Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung der Stadt Norderstedt für Schlosserarbeiten (Metallbau) im Rahmen der Sanierung der TriBühne.
Betroffen sind die Bauabschnitte BA 3 (Saal) und BA 5 (Foyer). Auslöser der Sanierung war ein Wasserschaden.
Was ist zu liefern/erbringen?
Handläufe (Holz/Eiche, teilweise mit LED-Beleuchtung) und Handlaufhalter aus FlachstahlSteckgeländer/Aufsatzgeländer als Absturzsicherungen (Geländerhöhen 1,10 – 1,55 m)Erhöhung der Bestands-Tragkonstruktion (Stahl UPE 100, S235JR) an Foyer-Treppe und SitzbankRevisionsklappen für Bühnentechnik in Foyer und Sälen3-seitiger Kantenschutz (L-Profile) an AufzugtürenAufmaß, Werk- und Montageplanung, Gerüststellung, technische Dokumentation
Wichtig:
Keine Aufteilung in Lose – Vergabe erfolgt als GesamtpaketZuschlag allein nach Preis (100 %), keine NebenangeboteBauzeit: ca. 3. Quartal 2026 bis Anfang 1. Quartal 2027
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertNoch 18 Tage bis zur Angebotsfrist — 03. September 2026
HEUTE
Termin / FristJUL2026 JAN2027 JUL JAN2028 JUL JAN2029 JUL JAN2030 JUL JAN2031
Veröffentlichung
Angebotsfrist
Ausführungsbeginn
Ausführungszeitraum
Bindefrist
Verjährungsfrist Mängelansprüche
Gewährleistungssicherheit-Rückgabe
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Angebotspreis als alleiniges Zuschlagskriterium
KI-Hinweis: Das Aufforderungsschreiben enthält nur ein Zuschlagskriterium mit expliziter Gewichtung: Preis 100%. Alle weiteren Kriterienplätze (2-5) sind leer und damit nicht aktiv.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenProjektrahmen
Bauvorhaben: Sanierung TriBühne Norderstedt, Rathausallee 50, 22846 NorderstedtAuftraggeber: Stadt Norderstedt – Die Oberbürgermeisterin, Amt für Gebäudewirtschaft (Bauleitung: Frau Ulka, Tel. 040 / 53595-8413)Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung nach VOBVertragsgrundlagen: VOB/A, VOB/B, VOB/C in aktueller Fassung; Besondere und Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Stadt NorderstedtAusschreibungsnummer: 82-26-681Keine Losaufteilung – Vergabe erfolgt als GesamtpaketZuschlagskriterium: Preis (100 %)Nebenangebote sind nicht zugelassen
Ausführungszeitraum
Geplanter Ausführungsbeginn: 3. Quartal 2026 (genaues Datum abhängig vom Auftragsschreiben)Abnahmereife Fertigstellung: Anfang 1. Quartal 2027Dauer insgesamt: ca. 9 MonateLeistungsabruf erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 VOB/BKonkrete Ausführungszeiträume und Gerüstvorhaltezeiten siehe Anlage „Ausführungstermine Schlosserarbeiten" und BVB
Übergeordnete technische Anforderungen
Geltung: VOB Teil C, alle einschlägigen DIN-Vorschriften, Richtlinien und anerkannten Regeln der TechnikStatische Anforderungen (für alle Geländer/Handläufe):Horizontale Anpralllast 2,0 kN/m in GeländerhöheZusätzliche horizontale Einzelkraft 0,5 kN an jeder beliebigen Stelle des HandlaufsNutzungskategorie C5 (hohe Personendichte – Versammlungsstätte)Bemessung nach DIN EN 1991-1-1/NA und EurocodesSchweißarbeiten nur durch geprüfte Schweißer nach DIN EN ISO 9606 ff.Material S235JR nach DIN EN 10025-2 / DIN EN 10219Befestigungsmittel: bauaufsichtlich zugelassen (z. B. ETA-Zulassungen)Ausführungsqualität: passgenau, verzugsfrei, fachgerechte Kantenbearbeitung – überdurchschnittlich präzise für Theaterbau
Vorbereitende Leistungen & Planung
Eigenverantwortliche Maßaufnahme vor Ort und DokumentationErstellung prüffähiger Werk- und Montagepläne (digital als DWG/PDF)Planungsinhalt: Nachweis Anpralllast 2,0 kN/m, Maßangaben, Profil-/Materialkennzeichnungen, Schweißnahtangaben nach DIN EN ISO 2553, Befestigungsdetails, Detail-/Schnitt-/Einzelteilzeichnungen, Stück-/Zuschnitts-/Materiallisten, Toleranzen, SchnittstellenberücksichtigungAbstimmungspflicht mit den angrenzenden Gewerken: Tischler, Trockenbau, Elektroinstallation, BodenbelagUnstimmigkeiten/Kollisionen mit Bestand sind unverzüglich schriftlich anzuzeigenOrtsbegehung mit Bauleitung vor Ausführung
Bauphase – Pflichten auf der Baustelle
Verantwortung für Arbeitsschutz und Sicherheit aller eingesetzten Geräte und GerüsteFreihaltung der Flucht- und RettungswegeZusammenarbeit mit dem SiGe-KoordinatorVerpflichtende Teilnahme an Baubesprechungen (bevollmächtigter Vertreter ausreichend)Etwaige Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung oder Materialien sind bereits bei Angebotsabgabe schriftlich mitzuteilen – andernfalls übernimmt der AN die volle Verantwortung (LV Pos. B 2.4)
Dokumentation & Nachweise
Technische Dokumentation (Pos. 8.2.1): Ausführungspläne, Datenblätter, Ersatzteillisten, Pflegehinweise – je 1× Papier und 1× DatenträgerSchweißzertifikate, Materialnachweise, Oberflächenprotokolle bereitstellen (Kap. B 6.1)Stundenlohnarbeiten sind mit Stundensätzen für Meister, Vorarbeiter, Fachwerker und Helfer zu kalkulieren
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenFormale Anforderungen
Sprache: DeutschElektronische Angebotsabgabe über die VergabeplattformHauptangebot ohne Bedingung, keine NebenangeboteStempel des Bieters und Unterschrift (bei schriftlichem Angebot); bei elektronischer Abgabe Textform mit erkennbarem Bieter oder ordnungsgemäße Signatur
Allgemeine Eignung – Registereintragung & Zuverlässigkeit
Eintragung im Handelsregister oder in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der IHK – oder keine EintragungspflichtKein Insolvenzverfahren eröffnet/beantragt; keine Abweisung mangels Masse; keine LiquidationKeine illegal Beschäftigten; keine Ausschlussgründe nach § 21 SchwarzArbG oder § 21 AEntGKeine Ausschlussgründe nach § 6e EU VOB/A; keine Verurteilung mit Freiheitsstrafe > 3 Monate oder Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 € in den letzten 2 JahrenOrdnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenMitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft
Wirtschaftliche & finanzielle Leistungsfähigkeit
Erklärung über den Umsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre für vergleichbare Bauleistungen (inkl. Anteil bei ARGE)Präqualifizierte Unternehmen geben ihre PQ-Nummer unter Nr. 2 des Angebotsschreibens an – die Eigenerklärung entfällt dann
Fachliche & personelle Leistungsfähigkeit
Mindestens 3 vergleichbare Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren (Aufforderung i.V.m. Eigenerklärung 124 B)Verfügbarkeit der erforderlichen Arbeitskräfte; auf Verlangen Zahl der Arbeitskräfte der letzten 3 Jahre nach Lohngruppen (inkl. Leitungspersonal)Schweißarbeiten nur durch geprüfte Schweißer nach DIN EN ISO 9606 ff.Werkstoffe und Befestigungsmittel müssen den DIN-Vorschriften bzw. bauaufsichtlichen Zulassungen entsprechen
Nachunternehmer
Bei Einsatz von Nachunternehmern: PQ-Nachweis oder Eigenerklärung zur Eignung des NU beifügenNamen der NU bereits bei Angebotsabgabe angeben (Angebotsschreiben Nr. 3)Trennung: Leistungen, auf die der Betrieb eingerichtet ist / nicht eingerichtet ist
Wettbewerbsregister & Nachweise in der engeren Wahl
Ab Auftragssumme ≥ 50.000 €: Auskunft aus dem Wettbewerbsregister für Bieter, Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften (Auftraggeber fordert sie beim Bundeskartellamt an)Ab Auftragssumme ≥ 30.000 €: Auszug aus dem Wettbewerbsregister nach § 6 Abs. 1 WRegG beim BundeskartellamtBei engerer Wahl (auf Aufforderung): Bestätigung der Eigenerklärungen durch Bescheinigungen zuständiger Stellen – Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Handwerkskarte/IHK-Eintrag, Unbedenklichkeitsbescheinigungen (Sozialkasse, Finanzamt, BG mit Lohnsummen), ggf. Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
Konsequenzen bei Falschangaben
Rücktrittsrecht des Auftraggebers2 Jahre Ausschluss von weiteren Vergaben der Stadt NorderstedtVertragsstrafe 5 % der Angebotssumme bei Preisabsprache
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre
Mindestens 3 vergleichbare Referenznachweise (Eigenerklärung zur Eignung 124 B)
Vergleichbare Bauleistungen; je Nachweis: Ansprechpartner beim Auftraggeber, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblicher Leistungsumfang mit Mengen, durchschnittliche Arbeitnehmerzahl, besondere technische/gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), ggf. koordinierte Gewerke, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung
nicht beziffert (mind. 3 bei engerer Wahl) ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre
Vergleichbare Leistungen der letzten 5 Kalenderjahre (Aufforderungsschreiben i.V.m. Eigenerklärung)
Erklärung über Umsatz vergleichbarer Bauleistungen der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 27%4–10 · 45%11+ · 28%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 18 erledigt
Angebotsschreiben & Formulare
Preisermittlung & Leistungsverzeichnis
Eignungsnachweise
Nachunternehmer
Technische Unterlagen & Pläne
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie ähnliche Vergabeverfahren, sobald sie veröffentlicht werden.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
Stadt Norderstedt - Die Oberbürgermeisterin
Ort
22846 Norderstedt, Schleswig-Holstein
Kategorie
Schleswig-Holstein
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Weitere Ausschreibungen Schleswig-Holstein
Alle anzeigen →Schleswig-Holstein