Ausschreibungen Bayern
Ensemble Alte Bleiche
Markt Altenstadt | Vergabekammer Regierung von Schwaben | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Altenstadt, BayernVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWas wird hier beschafft?
Der Markt Altenstadt (Landkreis Neu-Ulm, Bayern) saniert und baut das denkmalgeschützte Ensemble „Alte Bleiche" um und sucht dafür ein Elektroinstallationsunternehmen. Ausgeschrieben ist die komplette Stark- und Schwachstrominstallation für zwei Gebäude:
Neue Bleiche (ca. 410 m², 2-geschossiges Einzeldenkmal aus dem 18. Jahrhundert)Erlanger Haus (ca. 325 m², 4-geschossiges Gebäude, 19. Jahrhundert)
Die Vergabe ist EU-weit (VOB/A-EU, offenes Verfahren) und enthält zwei Lose (je Gebäude). Der Auftrag umfasst unter anderem:
Niederspannungsinstallation (Verteiler, Leitungen, KNX-Steuerung)Beleuchtung innen und außen (Pollerleuchten, Mastleuchten, Sicherheitsbeleuchtung)Blitzschutz und ErdungDaten- und Netzwerkverkabelung (LWL, Kat.7)Beschallungs-, Türsprech- und AntennenanlagenBrandwarnanlage, Lichtruf- und RWA-AnlagenBaustrom, Bauprovisorien, Abbruch bestehender InstallationenBrandschutzabschottungen
Was müssen Sie tun?
1. **Angebot abgeben bis 10. November 2026
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristOKT2026 JAN2027 APR JUL OKT JAN2028 APR JUL OKT
Veröffentlichung6. Okt. 2026
Angebotsfrist10. Nov. 2026
Angebotsöffnung10. Nov. 2026
Bindefristca. 10. Nov. 2026 – 9. Jan. 2027
Bauzeit Phase 1 (Neue Bleiche)ca. 1. Juni – 31. Okt. 2027
Ausführungsbeginn1. Juli 2027
Vertragslaufzeit1. Juli 2027 – 31. Mai 2029bis 2029
Bauzeit Phase 2ca. 1. Feb. – 31. Mai 2028
Bauzeit Phase 3ca. 1. Nov. 2028 – 30. Juni 2029bis 2029
GefährdungsbeurteilungDatum offenSpätestens 10 Arbeitstage nach Auftragserteilung vorzulegen.
Urkalkulation vorlegenDatum offenInnerhalb von 6 Werktagen nach Verlangen der Vergabestelle.
Baubeginn nach AbrufDatum offenBinnen 12 Werktagen nach Abruf gem. VOB/B § 5 Abs. 2.
BaustelleneinrichtungDatum offen1 Woche vor Aufnahme der Arbeiten einzurichten.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut Vergabeunterlagen2 Kriterien
- Zuschlagskriterium Preis
Angebotspreis, ermittelt aus der Wertungssumme (nachgerechnete Angebotssumme unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten)
- Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung
Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit durch den Bieter sowie Bauzeitenplan als Balkenplan; das Bauende darf nicht nach dem in den Besonderen Vertragsbedingungen genannten Bauende liegen
KI-Hinweis: Die Gewichtung der Zuschlagskriterien fehlt, da Formblatt 227.H (Gewichtung der Zuschlagskriterien) nicht enthalten ist, und die Vergabeart ist unklar, weil Formblatt 211 'Mehrere Zuschlagskriterien' nicht ankreuzt, Formblatt 216 aber ein weiteres Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung nennt.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenAusführungszeiträume und Bauabschnitte
Die Ausführung erfolgt in drei Bauabschnitten mit folgenden Zeiträumen:
Bauabschnitt 1 (Neue Bleiche): ca. Juni 2027 – ca. Oktober 2027Bauabschnitt 2 (Erlanger Haus): ca. Februar 2028 – ca. Mai 2028Bauabschnitt 3 (beide Gebäude): ca. November 2028 – ca. Juni 2029
Vertragslaufzeit gesamt: 01.07.2027 – 31.05.2029 (ca. 23 Monate). Verschiebungen und Anpassungen des Rahmenterminplans sind möglich. Baubeginn: binnen 12 Werktagen nach Abruf gemäß VOB/B § 5 Abs. 2.
Gemeinsame Leistungen für beide Lose
Komplette Elektroinstallation ab HausanschlusskastenVerteileranlagen (Steuertablos, Rangierverteiler, DV-Verteiler 19″-Schrank 21HE)Verlegesysteme und Hauptleitungen (NYM-J, NYY-J, SLÖZ-J, LiYY/Y(SL)Y, J-Y(St)Y, Elektroinstallationsrohre PVC-U/Alu, Elektroinstallationskanäle)Steuerungssysteme (KNX) für die Neue BleichePotentialausgleich, Erdung und innerer Blitzschutz (N-PE-Überspannungsschutz Typ 1, Erdungsschellen, Anschlussfahnen, H07V-K Aderleitungen, Prüfprotokoll)Sicherheitsbeleuchtung (Rettungszeichenleuchten, Scheibenleuchten, Einzelbatterie-Überwachungssystem, zentrale Versorgung, Parametrierung, Dokumentation 3× Papier + 3× CAD, Einweisung der Bediener, jährliche Instandhaltung)Datennetzwerk/Übertragungsnetze (LWL-Universalkabel OM4/OM5, LWL-Patchfeld, Kat.7- und Kat.6A-Datenkabel, Datenanschlussdosen UP/AP, Rangierpanel, Patchfeld, Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, Schrankbelüftung)Baustrom (Baustromverteiler 63 A IP44, Auf-/Abbau, Versetzen, Reinigung, Gummischlauchleitung H07RN-F 5G25)Bauprovisorien (AP-Wechselschalter, AP-Abzweigkästen, Gummischlauchleitungen, Feuchtraumwannenleuchten als Baubeleuchtung, lang nachleuchtende Rettungszeichen)Brandschutzabschottungen (Mineralwolleplatten EI30/EI90, Dichtungsmasse/Kitt EI90) inkl. lückenloser Dokumentation je Abschottung (Foto, Einbauort, Produkt, Datum, Installateur, Abnahmestatus, Prüfberichte)Abbruch/Demontage der bestehenden Elektroinstallation (Leitungsnetz)BestandsdokumentationAußenbeleuchtung (LED-Pollerleuchten, LED-Mastleuchten, lineare LED-Beleuchtungselemente, indirekte Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Bodeneinbauleuchten)Kabeltrassen, Leerrohre DN 50/100, Mauerkragen, E-Hauseinführungen Ø100/150, Steigepunkte für MSR im AußenbereichStundenlohnarbeiten: schriftlicher Antrag auf Regiearbeiten bei Objektüberwachung VOR Beginn; tägliche doppelte Stundenlohnzettel (Datum, Baustelle, Arbeitskräfte, Dauer, Material, Geräte)
Wichtige Ausführungsregeln für beide Lose
Bemusterung: Sämtliche Leuchten sind vor Bestellung zu bemustern; Bemusterung und Freigabe durch Bauherrn/Architekten; Musterleuchte bzw. Detailzeichnung für Deckenfirma beistellenTrassenführung vor Montagebeginn mit Fremdgewerken (Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär) abstimmenBauleiter muss der deutschen Sprache mächtig seinArbeitnehmer müssen sich auf der Baustelle als Firmenangehörige ausweisen könnenGefährdungsbeurteilung spätestens 10 Arbeitstage nach AuftragserteilungBaustelleneinrichtung 1 Woche vor Aufnahme der ArbeitenNachtragsangebote sind schriftlich vor Ausführung einzureichenEinwendungen gegen Niederschriften innerhalb von 3 Tagen nach ErhaltPrüffrist Ausführungszeichnungen durch Planer: bis zu 2 WochenVerpflichtung zur Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns an alle Arbeitskräfte
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenPersönliche Lage (Eignung gemäß Formblatt 124)
Registereintragung: Eintragung im Handelsregister und/oder Handwerksrolle und/oder IHK (soweit pflichtig); bei Verlangen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Handwerkskarte/IHK-EintragungInsolvenz: Kein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt, keine Ablehnung mangels Masse, keine Liquidation; Insolvenzplan nur falls rechtskräftig bestätigtWettbewerbsregister: Keine Eintragungen gespeichertAusschlussgründe: Keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A; bei Ausschlussgrund nach § 6e EU Abs. 6: Selbstreinigungsmaßnahmen ergriffen (Nachweise auf Verlangen)Steuern/Abgaben: Ordnungsgemäße Erfüllung; Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts auf VerlangenSozialversicherung: Ordnungsgemäße Beitragszahlung; Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse auf VerlangenBerufsgenossenschaft: Mitgliedschaft und Unbedenklichkeit; qualifizierte Bescheinigung mit Lohnsummen auf VerlangenFreistellungsbescheinigung § 48b EStG auf Verlangen
Fachkunde und Leistungsfähigkeit
Referenzen: Vergleichbare Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren; bei engerer Wahl 3 Referenznachweise mit Ansprechpartner des Auftraggebers, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, stichwortartigem Leistungsumfang mit Mengenangaben, eingesetzter Arbeitnehmerzahl, besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen, bei Komplettleistung Kurzbeschreibung der Baumaßnahme inkl. Besonderheiten, Bauart (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE-Partner/Nachunternehmer), ggf. koordinierte Gewerke, Auftraggeberbestätigung über vertragsgemäße Ausführung (Anlehnung an Formblatt 444)Arbeitskräfte: Erforderliche Arbeitskräfte stehen zur Verfügung; Erklärung zur durchschnittlichen Arbeitskräfteanzahl der letzten 3 Jahre auf VerlangenTechnisches Leitungspersonal: Vorhanden und gesondert auszuweisenPersonalqualifikation: SiGeKo (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator) mit geforderter Qualifikation gem. RAB 30 (Erklärung im Angebotsschreiben)
Wirtschaftliche/finanzielle Eignung
Betriebshaftpflichtversicherung: Mindestdeckung 3.000.000 € Personenschäden und 3.000.000 € sonstige Schäden (inkl. Basisumweltdeckung); Nachweis gültiger Police spätestens bei Auftragserteilung; Folgenachweis bei Ablauf während der BauzeitBestätigung Umsatz durch Wirtschaftsprüfer/Steuerberater oder testierte Jahresabschlüsse (auf Verlangen)Auszüge Urkalkulation bei auffälligen Einheitspreisen (auf Verlangen)Eignungsleihe: Möglichkeit, Kapazitäten anderer Unternehmen für wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit heranzuziehen; gesonderte Benennung der Unternehmen, gesetzlichen Vertreter und Kontaktdaten
Nachweisverfahren
Präqualifikation (PQ): Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis Bauunternehmen e.V. + ggf. auftragsspezifische Einzelnachweis (PQ-Nummer im Angebotsschreiben angeben)Nicht präqualifiziert: Vorläufiger Nachweis durch entsprechende Bescheinigungen ODER Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) + ggf. auftragsspezifische EinzelnachweiseEngere Wahl: Auf Verlangen Originalbescheinigungen zuständiger Stellen; fremdsprachige Bescheinigungen mit deutscher ÜbersetzungBei Einsatz anderer Unternehmen: Eigenerklärungen/Bescheinigungen auch für diese bzw. PQ-Nummern angebenVerpflichtungserklärung anderer Unternehmen (Formblatt 236) auf Verlangen der VergabestelleNachunternehmererklärung (Formblatt 2330): Bieter erklärt, mind. 70 % der Leistungen, für die sein Betrieb eingerichtet ist, im eigenen Betrieb auszuführen; Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (Formblatt 233)
Referenzprojekte
3 (bei engerer Wahl) ReferenzenZeitraum: letzte 5 KalenderjahreVolumen: nicht spezifiziert
Vergleichbare Stark- und Schwachstrominstallationsleistungen (Neubau/Umbau/Denkmal) in den letzten 5 Kalenderjahren; bei engerer Wahl 3 Referenznachweise mit Ansprechpartner des Auftraggebers, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, stichwortartigem Leistungsumfang mit Mengenangaben, eingesetzter Arbeitnehmerzahl, besonderen technischen Anforderungen, Bauart (Neubau/Umbau/Denkmal) und Auftraggeberbestätigung über vertragsgemäße Ausführung
Eigenerklärung mit Anlehnung an Formblatt 444 (Referenzbescheinigung); Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung; Anforderungen konkret in Formblatt 124 definiert
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 45%4–10 · 51%11+ · 4%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 34 erledigt
Elektronische Angebotsabgabe (Plattform & Technik)
Angebotskern & Preis
Eignung & persönliche Lage
Zusätzliche Erklärungen
Bauzeit & Provisorien
Bürgschaften (nach Auftragserteilung)
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Markt Altenstadt | Vergabekammer Regierung von Schwaben | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
89281 Altenstadt
Ort
89281 Altenstadt
Kategorie
Bayern
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Erfüllungsort
Ort der Leistung
89281 Altenstadt
Bayern
Weitere Ausschreibungen Bayern
Alle anzeigen →Bayern
KFZ-Haftpflichtversicherung
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. · Kreisfreie Stadt MünchenFrist: BayernZeppelinstraße 5, Lernort Zeppelinfeld – ehemaliger Bahnhof Dutzendteich, 2_4_120 – Tischlerarbeiten Innentüren und Innenausbau
Stadt Nürnberg, Hochbauamt · NürnbergFrist: BayernBaulogistik – MBG, Neubau Martin-Behaim-Gymnasium
WBG KOMMUNAL GmbH · NürnbergFrist: BayernLieferung und Montage eines Elektro-Fahrgestells mit Pritschenaufbau und Ladekran
Stadt Nürnberg – Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg · NürnbergFrist: BayernSicherheitsdienst für das Jobcenter im Landkreis Cham
Jobcenter im Landkreis Cham · Landkreis ChamFrist: BayernStDeW.5618 MK5 AFG Bepflanzung Setzstangen
WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH · 94315 DeggendorfFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit