Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenDie Stadt Aalen (Hochbauamt) schreibt im offenen Verfahren nach VOB/A die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer kompletten küchentechnischen Einrichtung für den Neubau der Ganztagsbetreuung an der Greutschule (Parkstraße 14, 73430 Aalen) aus.
Was geliefert und montiert werden muss:
Anlieferung & Lager (Kühl-/Tiefkühlschränke, Arbeitstische, Regale)Küche & Ausgabe (Geschirrschränke, Arbeitsschränke, Elektro-Combi-Dämpfer, Ausgabetheke)Spülküche (Korbdurchschub-Geschirrspülmaschine, Spültische, Enthärtungsanlage)Mobile Gerätschaften (Servierwagen, Zubringerwagen, Abräumwagen)Müllkühlung (Abfallkühler für 240-l-Behälter)
Zusätzlich gefordert:
Komplette Montage und Inbetriebnahme inkl. DGUV-V3-SicherheitsprüfungRevisionsunterlagen und Blendenmaterial nach AufmaßAngebot für Wartungsarbeiten (4 Jahre während der Verjährungsfrist + automatische Verlängerung um 1 Jahr)
Wichtigste Frist: Angebote müssen bis 06.10.2026 um 10:00 Uhr elektronisch über die Vergabeplattform subreport eingereicht werden.
Losaufteilung: Es wird keine Losvergabe durchgeführt – alles ist in einem Paket zu kalkulieren.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertNoch 27 Tage bis zur Angebotsfrist — 06. Oktober 2026
HEUTE
Termin / FristSEP2026 MÄR SEP MÄR SEP MÄR SEP MÄR SEP MÄR SEP
Angebotsfrist
Angebotsöffnung
Bindefrist
Installationsplan-Frist
Werkzeichnungen-Frist
Baubeginn
Abnahme-Antrag
Fertigstellung
Wartungsvertrag
Gewährleistungswartung
Verlängerung max.bis 2032
Wartung nach Gewährleistungbis 2035
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Zuschlag erfolgt ausschließlich nach dem Preis
KI-Hinweis: Sowohl in der Aufforderung zur Angebotsabgabe (Nr. 5.5: 'Zuschlagskriterium Preis') als auch in der Bekanntmachung (Zuschlagskriterien: 'ausschließlich nach dem Preis') ist eindeutig festgelegt, dass nur der Preis als Zuschlagskriterium gilt.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenArt und Umfang der Lieferung
Lieferung frei Verwendungsstelle (Greutschule, Parkstraße 14, 73430 Aalen). Es ist ein Los ohne Aufteilung in Fachlose; der Auftragnehmer liefert eine komplette küchentechnische Einrichtung.
Liefergegenstand im Überblick:
Anlieferung & Lager: Umluft-Kühlschränke GN 2/1 (2×), Umluft-Tiefkühlschrank GN 2/1, Regalsysteme, Arbeitstischanlage.Küche & Ausgabe: Geschirrschränke, Arbeitsschrankanlage, Sensor-Armaturen, Spülbecken, Handtuch-/Seifenspender, Elektro-Combi-Dämpfer (6× GN 1/1, 11 kW, +30 bis +300 °C), Ausgabenanlage mit Hustenschutz, Umluft-Kühltische GN 1/1, Anfahrbüstung.Spülküche: Putzmittelschrank, Handwasch-/Ausgussbecken-Kombination, Zulauftisch, Stand-Geschirrspülbrause, Korbdurchschub-Geschirrspülmaschine (17 kW, bis 70 Körbe/h), Doppelkammer-Enthärtungsanlage, Auslauftisch, Spender.Mobile Gerätschaften: Arbeitstisch fahrbar (4×), Servierwagen (3×), Röhrenstapler (2×), Zubringerwagen (2×), Besteck-/Tablettwagen (2×), verstärkte Abräumwagen (4×), Komplett-Behälter.Müllkühlung: Abfallkühler steckerfertig für 1× 240-l-Behälter.
Montage und Inbetriebnahme
Komplette Montage aller gelieferten Geräte und Möbel. Der Auftragnehmer führt die Anschlussarbeiten für Elektro (ab bauseits verlegtem/abgelängtem Kabel, durch konzessionierten Installateur) und Sanitär (ab bauseitiger Zuleitung mit Absperrventil/Wandrosette) aus. Koordination mit anderen Gewerken erfolgt über die Bauleitung.
Vor der Inbetriebnahme:
Vor-Ort-Aufmaß durch den Auftragnehmer (eigenverantwortlich)Vorab-Prüfung der Anschlusspunkte (Elektro, Sanitär, Steuer-, Kältemittel- und Datenleitungen)DGUV-V3-Sicherheitsprüfung nach DIN VDE 0701/0702 dokumentiertTeilnahme an regelmäßigen BaubesprechungenSiGePlan und Baustellenordnung beachten
Bauzeit: Ausführung in Kalenderwoche 47 bis 48 des Jahres 2027.
Dokumentation und Blendenmaterial
2 Sätze vollständige Bedienungs- und Revisionsunterlagen in Papierform und digital (Inhaltsverzeichnis, Bedienungs-/Wartungsanleitungen, Anlagenbeschreibung, Bestandsunterlagen mit Grundrissen, Installationsplan und Werkstattzeichnungen, Dokumentation der Inbetriebnahme).Pass- und Ausgleichsblenden nach Aufmaß vor Ort (geschätzte Auftragssumme ca. 1.000 €).
Wartung (optional, fließt in Wertung ein)
Angebot über Wartungsarbeiten während der Verjährungsfrist (4 Jahre ab Inbetriebnahme) sowie anschließende Wartung für weitere 4 Jahre – mit automatischer Verlängerung um ein weiteres Jahr, sofern nicht gekündigt.
Wartung gemäß Arbeitskarten (Vordruck KEV 149)Instandsetzung mit Ersatzteilen bis 25 € je Wartung und Anlage in der Pauschale enthaltenStörungsbeseitigung unverzüglich während betriebsüblicher Arbeitszeit (08:00–16:00 Uhr)Jahrespauschale als Festpreis für 12 Monate ab EröffnungsterminBereitstellung von Hilfsmitteln (Messgeräte, Werkzeuge) und Hilfsstoffen (Schmier-, Reinigungsmittel)Arbeitsbericht nach jeder Wartung, Meldung erkannter Mängel
Qualitätsanforderungen und Materialien
Material durchgängig Chromnickelstahl 1.4301 (CNS)Arbeitshöhe mindestens 900 mm (wenn nicht anders angegeben)Alle Geräte mit CE-, GS-, VDE- und DVGW-PrüfzeichenKonformitätserklärung gemäß EG-Maschinenrichtlinie (89/392/EWG) für betroffene GeräteEinhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik, VOB, VOB/A, VOB/B, VOB/C (ATV, Ausgabe 2023), DIN-Normen, DGUV-Vorschriften, Druckbehälterverordnung, ArbeitsstättenverordnungVerkehrslast auf Geräten max. 5 kN/m² nach DIN 1055Fachbauleiter für die gesamte Bauzeit zu benennen
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenWirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Nachweis des Umsatzes der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre für vergleichbare Leistungen (Großküchentechnik).Bei Engere-Wahl: Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialkasse und des Finanzamts.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Mindestens zwei Referenzprojekte mit vergleichbaren küchentechnischen Leistungen aus den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren.Pro Referenz: Baumaßnahme, Bauherr, Leistung, Auftragswert (mindestens 100.000 €), eigener Leistungsanteil, Ausführungszeitraum, Rolle, eingesetzte Arbeitskräfte.Verfügbarkeit der erforderlichen Arbeitskräfte; bei Engere-Wahl: durchschnittliche Beschäftigtenzahl der letzten drei Jahre (gegliedert nach Lohngruppen mit Leitungspersonal).
Rechtliche und formale Eignung
Eintragung im Handelsregister, Handwerksrolle oder bei der IHK (bzw. Nachweis, dass keine Eintragungspflicht besteht).Kein Insolvenz- oder vergleichbares Verfahren; ggf. Vorlage eines Insolvenzplans.Keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A (keine schweren Verfehlungen, keine einschlägigen Verurteilungen); ggf. Nachweis von Selbstreinigungsmaßnahmen.Ordentliche Zahlung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen.Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft; bei Engere-Wahl: qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung mit Lohnsummen.Ab Auftragssumme 30.000 €: Wettbewerbsregister-Abfrage beim Bundeskartellamt gemäß § 6 WRegG.
Tariftreue und gesetzliche Vorgaben
Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes Baden-Württemberg (LTMG-BW).Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG (bei Auftragssumme > 5.000 €).Eigenerklärung zur Einhaltung der Stammpersonalquote (mind. 70 % Eigenleistung, soweit anwendbar).
Wahl der Nachweisform
Referenzprojekte
Mindestens 2 ReferenzenZeitraum: Letzte 3 abgeschlossene KalenderjahreVolumen: Mindestens 100.000 € Auftragssumme je Referenz
Vergleichbare küchentechnische Leistungen (Großküchentechnik – Lieferung und Installation)
Für jede Referenz: Name/Ort der Baumaßnahme, Bauherr, Leistungsbeschreibung mit Menge/Einheit, Auftragswert, eigener Leistungsanteil, Ort der Ausführung, Ausführungszeitraum, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), eingesetzte Arbeitskräfte, besondere technische/gerätespezifische Anforderungen. Schriftliche Bestätigung des Auftraggebers bei Bedarf.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 21%4–10 · 50%11+ · 29%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 27 erledigt
Pflichtunterlagen – mit dem Angebot einzureichen
Planungsunterlagen – nach Auftragserteilung zu liefern
Abnahme & Dokumentation
Auf Verlangen der Vergabestelle nachzureichen
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie einmal pro Woche die neuen Vergabeverfahren dieser Branche per E-Mail.
Bitte geschäftliche E-Mail-Adresse (name@ihrefirma.de). Private Anbieter wie Gmail oder GMX können wir nicht benachrichtigen.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
Stadtverwaltung Aalen - Hochbauamt | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Anschrift
73430 Aalen
Ort
73430 Aalen
Kategorie
Baden-Wuerttemberg
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.aalen.de ↗Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Alle anzeigen →Baden-Wuerttemberg