Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Kita Lotte Lemke
Stadt Heilbronn Rechtsamt - Zentrales Vergabemanagement - | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium KarlsruheHeilbronn, Baden-WürttembergVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWorum es geht:
Die Stadt Heilbronn (Gebäudemanagement) schreibt die Erd- und Rohbauarbeiten für den Ersatzneubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte in Heilbronn-Horkheim aus.
Was zu tun ist:
Aushub, Baugrubenherstellung und VerbauarbeitenStreifenfundamente, Frostriegel, Magerbetonplomben und Bodenplatte (alles in Stahlbeton)Sockelaufkantung, Aufzugsunterfahrt, Betonstahl-BewehrungBauwerksabdichtung und PerimeterdämmungGrundleitungen, Drainage, Regenspeicher/Zisterne, VersickerungsschachtBaustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Entsorgung von Aushubmaterial
Verfahren: Offenes Verfahren (EU-weit, VOB/A + VgV). Zuschlag nach niedrigstem Preis.
Bauzeit: ca. 23.11.2026 – 23.07.2027 (rund 8 Monate).
Abgabe: Digital über die Vergabeplattform bis **03.09.2026
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristAUG2026 OKT DEZ FEB APR JUN
Bieterfragen-Frist27. Aug. 2026
Angebotsfrist3. Sep. 2026
Untersuchungsergebnisse Entsorgung vorlegen16. Nov. 2026
SiGe-Plan vorlegenca. 22. Nov. 2026
Angebotsöffnung3. Sep. 2026
Nachforderungsfrist3. Sep. – 9. Sep. 2026
Bindefrist3. Sep. – 29. Okt. 2026
Baustelleneinrichtungsplan vorlegenca. 23. Nov. – 7. Dez. 2026
BE-Zeichnungen vorlegenca. 23. Nov. – 21. Dez. 2026
Arbeitsablaufplan vorlegenca. 23. Nov. – 7. Dez. 2026
Bürgschaft stellenca. 23. Nov. – 19. Dez. 2026
Ausführungsbeginn23. Nov. 2026
Vertragslaufzeit23. Nov. 2026 – 23. Juli 2027
Materialbenennung und Bemusterungca. 23. Dez. 2026 – 5. Jan. 2027
Abnahme Bewehrung anmeldenca. 2. Jan. 2027
Revisionsunterlagen vorlegen9. Juli 2027
Sicherheitsleistung Mängelansprücheca. 23. Juli 2027 – 23. Juli 2031bis 2031
Abnahme Erd- und Rohbauarbeiten23. Juli 2027
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Das wirtschaftlichste Angebot erhält den Zuschlag. Maßgeblich ist der Angebotspreis.
KI-Hinweis: Zuschlagskriterium ist ausschließlich der Preis (100%), wie in der Bekanntmachung unter 5.1.10 explizit angegeben.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenProjektrahmen
Bauherr: Stadt Heilbronn – GebäudemanagementErfüllungsort: Nussäckerstr. 39, 74081 Heilbronn-HorkheimGebäude: 5-gruppige KiTa (Holzbauweise, 2 Vollgeschosse, Grundriss ca. 20 × 35 m)Maße: Grundstück ca. 2.407 m², BGF ca. 1.280,5 m², BRI ca. 5.050,5 m³Bauzeit: 23.11.2026 (Baustelleneinrichtung) bis 23.07.2027 (Abnahme Erd- und Rohbau), ca. 8 MonateKapazität: 3 Gruppen U3 + 3 Gruppen Ü3 = insgesamt 156 PlätzeVertragsgrundlagen: VOB/B, VOB/C (ATV), VOB 10 (projektbezogene VB), VOB 11 (zusätzliche VB), zusätzliche technische Vertragsbedingungen, Leistungsverzeichnis.
> Hinweis: Die Leistung ist nicht in Lose aufgeteilt – das gesamte LV 02 ist als einziges Los vergeben.
Baustelleneinrichtung und Baufeldräumung
LV-Titel 01 – Baustelleneinrichtung
Errichtung, Vorhaltung und Räumung der Baustelle inkl. Baukran (z. B. GTMR 336 A), Geräte, Lagerflächen, Arbeitsplätze, Baustraßen, Bauzaun, WC-Container, Baustrom, Bauwasser, ArbeitsbeleuchtungArbeitszeit Mo–Fr 07:00–20:00 Uhr; keine Parkmöglichkeiten auf der Baustelle; Anlieferung ausschließlich über Nussäckerstraße; Just-in-Time-Lieferung erforderlichKranstatik/Standsicherheitsnachweis vom AN, falls abweichender Kran als Richtfabrikat GTMR 336 A
LV-Titel 02 – Baufeld räumen
Rückbau Asphaltdecke (ca. 480 m²), Kabel außer Betrieb, Bauschutt entsorgen
Erdarbeiten und Verbau
LV-Titel 03 – Erdarbeiten
Oberbodenabtrag ca. 400 m², Bodenaushub ca. 175 m³, Baugrubensohle ca. 720 m², Streifenfundamentaushub ca. 375 m³, Magerbetonplomben-Aushub ca. 185 m³Gräben, Filtervlies ca. 300 m², Kies 50 m³, Filtermaterial 40 m³Verbau: Trägerbohlwand ca. 25 m² (Zisterne), Grabenverbaugeräte bis 2,50 m Tiefe, WasserhaltungEntsorgung: Boden in Klassen Z0, Z1.1, Z1.2, Z2.0, DK 0, DK I, DK II, DK III; Asphalt, Metalle, Bauschutt, Kabel – Nachweise mind. 7 Tage vor BaubeginnHandschachtungen, Kontrollprüfungen (Lastplattendruckversuch stat./dyn.)Berücksichtigung Baugrundgutachten und geologische Setzungseinschätzung
Rohbau – Stahlbetonarbeiten
LV-Titel 04 – Rohbau / STB
Magerbeton: Sauberkeitsschicht 600 m² + 200 m²; Magerbetonplomben 185 m³ (Ø 1,00–1,50 m, T 2,55–3,25 m)Streifenfundament/Frostriegel: C25/30 XC2 XF1 WF, 40 × 80 cm, ca. 35 m³, Schalung 210 m², Perimeterdämmung XPS 140 mm, ca. 115 m²Bodenplatte: C25/30, d = 25 cm, ca. 525 m², PE-Folie, Schalung, div. DurchbrücheSockelaufkantung: C25/30 XC1 WO, d = 18 cm, ca. 25 m³, zweihäuptige Schalung 40 m², DreikantleistenAufzugsunterfahrt: WU-Konstruktion C30/37 XC2 XF1 WU, ca. 1,5 m³, Fugenbänder, Dichtkästen ELTBetonstahl: 14.400 kg Bst500 M + 8.050 kg Bst500 S, Unterstützungskörbe 450 kg, eingeklebte Bewehrungsstäbe DN12/DN16, Edelstahlbewehrung Bst500 NR 50 kgBetonage in eigener Nachweispflicht (Probewürfel, Eignungsprüfungen)
Abdichtungs- und Dämmarbeiten
LV-Titel 05 – Abdichtung
Vertikale und horizontale Bauwerksabdichtung W1.2-E nach DIN 18533 (Fundament außen und Aufkantung innen/oberseitig)Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-KTGS4 BAFlüssigkunststoff-DurchdringungenNoppenbahn-SchutzlagePerimeterdämmung XPS, ca. 250 m²Innenbereich: Verbundabdichtung W2-I (Sanitärräume) und W1-I BK A2 (Feuchträume) gem. DIN 18534
HLS-Bauteile – Grundleitungen, Drainage, Systemzubehör
LV-Titel 06 – HLS-Bauteile
Grundleitungen: KG 2000 Vollwandrohre DN 100–160, Bögen, Abzweige, Betonschächte RW01–RW04 + SW02, DichtheitsprüfungRegenspeicher / Zisterne: 9.330 l mit DN 160/125 AnschlussleitungenDrainage: Dränrohr PVC DN 160, ca. 120 lfm, Kontrollschächte, Versickerungsschacht Typ B (lichte Weite 1,2 m)Systemzubehör: Wärmepumpenleitung Twin 2×75, Trinkwasserzuleitung DN 50, Hauseinführungsbogen, Mauerdurchführung, FaserzementrohrDokumentation: TV-Befahrung aller Grundleitungen, Dichtheitsprüfprotokolle, Revisionspläne 3-fach farbig + DXF-Datei
Stundenlohnarbeiten
LV-Titel 07 – Stundenlohnarbeiten
20 Stunden gemittelter Verrechnungslohn sind im Angebot zu kalkulieren
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenFachliche Eignung (Fachkunde und Leistungsfähigkeit)
Nachweis gemäß EU-Auftragsbekanntmachung; alternativ Präqualifikation (PQ/VOB) oder Eintrag in gleichwertiges Verzeichnis eines Mitgliedsstaates oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)Referenzen: mindestens 1 vergleichbare Leistung (Erd- und Rohbau) aus den letzten bis zu 5 Kalenderjahren (auch bei Präqualifikation zu erbringen)Umsatz: tabellarische Aufstellung der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre mit Bauleistungen vergleichbarer Art (inkl. Eigenleistungsanteil)Personal: jahresdurchschnittlich beschäftigte Arbeitskräfte der letzten 3 Jahre nach LohngruppenTechnische Ausrüstung: Nachweis der für die Leistung erforderlichen Geräte und AusrüstungFachpersonal mit deutschen Sprachkenntnissen in Wort und Schrift; Qualifikation gem. § 4 BGV C22; AG kann Austausch unqualifizierter Kräfte verlangen
Persönliche Zuverlässigkeit
Eigenerklärungen gem. Ziff. 2.2.6 Angebotsschreiben VOB 8 EU:
Kein Insolvenzverfahren / kein Insolvenzplan / keine LiquidationKeine schwere Verfehlung, die Zuverlässigkeit als Bieter in Frage stelltKeine Verurteilung nach § 6 AEntG in den letzten 2 Jahren (Freiheitsstrafe >3 Monate, Tagessätze >90 oder Geldbuße >2.500 €)Keine Verurteilung nach § 21 TarAutStärkGKeine Verstöße gegen GWB / KartellrechtEigenerklärung Bezug zu Russland (Anlage VgV 9-1) – betrifft auch NU und Eignungsleih-Unternehmen >10 % Auftragswert
Gewerbe-, Steuer- und Sozialrechtliche Anforderungen
Eintragung in Handwerksrolle / Berufsregister / IHK-Register (oder vergleichbar)Anmeldung bei der zuständigen BerufsgenossenschaftErfüllung der Steuer-, Abgaben- und SozialversicherungspflichtenGültige Betriebs- und/oder Berufshaftpflichtversicherung
Tariftreue und Nachhaltigkeit (landesspezifisch)
Erklärung Tariftreue und Mindestlohn nach LTMG Baden-Württemberg, AEntG, MiLoGErklärung ILO-Kernarbeitsnormen mit Produktgruppen und HerkunftsnachweisErklärung zur Verwendung von Holzprodukten aus nachhaltiger Bewirtschaftung (FSC/PEFC o. Ä.) mit Produkterklärung
Registerauskünfte und Nachunternehmer
Gewerbezentralregister und Zentrales Wettbewerbsregister: ab Auftragssumme ≥ 30.000 € für den zukünftigen Auftragnehmer (zwingend)Nachunternehmer müssen vor Einsatz beim AG angemeldet und genehmigt werdenVerpflichtungserklärung VOB 9 EU ist spätestens vor Auftragserteilung zwingend vorzulegen, falls Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch genommen werdenBietergemeinschaften: Erklärung der ARGE (Formblatt VOB 8 EU) erforderlich
Referenzprojekte
1 ReferenzenZeitraum: letzte bis zu 5 abgeschlossene Kalenderjahre (gerechnet vom Fertigstellungstermin)Volumen: nicht beziffert; vergleichbare Größenordnung zu Erdarbeiten / Rohbau
Mindestens 1 vergleichbares Objekt aus den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren im Bereich Erd- und Rohbauarbeiten
Tabellarische Aufstellung mit: Bauherr (Name, Anschrift, Tel./E-Mail), Projektbezeichnung, Ausführungszeitraum (von–bis), Rolle (Hauptunternehmer / NU / ARGE), selbst ausgeführte Leistungen (Art, Menge), durchschnittlich eingesetzte eigene Beschäftigte + Leitungskräfte, Auftragswert (Gesamtprojekt / eigene Leistung), Referenzgeber. Auch bei Präqualifikation zu erfüllen.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 18%4–10 · 55%11+ · 27%
Verlauf dieser Vergabe
2 Bekanntmachungen- 29.10.2026Vergabebekanntmachung
- 31.07.2026Ausschreibungauf dieser Seite
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Stadt Heilbronn Rechtsamt - Zentrales Vergabemanagement - | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Anschrift
74072 Heilbronn
Ort
74081 Heilbronn
Kategorie
Baden-Wuerttemberg
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
heilbronn.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
74081 Heilbronn
Baden-Württemberg
Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Alle anzeigen →Baden-Wuerttemberg
Ausbau und Erweiterung der Umspannanlage Prim
ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG | Vergabekammer Baden-Württemberg, Regierungspräsidium Karlsruhe · RottweilFrist: Baden-WuerttembergRahmenvertrag – Metallbau- und Schlosserarbeiten
DLR e. V. - TI ZVM · 70569 StuttgartFrist: Baden-WuerttembergInnerörtliche Entlastungsstraße BA2 mit Lärmschutzwall, Neubau Radweg an L588
Gemeinde Haßmersheim · HaßmersheimFrist: Baden-Wuerttemberg34532 Fliesen
Klinikum Schloß Winnenden · WinnendenFrist: Baden-WuerttembergLiegenschaften des RNK, Pflege der Außenanlagen
Eigenbetrieb Bau, Vermögen und Informationstechnik Rhein-Neckar-Kreis · SinsheimFrist: Baden-WuerttembergWegeinstandhaltung im Forstbezirk Hochschwarzwald (920) für ForstBW
Forst Baden-Württemberg AöR - Betriebsleitung · TübingenFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit