Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWorum geht's?
Die Gemeinde Stetten am kalten Markt schreibt die Erneuerung des Kunstrasenbelags am Sportplatz an der Jahnstraße (neben der Alemannenhalle, bei der Schule) öffentlich aus. Bieter erbringen die Belagsarbeiten und bieten zusätzlich Jahrespauschalen für Wartung während der Verjährungsfrist an – diese fließen in die Wertung ein.
Was ist zu tun?
Leistungsverzeichnis kalkulieren und ausfüllenEigenerklärungen zur Eignung (mind. 3 vergleichbare Referenzen der letzten 3 Jahre)Kalkulationsblätter, Angebotsschreiben, Tariftreue-/Mindestlohn-Erklärungen einreichenAngebot elektronisch über die Vergabeplattform (DTVP) abgeben
Wichtige Frist: Angebote müssen bis 30.07.2026, 14:00 Uhr vorliegen. Ausführung bis Ende Oktober 2026.
Es gibt keine Losaufteilung.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertNoch 4 Tage bis zur Angebotsfrist — 30. Juli 2026
HEUTE
Termin / FristJUL2026AUGSEPOKT
Veröffentlichung
Angebotsfrist
Angebotsöffnung
Bindefrist
Ausführungsbeginn
Fertigstellungsfrist
Vertragslaufzeit
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Zuschlagskriterium laut Nr. 5.5 des Anschreibens: 'Zuschlagskriterium Preis'. Es ist ausschließlich der Preis das Zuschlagskriterium. Zusätzlich werden die für Inspektion und Wartung angebotenen Jahrespauschalen und Gleitklauseln in die Wertung einbezogen.
KI-Hinweis: Unter Nr. 5.5 des Anschreibens ist als Zuschlagskriterium ausschließlich 'Preis' angegeben; weitere Wertungskriterien sind nicht definiert.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenHauptleistung: Belagsarbeiten Kunstrasen
Was zu tun ist
Erneuerung des Kunstrasenbelags auf dem vorhandenen Sportplatz an der Jahnstraße in Stetten am kalten Markt.Ausführung der Belagsarbeiten gemäß Leistungsverzeichnis (KEV 115.1 Ang) – das LV enthält die positionsbezogenen Mengen und Teilleistungen.Sämtliche Arbeiten (Untergrundvorbereitung, Tragschicht, Kunstrasen, Verfüllung, Markierungen etc.) sind als Teil der Hauptleistung zu erbringen.
Erfüllungsort:
Jahnstraße neben der Alemannenhalle bei der Schule in Stetten am kalten Markt (72510).
Zusätzliche Leistung: Wartung & Inspektion
Während der Verjährungsfrist sind Wartungsarbeiten für den neuen Kunstrasenplatz vorgesehen.Bieter müssen Jahrespauschalen für Inspektion und Wartung anbieten. Diese Pauschalen werden in die Wertung des Herstellungsangebots einbezogen (Beeinflussung der Zuschlagsentscheidung).Vertragsgrundlage: separates Wartungsvertragsformular (KEV 146 BVB).
Baustellenorganisation & Nebenpflichten
Bautagesberichtspflicht: Tägliche Führung nach Vordruck KEV 320, wöchentliche Übergabe an den Auftraggeber bzw. die Bauüberwachung.Lager- und Arbeitsplätze: Der Auftragnehmer hat erforderliche Lager- und Arbeitsflächen selbst zu beschaffen; die Kosten sind in die Vertragspreise einzurechnen.Verkehrswege innerhalb des Baugeländes werden dem Auftragnehmer zur Benutzung überlassen.Sicherheitsleistungen:Vertragserfüllungsbürgschaft: 5 % der Auftragssumme (inkl. USt, ohne Nachträge) – Vordruck KEV 310 Sich 1.Mängelanspruchsbürgschaft: 3 % der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme – Vordruck KEV 311 Sich 2.SiGe-Plan / Baustellenkoordinator nach BaustellV: nicht erforderlich.
Ausführungsfristen
Ausführungsbeginn: innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 S. 2 VOB/B). Konkretes Datum ergibt sich aus dem beigefügten Bauzeitenplan.Abnahmereife Fertigstellung: 60 Werktage nach Ausführungsbeginn, spätestens bis 30.10.2026.Die Vertragsfristen sind ausdrücklich als Vertragsfristen nach § 5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B vereinbart.Vertragsstrafe bei Verzug: 0,1 % der Abrechnungssumme (netto) je Werktag, maximal 5 % der Abrechnungssumme.
Zugelassene Nebenangebote
Zugelassen: Nebenangebote zur Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle – Vordruck KEV 185 AngErg Bauabfall (2-fach).Nicht zugelassen: Nachlässe mit Bedingungen auf die gesamte Leistung.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenWirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Umsatznachweis: Angabe des Umsatzes der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre (Bauleistungen und vergleichbare Leistungen), einschließlich des Anteils gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführter Leistungen.Steuern/Abgaben/Sozialversicherung: Erklärung zur ordnungsgemäßen Zahlung. Auf Verlangen der Vergabestelle:Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts,Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit beitragspflichtig),Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft mit Lohnsummen.
Technische Leistungsfähigkeit & Referenzen
Mindestens 3 vergleichbare Referenzleistungen der letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahre mit folgenden Angaben je Referenz: Baumaßnahme, Ort, Auftraggeber (mit Anschrift), Art der Leistung, Ausführungszeit, gesamter Auftragswert, eigener Leistungswert, durchschnittliche Anzahl Arbeits- und Leitungskräfte, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE-Partner/Nachunternehmer), besondere technische/gerätespezifische/zeitliche/sonstige Anforderungen.Arbeitskräfte: durchschnittliche Anzahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren eingesetzten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal (auf Verlangen).Berufsgenossenschaft: Mitgliedschaft nachweisen (Handwerk, Industrie oder Handel).
Formale/rechtliche Eignung
Registereintrag: Handelsregister ODER Handwerksrolle (mit Handwerkskarte) ODER IHK-Eintragung ODER Gewerbeanmeldung (soweit keine Registereintragungspflicht).Insolvenz: Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren läuft/beantragt ist; ggf. Vorlage Insolvenzplan.Ausschlussgründe (§ 6e EU VOB/A): keine schweren Verfehlungen, keine Verurteilungen wegen gewerberechtlicher Verstöße (Freiheitsstrafe > 3 Monate oder Geldbuße > 90 Tagessätze bzw. > 2.500 €) in den letzten 2 Jahren.Selbstreinigungsmaßnahmen sind nach § 6e EU Abs. 6 VOB/A möglich.
Tariftreue und Mindestlohn (LTMG-BW / AEntG / MiLoG)
Verpflichtungserklärung Mindestlohn (KEV 179.3) ist mit dem Angebot abzugeben.Besondere Vertragsbedingungen Tariftreue/Mindestlohn (KEV 117.3) werden Vertragsbestandteil.Auf Verlangen sind Entgeltnachweise, Steuer-/Abgabenunterlagen, Verträge mit Nach-/Verleihunternehmen sowie deren Verpflichtungserklärungen vorzulegen.Verstöße führen zu Vertragsstrafe (1 % der Abrechnungssumme netto je Verstoß, kumuliert max. 5 %), Kündigungsrecht des Auftraggebers und möglichem Vergabeausschluss bis zu 3 Jahren.
Spezifische Formalitäten für Bietergemeinschaften
Erklärung der Bietergemeinschaft (KEV 175) muss von allen Mitgliedern unterzeichnet werden.Angabe des geschäftsführenden Mitglieds (bevollmächtigter Vertreter, Zahlungsannahmeberechtigung).Gesamtschuldnerische Haftung aller Mitglieder.Angabe der Nationalität (EU-Staat oder ausländischer Staat) je Mitglied.KMU-Status: nur dann, wenn überwiegender Auftragsanteil von KMU-Partnern erbracht wird (< 250 Beschäftigte, < 50 Mio. € Umsatz oder < 43 Mio. € Bilanzsumme).
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 3 abgeschlossene KalenderjahreVolumen: k.A.
Mindestens 3 vergleichbare Referenzleistungen aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren (vergleichbar mit Kunstrasen-Erneuerung bzw. Belagsarbeiten im Sport-/Tiefbau)
Pro Referenz: Baumaßnahme, Ort, Auftraggeber mit Anschrift, Art der Leistung, Ausführungszeit, Auftragswert gesamt, eigener Leistungswert, durchschnittliche Arbeits- und Leitungskräfte, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE-Partner/Nachunternehmer), besondere technische/gerätespezifische/zeitliche Anforderungen; bei enger Wahl: schriftliche Bestätigung des Auftraggebers und Ansprechpartner
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 27%4–10 · 45%11+ · 28%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 31 erledigt
Angebotsschreiben & Kennzeichnung
Eignung & Referenzen
Preisblätter & Kalkulation
Bietergemeinschaft & Nachunternehmer
Tariftreue & Mindestlohn
Vertragsbedingungen
Auf Verlangen der Vergabestelle bereithalten
Nebenangebote
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie ähnliche Vergabeverfahren, sobald sie veröffentlicht werden.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
Gemeindeverwaltung Stetten akM.
Ort
72510 Stetten am kalten Markt, Baden-Württemberg
Kategorie
Baden-Wuerttemberg
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Alle anzeigen →Baden-Wuerttemberg