TendiGo
Jetzt starten →
Ausschreibungen Berlin

Erhöhung der Balkonbrüstungen der Dachgeschosswohnungen

Mertensstrasse 16 GmbH (c/o WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH)Berlin, BerlinVeröffentlicht:
Angebotsfrist:

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Was wird gebaut?

An zwei Wohnblöcken in Berlin-Spandau (Pepitapromenade 13, 15, 17, 19 sowie Mertensstraße 16–58 / Goltzstraße 46–53, 13587 Berlin) sollen die Brüstungen der Dachgeschoss-Terrassen erhöht werden, weil sie nicht mehr der aktuellen Berliner Landesbauordnung entsprechen.

Was ist zu tun?

Auf die Innenseite der bestehenden Terrassenbrüstungen werden zusätzliche Geländer aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl montiert (Farbton Eisenglimmer dunkel, Gesamthöhe ca. 28 cm). Die Befestigung erfolgt wärmebrückenfrei über die bestehende Wärmedämmung.

Umfang in Zahlen:

ca. 560 laufende Meter Geländerca. 660 Abstandsbefestigungen54 Eckausbildungen

Bauzeit: Beginn 10.11.2026, Fertigstellung 20.12.2026 (ca. 7 Wochen Ausführungszeitraum, ursprünglich Jan–Feb 2027 vorgesehen).

Gewerk: Metallbauarbeiten – nur ein Los.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Angebotsfrist: 29. Oktober 2026
Termin / FristOKT2026NOVDEZJAN2027FEB
Veröffentlichung15. Okt. 2026
Bieterfragen-Frist22. Okt. 2026
Angebotsfrist29. Okt. 2026
Angebotsöffnung29. Okt. 2026
Bindefristca. 29. Okt. – 10. Nov. 2026
Vertragsbeginn10. Nov. 2026
Zuschlag18. Dez. 2026
Fertigstellung20. Dez. 2026
Ausführungsfrist11. Jan. – 26. Feb. 2027
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Niedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
  • Preis100%

    Zuschlagskriterium Preis; Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen.

KI-Hinweis: Vollständig: Bekanntmachung kreuzt 'Zuschlagskriterium Preis' an und 'mehrere Zuschlagskriterien gemäß Vordruck' ist nicht angekreuzt; Vergabeunterlagen enthalten keine weiteren Zuschlagskriterien.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Gewerk und Geltungsbereich

Gewerk: Metallbauarbeiten

Geltungsbereich: Wohnblock 1 (Pepitapromenade 13, 15, 17, 19) und Wohnblock 3 (Mertensstraße 16–58 / Goltzstraße 46–53), 13587 Berlin-Spandau

Anlass: Die bestehenden Brüstungen der Dachgeschoss-Terrassen entsprechen nicht mehr der Landesbauordnung Berlin und müssen daher erhöht werden.

Es handelt sich um ein einziges Los (keine Los-Teilung).

Baustelleneinrichtung und Planung

Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und räumenBaustellen-WC mit Grundstandzeit 4 Wochen sowie weiterer wöchentlicher VorhaltungOrganisation der Wohnungszugänglichkeit (ca. 20 Std.)Gerüstbereitstellung soweit erforderlichWerk- und Montageplanung (Feinaufmaß, Werkplanung) – diese Position ist im LV enthalten (Pos. 01.0080) und muss vor Ausführung vom Auftraggeber/Architekten freigegeben werden

Montage der Brüstungserhöhungen

Material und Ausführung:

Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtetFarbton EG 7702 Eisenglimmer, dunkelHandlauf aus zwei Flachstählen mit AbstandsprofilVertikale Geländerstäbe mit Abstand 11 cmGesamthöhe ca. 28 cm, Einzellänge ca. 85 cm

Mengen:

ca. 560 laufende Meter Geländerca. 660 Stück Abstandsbefestigungen54 Stück Eckausbildungen

Befestigung:

Abstandsmontage durch das bestehende Wärmedämmverbundsystem (WDVS, ca. 10 cm dick)Thermisch getrenntes Abstandsmontagesystem mit ETA-Zulassung (z. B. Fischer TherMax, Schöck Isolink)Wärmebrückenfreie Befestigung ist ausdrücklich gefordert

Entsorgung und Sauberkeit

Sortenreine Trennung und Entsorgung aller anfallenden Bauabfälle, Bauschutt und RestmaterialienBeauftragung ausschließlich zertifizierter EntsorgungsfachbetriebeNachweis der Entsorgungsstellen ist erforderlichSauberhaltung der Baustelle über die gesamte Bauzeit

Allgemeine Ausführungsregeln

Ausführung nach VOB/A, VOB/B, VOB/CEinhaltung der DIN 18299 ff. und der allgemein anerkannten Regeln der TechnikWerksvorschriften sind zu beachtenBaustrom und Bauwasser stehen zur VerfügungGenehmigungen für etwaige Sondernutzungen sind vom Auftragnehmer einzuholenVerwendung fabrikneuer Baustoffe mit Mindestnachlieferungszeitraum von 10 JahrenKeine asbesthaltigen Baustoffe, kein Tropenholz ohne Nachweis, kein PVC ohne blei-/cadmiumfreie StabilisierungAsbestsanierung nur durch qualifizierte Firmen

Bauzeit

Verbindlicher Beginn: 10.11.2026Verbindliche Fertigstellung: 20.12.2026Ursprünglich im LV vorgesehener Ausführungszeitraum: 11.01.2027 – 26.02.2027 (ca. 7 Wochen)

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Ausschlussgründe (für Bieter und Unterauftragnehmer)

Kein Insolvenzverfahren oder LiquidationKeine Ausschlussgründe gem. §§ 123, 124 GWBKeine Verurteilungen oder Strafen wegen Schwarzarbeit (§ 21 SchwarzArbG), AEntG oder MiLoG in den letzten 2 Jahren (ab bestimmten Schwellen)Keine schweren Verfehlungen (u. a. genannte Straftatbestände wie Bestechung, Betrug, Untreue, Insolvenzstraftaten, Umweltstraftaten)Berufsgenossenschafts-Mitgliedschaft nachgewiesen

Befähigung und Erlaubnis

Option A – bevorzugt:

Eintragung im Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) oder in einer Präqualifizierungsdatenbank

Option B – falls nicht präqualifiziert:

GewerbeanmeldungEintragung in Handwerksrolle oder IHKUnbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen SozialkasseUnbedenklichkeitsbescheinigung des FinanzamtsFreistellungsbescheinigung nach § 48b EStGQualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der BerufsgenossenschaftHandelsregister-Eintragung (oder Erklärung zur Nicht-Eintragungspflicht)

Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

Mindestumsatz Metallbauarbeiten: 175.000 EUR netto pro Jahr, Durchschnitt der letzten 3 Geschäftsjahre (2023, 2024, 2025)BauRisk-Versicherung: Im Auftragsfall vom Auftragnehmer zu tragen; Prämie 6,29 ‰ zzgl. 19 % Versicherungssteuer (= 7,4851 ‰); Selbstbehalt 1.000 € Bauleistung / 5.000 € Betriebshaftpflicht; Verrechnung mit Abschlags- und Schlusszahlungen

Fachliche Eignung

Ausreichende Fachkunde und Leistungsfähigkeit für die Ausführung der beschriebenen Metallbauarbeiten ist mit dem Angebot nachzuweisenMindestens 3 Referenzen über vergleichbare Metallbauarbeiten aus den letzten bis zu 5 Kalenderjahren, je mind. 125.000 EUR netto (Stichtag: Tag der Bekanntmachung)

Weitere Pflicht-Erklärungen

Russland-Sanktionen: keine Betroffenheit gem. Art. 5k EU-VO 2022/576 (oder Erklärung bei Betroffenheit)Frauenförderung: je nach Unternehmensgröße Maßnahmen gem. FFVEntsorgung: nur zertifizierte Fachbetriebe einsetzenMindestlohn/Sozialkassen: Einhaltung des Berliner Mindestlohns (Berliner AVG)Wettbewerbsregister: keine eintragungsrelevanten Einträge (ab 30.000 EUR Auftragssumme abzufragen)

Möglichkeit der Eignungsleihe

Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte bis zu 5 Kalenderjahre (Stichtag: Tag der Bekanntmachung)Volumen: mind. 125.000 EUR netto pro Referenz

Mindestens 3 Referenzen über vergleichbare Metallbauarbeiten aus den letzten bis zu 5 Kalenderjahren (Stichtag: Tag der Bekanntmachung)

Vergleichbare Metallbauarbeiten; je Referenz Angabe von Einsatzort, Leistungsumfang, Auftraggeber, Ansprechpartner (Name + Telefon), Leistungsbeginn, abnahmereife Laufzeit und Auftragsvolumen netto

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Geringe Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 68%4–10 · 30%11+ · 2%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 24 erledigt
Pflicht-Angebotsunterlagen
Eignung & Nachweise
Unterauftragnehmer & Eignungsleihe
Technische Vorbereitung & Versicherung
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Diese Ausschreibung mit KI prüfen
Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber
Mertensstrasse 16 GmbH (c/o WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH)
Anschrift
13587 Berlin
Ort
13587 Berlin
Kategorie
Berlin
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.wbm.de ↗

Erfüllungsort

Ort der Leistung
13587 Berlin
Berlin

Weitere Ausschreibungen Berlin

Alle anzeigen →
Berlin

Rahmenvereinbarung Metallbau- und Beschlagarbeiten

Berliner Stadtreinigungsbetriebe AöR (BSR) · BerlinFrist: Berlin

Gebäudereinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung

weißensee kunsthochschule berlin · BerlinFrist: Berlin

Wartung Gebäudetechnischer Anlagen

Die Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen · BerlinFrist: Berlin

Beschaffung Lagercontainer Gastro

Gruen Berlin GmbH · 12437 BerlinFrist: Berlin

Verlaengerung Trend Micro Softwarekomponenten - Trend AI Email Security, TrendAI Deep Discovery Analyzer, Trend AI Apex One

Generalstaatsanwaltschaft Berlin · 10781 BerlinFrist: Berlin

Schlossstr. 69 - Mauer- und Putzarbeiten

Land Berlin (Sondervermoegen Immobilien des Landes Berlin) · 14059 BerlinFrist:

Bereit für die Zukunft der Vergabe?

Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.

806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit