Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung (VOB/A Abschnitt 1) der Gemeinde Kronau für die Generalsanierung des Hebewerks 5 (Abwasserpumpwerk) in 76709 Kronau.
Gegenstand ist die Erneuerung der MSR-Technik (Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik) inkl. neuer SPS (Siemens S7-1500), Frequenzumrichtern, Sensorik und Schaltschrankbau sowie die gesamte Elektroinstallation. Der Auftrag umfasst Lieferung, Montage, Programmierung, Dokumentation, Inbetriebnahme und Abnahme.
Abgabefrist: 07.09.2026 um 10:15 Uhr (Submission). Baubeginn: 19.10.2026, Fertigstellung: 28.05.2027. Bindefrist: 02.10.2026. Es ist mit parallel laufenden Arbeiten anderer Gewerke zu rechnen.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertNoch 22 Tage bis zur Angebotsfrist — 07. September 2026
HEUTE
Termin / FristAUG2026SEPOKTNOVDEZJAN2027FEBMÄRAPRMAI
Angebotsöffnung
Angebotsfrist
Bindefrist
Ausführungsbeginn
Vertragslaufzeit
Gemeinsamer Abstimmungstermin
Baufertigstellung
Gewährleistung 2 Jahrebis 2029
Gewährleistung 4 Jahre (mit Wartung)bis 2031
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Zuschlagskriterium Preis - alleiniges Wertungskriterium
KI-Hinweis: In Abschnitt 5.5 der Vergabeunterlagen ist ausschließlich 'Zuschlagskriterium Preis' angekreuzt, alle weiteren Kriterien sind nicht angekreuzt.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenÜbergeordnete Rahmenbedingungen
Standort: Hebewerk 5, 76709 Kronau (Gemeinde Kronau, St. Leoner Straße / Kirrlacher Str. 2).Eingebettet in übergeordnete Generalsanierung; mit parallel laufenden Arbeiten anderer Gewerke auf dem Anlagenstandort ist zu rechnen.Hebewerk besteht aus drei Bereichen: Steuerelemente im EG des Betriebsgebäudes, Antriebstechnik im UG (über Wendeltreppe), offener Bauwerksbereich mit Schneckenpumpen und Pumpensumpf.Vor Auftragserteilung findet ein gemeinsamer Abstimmungstermin statt; danach ist ein verbindlicher Bauzeitenplan vorzulegen.Baufeld nur stark eingeschränkt verfügbar; weitere Flächen (z. B. Lager) in Eigenverantwortung des Auftragnehmers anzumieten.Beteiligung des Betriebspersonals des Abwasserverbands Kraichbachniederung (AVKBN) an Montagearbeiten ist aus versicherungstechnischen Gründen ausgeschlossen.Mindestens zwei Arbeitskräfte mit Deutsch in Wort und Schrift erforderlich.Bauausführung: 19.10.2026 (Beginn) bis 28.05.2027 (Fertigstellung abnahmereif).
Bauseits erbrachte Leistungen (nicht im Auftragsumfang)
Rückbau der Bestandsanlage (Demontage vorhandene Schaltanlage bauseits).WHG-Beschichtung im Fußbodenbereich.Betoninstandsetzung und RS10-Beschichtung.Gasdichte Schachtabdeckung mit Zwangsbelüftung und Abluftreinigung (bauseits).Diese Vorleistungen sind vom Bieter in der Kalkulation zu berücksichtigen, gehören aber nicht zum eigenen Leistungsumfang.
Technische Vorgaben und Systeme
SPS: ausschließlich Siemens S7-1500 (CPU S7-1512SP-1PN) mit ET-200SP Interfacebaugruppen (Ersatzteilhaltung AVKBN).Frequenzumrichter: VLT® AQUA Drive FC-202 (37 kW und 5,5 kW) mit Sinusfiltern.Prozessleitsystem: Schraml Aqasys 11.SPS-Programmierung nach DIN EN 61131-3; Betriebsarten Fern/Hand/Automatik/VO.Elektroplanung: EPLAN p8 (jeweils aktuelle Version).Schaltschrankbeschriftung im AKZ-System des Auftraggebers.
Umwelt-, Sicherheits- und Entsorgungsanforderungen
Geordnete Entsorgung nicht mehr verwertbarer Stoffe gemäß Abfallrecht; Nachweise zu erbringen.Biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe und Hydrauliköle bei Baumaschinen verwenden.Sicherheitsvorkehrungen zwingend einhalten (Absturzgefahr, Gaskonzentrationen, Ex-Zonen).
Dokumentation, Prüfung und Abnahme
Dokumentation 2-fach in Print und digital: Ordner mit Register, Gesamtbeschreibung der Steuerung, Betriebsprotokoll, Kontroll- und Wartungsplan, Datenblätter, Betriebsanleitungen, Stromlaufpläne, Teileliste.CE-Konformitätserklärung nach EMV-Richtlinie 2004/108/EG inklusive Datenblätter.Ex-Dokument erstellen und Abnahme durch Sachverständigen.Abnahme M- und E-Technik durch Fachingenieur.Provisorischer Betrieb während Umbauphasen sicherstellen.Einweisung des Bedien- und Wartungspersonals.Gewährleistung: 2 Jahre nach VOB/B für technische Anlagen; bei Abschluss eines Wartungsvertrags Verlängerung auf 4 Jahre.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenFachliche Eignung und Referenzen
Mindestens 3 vergleichbare Referenzprojekte aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren.Je Referenz: Baumaßnahme, Auftraggeber, Leistung, Auftragswert, Eigenanteil, Ort, Ausführungszeit, Rolle, eingesetzte Arbeitskräfte, besondere Anforderungen.Bei Engere-Wahl: schriftliche Bestätigung des jeweiligen Auftraggebers erforderlich.
Wirtschaftliche und finanzielle Eignung
Umsatzerklärung: Angabe der Umsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre (Bauleistungen und vergleichbare Leistungen).
Persönliche Eignung / Zuverlässigkeit
Verfügbarkeit der erforderlichen Arbeitskräfte.Eintragung in Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK.Kein Insolvenzverfahren, kein Ablehnungsbescheid mangels Masse, keine Liquidation.Keine schweren Verfehlungen (§ 6e EU VOB/A); keine Verurteilungen mit Freiheitsstrafe > 3 Monate oder Geldbuße > 90 Tagessätze / > 2.500 € in den letzten 2 Jahren.Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen.Mitgliedschaft in der zuständigen Berufsgenossenschaft.Ab Auftragssumme ≥ 30.000 €: Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) gemäß § 6 WRegG.
Präqualifikation / Nachunternehmer
Präqualifizierte Unternehmen: PQ-Eintragungsnummer im Angebotsschreiben (Nr. 5.2 KEV 115.1) angeben.Nicht präqualifizierte Unternehmen: Eigenerklärung zur Eignung nach KEV 179 AngErg Eignung.Nachunternehmer: PQ-Nachweis oder Eigenerklärung nach KEV 179; auf Verlangen Benennung.Bietergemeinschaften: Erklärung nach KEV 175 AngErg Bietergem (von allen Mitgliedern unterzeichnet).
Tariftreue und Mindestlohn
Einhaltung LTMG-BW, AEntG und MiLoG.Verpflichtungserklärung Mindestlohn (KEV 179.3) abgeben.Verpflichtungserklärungen auch von Nachunternehmen und Verleihunternehmen einholen.Bei Verstößen gegen LTMG-BW: zusätzliche Vertragsstrafe 1 v.H. der Abrechnungssumme (netto) je Verstoß.
KMU-Status (optionale Angabe)
Erklärung möglich, wenn < 250 Beschäftigte und < 50 Mio. € Jahresumsatz bzw. < 43 Mio. € Jahresbilanzsumme.
Referenzprojekte
mindestens 3 ReferenzenZeitraum: letzte 3 abgeschlossene KalenderjahreVolumen: nicht spezifiziert
Mindestens 3 vergleichbare Referenzprojekte aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren (MSR / Elektroinstallation / Schaltanlagenbau)
Vergleichbare Leistungen; je Referenz: Baumaßnahme, Bauherr/Auftraggeber (Anschrift), Leistung (Menge/Einheit), Auftragswert gesamt, Eigenanteil, Ort, Ausführungszeit, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), eingesetzte Arbeitskräfte und Leitungskräfte, besondere technische/gerätespezifische/zeitliche Anforderungen. Bei Engere-Wahl: schriftliche Bestätigung des Auftraggebers erforderlich.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 47%4–10 · 34%11+ · 19%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 27 erledigt
Angebotsunterlagen (Pflichtbestandteile)
Erklärungen zu Bietergemeinschaft / Nachunternehmen
Optionale / auf Verlangen einzureichende Unterlagen
Formales / Vorbereitung
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie ähnliche Vergabeverfahren, sobald sie veröffentlicht werden.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
Gemeinde Kronau
Ort
76709 Kronau, Baden-Württemberg
Kategorie
Baden-Wuerttemberg
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Alle anzeigen →Baden-Wuerttemberg