Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung der Stadt Dessau-Roßlau für Bauleistungen am Forsthaus Mildensee (Los 02 – Bauteilöffnungen).
Gegenstand ist die Freilegung der Fachwerkwände und weiterer Holzbauteile im Erd- und Dachgeschoss, damit ein Sachverständiger den Zustand beurteilen und ein Holzschutzgutachten erstellen kann. Die Arbeiten umfassen Baustelleneinrichtung, umfangreiche Abbruch- und Freilegearbeiten, Probenahme und Analyse von Schadstoffen (u.a. PAK, Asbestfasern, Teer/Bitumen) sowie fachgerechte Entsorgung der Bau- und Abbruchabfälle. Die geplante Bauzeit beträgt ca. 4 Wochen.
Das Angebot ist elektronisch über www.eVergabe.de bis zum 30.09.2026 um 09:00 Uhr einzureichen. Zuschlagskriterium ist der Preis (niedrigster Angebotspreis erhält die Höchstpunktzahl). Nebenangebote sind zugelassen.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertNoch 20 Tage bis zur Angebotsfrist — 30. September 2026
HEUTE
Termin / FristSEP2026OKTNOVDEZ
Veröffentlichung
Angebotsfrist
Angebotsöffnung
Bindefrist
Ausführungsbeginn
Bauzeit
Vorhaltung Bauzaun
Gebrauchsüberlassung Toilettenkabine
Gebrauchsüberlassung Verkehrszeichen
Bearbeitung Genehmigungen
Gewährleistungbis 2030
Verwertungs-/Entsorgungskonzept vorlegen
Vertragsende
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis4 Kriterien
- Preis (Wertungssumme einschl. evtl. Wartungskosten)100%
Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme erhält 10 Punkte; ab dem Zweifachen der niedrigsten Wertungssumme 0 Punkte; dazwischen lineare Interpolation.
Lineare Interpolation: 10 Punkte für niedrigste Wertungssumme, 0 Punkte ab dem zweifachen der niedrigsten Wertungssumme. Gesamtpunktezahl = v.H.-Satz × Punkte je Kriterium.
KI-Hinweis: Die Kriterien 2-6 (Technischer Wert, Vertragsbedingungen, Folgekosten, Energieeffizienz, Andere) sind zwar gelistet und mit Punkten (min/max) versehen, haben aber in der Gewichtungstabelle keinen v.H.-Satz (0%), so dass sie faktisch nicht in die Wertung einfließen – effektiv reine Preiswertung mit 100%.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenAllgemeine Pflichten des Auftragnehmers
Standort: Forsthaus Mildensee, Oranienbaumer Straße 27, 06842 Dessau-MildenseeVergabeart: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A, Vergabenummer 76/2026 De-RoAuftraggeber: Stadt Dessau-Roßlau, Amt für zentrales Gebäudemanagement, Dezernat IIIIllegale Beschäftigung verhindern (§ 4 Nr. 8 VOB/B); keine Arbeitnehmer ohne Sozialabgaben oder ohne Erlaubnis zur selbständigen Arbeit einsetzen; keine Subunternehmen, die dagegen verstoßenVorgaben des SiGeKo (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators) beachten und Mitarbeiter belehrenSperr- und Sicherheitsmaßnahmen mit Projektbearbeiter und Fachplaner abstimmenGenehmigungen beim Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung einholenZufahrten der Nachbargrundstücke jederzeit gewährleistenMaße vor Ort überprüfenBauabfälle und Baureststoffe sortenrein behandeln und wiederverwendbar machenOrdnungsgemäße Entsorgung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz; Verwertungs- und Entsorgungskonzept mind. 2 Wochen vor Entsorgungsbeginn vorlegenBaum- und Pflanzenschutz: Freigelegte Wurzeln nur mit Zustimmung des Amtes entfernenRechnungslegung nur auf Basis geprüfter AufmaßeUmgebung mit Jugendclub, Spielplatz und Wohnbebauung bei Arbeitsabläufen berücksichtigenUrkalkulation zum Angebot mit Auftragsbestätigung oder spätestens mit erster Rechnungslegung übergeben (auf Verlangen auch bereits im Vergabeverfahren)Holzprodukte: ausschließlich FSC-, PEFC- oder gleichwertig zertifizierte Hölzer verwenden; Nachweise gemäß VHB 248 vor Einbau bzw. bei Anlieferung im Original vorlegen
Ausführungszeitraum
Ausführungsbeginn: spätestens 12 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens (Vertragsfrist gem. § 5 Abs. 1 VOB/B)Vollendung (abnahmereife Fertigstellung): bis 11.12.2026Geplante Bauzeit gesamt: ca. 4 WochenBearbeitungszeit öffentlich-rechtlicher Genehmigungen durch Behörden: mind. 2 Wochen einplanenVertragsstrafe bei Verzug: 0,50 % der Auftragssumme ohne USt pro Werktag (Obergrenze 5,00 %)Gewährleistungsfrist: 4 Jahre
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenAllgemeine Eignung (gilt für alle Bieter)
Präqualifikation: Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. oder Vorlage der Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) als vorläufiger NachweisBei Einsatz von Nachunternehmen: Präqualifikationsnummer angeben bzw. Eignungserklärung des NU + ggf. auftragsspezifische EinzelnachweiseBei Erlangung der engeren Wahl: Bestätigung der Eigenerklärungen durch Bescheinigungen zuständiger Stellen (fremdsprachige Dokumente mit deutscher Übersetzung)Keine Beteiligung an unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen (sonst Angebotsausschluss)Auf Verlangen: Auskunft über wirtschaftliche/rechtliche VerbindungenKeine Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne Sozialabgaben oder ohne Erlaubnis zur selbständigen Arbeit (auch nicht über Subunternehmen)
Fachliche Eignung (Unternehmensbezogen)
Umsatz: Angabe des Umsatzes der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre mit vergleichbaren Leistungen (inkl. ARGE-Anteil)Referenzen: mind. 3 vergleichbare Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren (Details siehe Referenzprojekte)Arbeitskräfte: Erforderliche Arbeitskräfte müssen verfügbar sein; auf Verlangen jahresdurchschnittliche Anzahl der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen + LeitungspersonalRegistereintragung: Handelsregister und/oder Handwerksrolle und/oder IHK (je nach Unternehmensart)Insolvenzfreiheit: kein beantragtes/eröffnetes Insolvenzverfahren, keine Masseablehnung, nicht in Liquidation; ggf. rechtskräftig bestätigter InsolvenzplanZuverlässigkeit: keine Ausschlussgründe gem. § 6e EU VOB/A; keine Verurteilung mit Freiheitsstrafe > 3 Monate oder Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 € in den letzten 2 JahrenSteuern/Abgaben: ordnungsgemäße Erfüllung der Steuer- und AbgabenpflichtenSozialversicherung: ordnungsgemäße BeitragszahlungBerufsgenossenschaft: Mitgliedschaft und qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung (mit Lohnsummen)Ab Auftragssumme ≥ 30.000 € fordert der AG einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister (§ 150a GewO) an
Nachweis der Umweltverträglichkeit / Holzprodukte
Nachweis der Umweltverträglichkeit bei Änderungsvorschlägen und NebenangebotenVerpflichtung zur Verwendung von Holzprodukten mit FSC-/PEFC- oder gleichwertiger Zertifizierung (VHB 248): Vorlage Produktkettenzertifikat, gleichwertiges Zertifikat mit Prüfergebnis Thünen-Institut/BfN, Einzelnachweis oder Lieferschein mit Zertifizierungsnummer
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 KalenderjahreVolumen: nicht spezifiziert
3 vergleichbare Leistungen aus den letzten 5 Kalenderjahren (Bauteilöffnungen / Abbruch- und Freilegearbeiten)
jeweils Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Leistungsumfang mit eigenem Personal inkl. Mengenangaben, eingesetzte Arbeitnehmer, besondere technische/gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE-Partner/Nachunternehmer), Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 22%4–10 · 44%11+ · 34%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 32 erledigt
Angebotskern (Pflicht mit dem Angebot)
Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen
Entsorgung / Abfall (VHB 241)
Baustellenvorbereitung / Besichtigung
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie einmal pro Woche die neuen Vergabeverfahren dieser Branche per E-Mail.
Bitte geschäftliche E-Mail-Adresse (name@ihrefirma.de). Private Anbieter wie Gmail oder GMX können wir nicht benachrichtigen.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
Stadt Dessau-Roßlau, Zentrales Gebäudemanagement
Anschrift
06844 Dessau-Roßlau
Ort
06842 Dessau-Roßlau
Kategorie
Sachsen-Anhalt
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.dessau-rosslau.de ↗Weitere Ausschreibungen Sachsen-Anhalt
Alle anzeigen →Sachsen-Anhalt