PDF10 Jahre Nachkaufgarantie für LED-Module/Ersatzteile

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Fachliche Eignung (auf Verlangen der Vergabestelle bei engerer Wahl)

Der Bieter muss nachweisen können, dass er in den letzten fünf Kalenderjahren (oder dem in der Auftragsbekanntmachung genannten längeren Zeitraum) mindestens drei vergleichbare Leistungen ausgeführt hat. Vergleichbar bedeutet Elektroinstallationsarbeiten an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen. Eine Referenz enthält: Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, eigener Leistungsanteil mit Mengen, eingesetzte Arbeitnehmer, besondere technische/gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßlage (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung und die Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung.

Wirtschaftliche Eignung

Angabe des Umsatzes der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre für vergleichbare Leistungen in Euro. Ein Mindestumsatz ist nicht vorgegeben.

Personelle Eignung

Bestätigung, dass die erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Auf Verlangen: jahresdurchschnittliche Zahl der Arbeitskräfte der letzten drei Kalenderjahre, gegliedert nach Lohngruppen, mit gesondert ausgewiesenem Leitungspersonal. Austausch der LED-Module durch Elektrofachkraft muss möglich sein.

Zuverlässigkeit und Recht

Eintragung im Handelsregister, in der Handwerksrolle oder bei der IHK (oder zu keiner Eintragung verpflichtet)Kein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet, kein Verfahren mangels Masse abgelehnt, keine Liquidation – oder rechtskräftig bestätigter InsolvenzplanKeine Ausschlussgründe nach § 6e EU VOB/A (bzw. Selbstreinigung nachgewiesen)In den letzten zwei Jahren keine Verurteilung mit Eintrag im Gewerbezentralregister über den dort genannten Schwellen (Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze, Geldbuße > 2.500 €)Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen ordnungsgemäßMitgliedschaft in der zuständigen Berufsgenossenschaft

Technische und organisatorische Mindestanforderungen

Haftpflichtversicherung: Personenschaden mind. 1.500.000 € p.a., Sachschaden mind. 500.000 € p.a., jeweils 2-fach maximiert (auf Verlangen nachweisen — WVH 215 Nr. 6.1)Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen, Änderungen melden (WVH 215 Nr. 7)Fachbauleiter vor Ausführungsbeginn benennen, deutschsprachiger Mitarbeiter auf der BaustelleTariftreue/Mindestentlohnung nach STFLG zusichern (Verpflichtungserklärung)Nachunternehmer: Angaben zu Art, Umfang, Name, Anschrift, Berufsgenossenschaft (Mitgliedsnummer); müssen fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sein, Steuern/Sozialabgaben bezahlt haben und gewerberechtliche Voraussetzungen erfüllenAuftragssumme ab 100.000 € netto: Sicherheitsleistung 5 % (Vertragserfüllung) + 3 % (Mängelansprüche) per Bürgschaft nach AG-Formblatt
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte fünf Kalenderjahre bzw. der in der Auftragsbekanntmachung genannte längere ZeitraumVolumen: Mindest-Auftragswert nicht angegeben

Vergleichbare Leistungen (Elektroinstallation/Sicherheitsbeleuchtung) — auf Verlangen der Vergabestelle bei engerer Wahl drei Referenznachweise

Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, eigener Leistungsanteil mit Mengen, eingesetzte Arbeitnehmer, besondere technische/gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), ggf. koordinierte Gewerke, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Geringe Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 68%4–10 · 31%11+ · 1%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 42 erledigt
Plattform & Registrierung
Angebotsformulare (VHB 211/213/214)
Leistungsverzeichnis & Preisblätter
Eignungsnachweise & Erklärungen
Entsorgung & Abfall (VHB 241)
Baustellenorganisation & Ausführung (WVH 215)
Örtliche Gegebenheiten & Risiken
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Diese Ausschreibung mit KI prüfen
Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber
Weltkulturerbe Völklinger Hütte - Europäisches Zentrum für Kunst und Industriekultur GmbH
Ort
Völklingen, Saarland
Kategorie
Saarland
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Profil ansehen

Erfüllungsort

Ort der Leistung
Völklingen
Saarland

Weitere Ausschreibungen Saarland

Alle anzeigen →
Saarland

Bearbeitung der Freianlagen sowie Beleuchtungsarbeiten in verschiedenen Maßnahmenbereichen an der Kreuzung Lothringerstraße/Rieffstraße/Zur Stadthalle, 66663 Merzig

Kreisstadt Merzig · 66663 MerzigFrist: Saarland

Sanierung Brunnenanlage (inkl. Elektroarbeiten und Möbel)

Gemeinde Mandelbachtal · 66399 Mandelbachtal-BebelsheimFrist: Saarland

Gaslieferung für Objekte des Landkreises Saarlouis vom 01.01.2027 - 01.01.2028

Landkreis Saarlouis | Vergabekammer | Zentrale Vergabestelle im Landkreis Saarlouis | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · Landkreis SaarlouisFrist: Saarland

Touristische Inszenierung von Premiumwanderwegen

Landkreis St. Wendel (Vergabestelle Dezernat 4) im Namen und für Rechnung der Touristik und Freizeit St. Wendeler Land · Landkreis Sankt WendelFrist: Saarland

Beschaffung eines Mehrzweck-Transportfahrzeugs

Betriebshof Bad Homburg v. d. Höhe · HomburgFrist: Saarland

Beschaffung von Gefangenentransporter für die Landespolizeidirektion Saarland

Landesamt für Zentrale Dienste | Vergabekammer des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft | Vergabekammer des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · KirkelFrist:

Bereit für die Zukunft der Vergabe?

Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.

806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit