TendiGo
Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg

Elektrosanierung Georg-Büchner-Gymnasium

Stadt Winnenden71364 Winnenden, Baden-WürttembergVeröffentlicht:
Angebotsfrist: noch 16 Tage

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Öffentliche Ausschreibung der Großen Kreisstadt Winnenden für Elektroinstallationsarbeiten (Stark- und Schwachstromanlagen nach DIN 18382) im Georg-Büchner-Gymnasium, Paulinenstraße 29-31, 71364 Winnenden. Die veraltete 2-adrige Elektroinstallation wird im laufenden Schulbetrieb erneuert, einschließlich Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Erdung/Blitzschutz, PV-Anlage, Telekommunikation und Baustromversorgung. Keine Losaufteilung. Zuschlag nach Preis.

Ausschreibung ansehen

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Noch 16 Tage bis zur Angebotsfrist — 01. September 2026
HEUTE
Termin / FristAUG2026 NOV FEB MAI AUG NOV FEB MAI AUG NOV FEB
Veröffentlichung4. Aug. 2026
Laufzeit LVZ5. Aug. – 1. Sep. 2026
Aufforderung zur Angebotsabgabe5. Aug. 2026
Angebotsfrist1. Sep. 2026
Angebotsöffnung1. Sep. 2026
Bindefrist1. Sep. – 23. Okt. 2026
Prüfung der Angebote2. Sep. – 16. Sep. 2026
TA-Sitzung6. Okt. 2026
GR-Sitzung20. Okt. 2026
Zuschlag23. Okt. 2026
Rüstzeit (Vorbereitung Ausführung)26. Okt. – 13. Nov. 2026
Bauzeit Lagerfläche (BAU 2)1. Nov. 2026 – 28. Feb. 2027
Ausführungsbeginn16. Nov. 2026
Vertragslaufzeit16. Nov. 2026 – 3. Nov. 2028
Ausführung Bauteil 2 (EG–1. OG)16. Nov. 2026 – 5. Feb. 2027
Mietzeit Baustromverteilerca. 16. Nov. 2026 – 16. Nov. 2028
Mietzeit Sicherheitsleuchtenca. 16. Nov. 2026 – 16. Nov. 2028
Mietzeit Anbauleuchtenca. 16. Nov. 2026 – 16. Nov. 2028
Mietzeit Gummischlauchleitungenca. 16. Nov. 2026 – 16. Nov. 2028
Mietzeit Brandschutzabschottungenca. 16. Nov. 2026 – 16. Nov. 2028
Ausführung Bauteil 1 (1. UG–1. OG)1. März 2027 – 3. Nov. 2028
Ausführung Bauteil 3 (1. UG–2. OG + Dach)1. März 2027 – 21. Jan. 2028
Fertigstellung gesamt30. Okt. 2028 – 16. Feb. 2029
Erstellung Revisionsunterlagen30. Okt. – 10. Nov. 2028
Abnahmen13. Nov. – 17. Nov. 2028
Mängelbeseitigung20. Nov. – 22. Dez. 2028
Vorlage Schlussrechnung15. Jan. – 16. Jan. 2029
Prüfung Schlussrechnung17. Jan. – 16. Feb. 2029
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Niedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
  • Preis100%

    Zuschlagskriterium Preis – einziges Wertungskriterium (siehe Nr. 5.5 KEV 110.1 (B) A). Der Preis fließt ohne manuelle Bearbeitung in die Wertung ein.

KI-Hinweis: Das Wertungsschema (Leistungsverzeichnis) definiert ausschließlich das Kriterium 'Preis' mit Gewichtung 1 (100%). Das Aufforderungsschreiben KEV 110.1 bestätigt unter Nr. 5.5 ebenfalls 'Zuschlagskriterium Preis' als einziges Kriterium.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Gebäude und Rahmenbedingungen

Das Georg-Büchner-Gymnasium (Paulinenstraße 29-31, 71364 Winnenden) besteht aus 3 Bauteilen und einem Verbindungsbau (Baujahre 1962-2005). Die Elektrosanierung erfolgt während des laufenden Schulbetriebs, blockweise in 3-4 Unterrichtsräumen gleichzeitig. Die Arbeitszeit ist Mo–Fr 06:30–21:30 Uhr. In ca. 10 Abiturprüfungstagen pro Schuljahr sind nur leise Arbeiten oder Arbeitseinstellung zulässig. Zufahrt über den Schulhof nur außerhalb der Pausenzeiten; beengte Platzverhältnisse.

Geplante Lagerflächen für BAU 2 (Elektro/Trockenbau) im Bereich des überdachten Pausenhofs: 11/2026 bis 02/2027.

Elektroinstallation Stark- und Schwachstrom (DIN 18382 / DIN VDE 0100)

Lieferung, Montage, Prüfung und Dokumentation der kompletten Elektroinstallation:

Kabeltragsysteme, Leitungsinstallationen, Schalter, Steckdosen, InstallationsgeräteElektroverteiler (Wand-, Stand-, Kleinverteiler nach DIN EN 61 439-1/-2/-3)Brandschottungen bei Decken- und WanddurchführungenSchutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich (DIN VDE 0100-410/-443/-540)Überspannungsschutz (Typ 1/2/3, Fabrikat Dehn)PV-Anlage: 22 kWp, ca. 120 Module, 3 Wechselrichter, ÜberschusseinspeisungNiederspannungshauptverteilung (GHVT) und Hauptverteilung NSHVDemontage alter Anlagenteile, Kabel, Leuchten und Verteilungen (mit Entsorgung nach AVV)

Fabrikat-Vorgaben (systemgebunden): Schalter/Steckdosen Jung AS 500 (UP) / WG 800 (AP), Überspannungsschutz Dehn, Sicherheitsbeleuchtung Gessler.

Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung

Allgemeinbeleuchtung nach DIN EN 12464-1: LED-Hängeleuchten, LED-Anbauleuchten, Lichtkanalsysteme; BeleuchtungsstärkemessungPräsenz- und Bewegungsmelder (DALI-fähig), Konstantlichtregelung in Verwaltungs-/Klassenräumen, Außenmelder 270°/IP 55Sicherheitsbeleuchtung nach DIN VDE 0108-100: dezentrales Notlichtsystem (Gessler CPS 400/230VAC, 3-stündig, Mischbetrieb); Anpassung der Hauptzentrale (HVS-H08) und Unterzentrale (UVS2); Rettungszeichenleuchten und Sicherheitsleuchten mit Beleuchtungsstärkemessung und Übersichtsschaltplan

Telekommunikation, Zeitdienst und Übertragungsnetze

Daten-/Netzwerkverkabelung: Cat.7/Cat.6A geschirmt, Datenanschlussdosen, RJ45-Stecker/Buchsen, Cu-Messungen Link-Klasse EA nach ISO/IEC 11801, Strukturierte Verkabelung nach Planungsrichtlinie Stadt WinnendenZeitdienstanlage: Signalhauptuhr DCF77 für 20 Nebenuhren (Gessler oder gleichwertig) inkl. Pflichtenheft und ProgrammierungElektroakustische Anlagen: USB-/HDMI-Anschlussdosen, aktive KabelÜbertragungsnetze: symmetrische Installations-/Außen-/Datenkabel, E30-Brandmeldekabel mit Funktionserhalt (Übereinstimmungserklärung mit Einbauort erforderlich)

Baustrom, Gerüste, Hebebühne und Stundenlohn

Baustromversorgung (Mietzeit 24 Monate): Baustrom-Verteilerschrank 28 kVA, Gummischlauchleitungen H07RN-F, Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie, Baubeleuchtung, Brandschutzabschottungen S90; wöchentliche Wiederholungsprüfungen mit PrüfsiegelFahrbare Gerüste (Modul 2 kN/m², Höhe 4 m, 24 Monate), LKW-Hubarbeitsbühne bis 16 m / 200 kg / seitliche Reichweite mind. 11,50 mStundenlohnarbeiten: Obermonteur/in 50 h, Monteur/in 50 h

Trockenbau- und Abbrucharbeiten

Im Zuge der Elektrosanierung sind begleitende Trockenbau- und Abbrucharbeiten auszuführen:

Trockenbau: Deckenbekleidungen, Wandverkleidungen, Brandschutzverkofferungen (u. a. am überdachten Pausenhof: Abbruch Holzfaserdecke, neue Brandschutzdecke F30/F90, Mineralfaserdecke, Holzwolle-Akustikplatten mit Mineralwolleauflage).

Abbrucharbeiten (erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Funken-/Wasserfreisetzung): Demontage von Installationskanälen, Kabelrinnen, Installationsrohren, NS-/MS-Verteilungen, Kleinverteilern, Hauptuhrenanlage, Jalousiezentrale, Windsensoren, Wetterstation, Antennenanlage, SAT-Antenne, PV-Modulen, PV-Wechselrichter und -Anzeigetafel. Entsorgung gemäß Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz mit AVV-Schlüssel-Nachweis.

Dokumentations- und Nachweispflichten

Vom Auftragnehmer zu erstellen (Abgabe 1-fach Papier + USB-Stick mit PDF, DXF, DWG AutoCAD ab Version 2024):

Werk-/Montagepläne und Systemdetails (maßstäblich, DWG + PDF), mind. 2 Wochen vor AusführungsbeginnRevisionsunterlagen (vollständig, deutsch, unterschrieben, ohne vertraglichen Bezug): Inhaltsverzeichnis, Zeichnungsliste, Betriebs-/Wartungshinweise, Bedienungsanleitungen, Anlagenbeschreibung, Systemdatenblätter, Verteiler-/Schaltpläne mit Stückliste, Errichter-/Lieferantenunterlagen, Mess- und Prüfprotokolle, Revisionszeichnungen CAD 1:50 farbigAbgabe der Revisionsunterlagen: 2 Arbeitswochen vor AbnahmeBautagebuch (wöchentlich, 1-fach Original, unterschrieben, Vordruck KEV 320)Aufmaß monatlich, nach EinzelräumenProduktdokumentation, Übereinstimmungserklärungen (Kabelanlagen, Brandabschottungen, Verteiler)Prüf-/Messprotokolle nach DIN VDE 0100 Teil 600, Beleuchtungsstärkenachweise DIN EN 12464-1, Sicherheitsbeleuchtung DIN VDE 0108-100Abnahmeprotokolle, Einweisungsprotokolle (mind. 5 Teilnehmer)Nachweis der Entsorgung demontierten Materials (AVV-Schlüssel)Originalsoftware inkl. Lizenzen und Passwörter (schriftlich)

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Fachliche und rechtliche Eignung

Fachfirma für Elektroinstallationen (Eintragung in Handelsregister oder Handwerksrolle oder IHK – oder keine Pflicht)Vergleichbare Umsätze (Bauleistungen) in den letzten 3 abgeschlossenen GeschäftsjahrenAusreichende Arbeitskräfte für die Ausführung verfügbar; bei enger Wahl: Nachweis jahresdurchschnittlich Beschäftigter der letzten 5 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem LeitungspersonalEinhaltung aller einschlägigen VDE- und DIN-NormenKoordination mit anderen Gewerken (Trockenbau, Maler, Metallbau) und Berücksichtigung des laufenden Schulbetriebs

Zuverlässigkeit und Ausschlussgründe

Kein Insolvenzverfahren, kein vergleichbares Verfahren, keine Ablehnung mangels Masse, nicht in LiquidationKeine Ausschlussgründe nach § 6e EU VOB/A: keine Verurteilung mit Freiheitsstrafe > 3 Monate oder Geldbuße > 90 Tagessätze oder > 2.500 € in den letzten 2 Jahren; kein Eintrag im Gewerbezentralregister wegen entsprechendem Verstoß (Rückblick 2 Jahre)Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenMitgliedschaft in der BerufsgenossenschaftAb Auftragssumme ≥ 30.000 € erfolgt eine Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) gemäß § 6 WRegG

Referenzen (Mindestanforderung)

Mindestens 3 vergleichbare Referenzen über Elektroinstallationsarbeiten (Stark- und Schwachstromanlagen gemäß DIN 18382) aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren. Pro Referenz sind Baumaßnahme, Ort, Bauherr/Auftraggeber, Leistung, Auftragswert (gesamt + eigener Anteil), Ausführungszeitraum, Rolle (Haupt-AN/ARGE/NU), besondere technische/gerätespezifische/zeitliche Anforderungen sowie Anzahl eingesetzter Arbeitnehmer und Leitungskräfte anzugeben. Schriftliche Bestätigung des Auftraggebers je Referenz wird nur bei enger Wahl nachgefordert.

Referenzprojekte
mindestens 3 ReferenzenZeitraum: letzte 3 abgeschlossene Kalenderjahre

Mindestens 3 vergleichbare Referenzen über Elektroinstallationsarbeiten (Stark- und Schwachstromanlagen gemäß DIN 18382) aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren

Pro Referenz: Baumaßnahme, Ort, Bauherr/Auftraggeber, Leistung, Auftragswert (gesamt + eigener Anteil), Ausführungszeitraum, Rolle (Haupt-AN/ARGE/NU), besondere technische/gerätespezifische/zeitliche Anforderungen, eingesetzte Arbeitnehmer und Leitungskräfte. Schriftliche Bestätigung des Auftraggebers + Ansprechpartner nur bei enger Wahl.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Mittlere Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 27%4–10 · 45%11+ · 28%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 15 erledigt
Angebotsschreiben und Preisblätter
Eignung und Nachunternehmer
Auf Verlangen der Vergabestelle
Hinweise zur Angebotsabgabe
Mit TendiGo
Alle Vergabeunterlagen, KI-Analyse der Eignungskriterien und ein Angebots-Check — direkt zu dieser Ausschreibung.
Zur Original-Ausschreibung
Vergabeunterlagen abrufenKI prüft EignungskriterienKI hilft bei der Bewerbung
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie ähnliche Vergabeverfahren, sobald sie veröffentlicht werden.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar

Auf einen Blick

Auftraggeber
Stadt Winnenden
Ort
71364 Winnenden, Baden-Württemberg
Kategorie
Baden-Wuerttemberg
Veröffentlicht
Angebotsfrist

Erfüllungsort

Ort der Leistung
71364 Winnenden
Baden-Württemberg

Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg

Alle anzeigen

Bereit für die Zukunft der Vergabe?

Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.

806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit