Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Klinikum Esslingen - Übergeordnete Baulogistik - 1400_3910_0600
Eigenbetrieb Klinikum Esslingen, Geschäftsbereich 5 | Vergabekammer Baden-Württemberg | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Esslingen am Neckar, Baden-WürttembergVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWorum es geht:
Das Klinikum Esslingen lässt die übergreifende Baulogistik für einen großen Umbau im laufenden Krankenhausbetrieb ausschreiben.
Was zu tun ist:
Bieter übernehmen die komplette Organisation und Steuerung der Baustelle – vom Baulogistikleitstand über Bauzäune, Sicherheitspersonal und Kameraüberwachung bis hin zu Anlieferungsmanagement, Zugangskontrolle, Abfallentsorgung sowie Straßenreinigung und Winterdienst.
Rahmenbedingungen:
Offenes Verfahren, ein Los, keine NebenangeboteAuftraggeber: Eigenbetrieb Klinikum EsslingenAngebotsfrist: 19.10.2026
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristSEP2026 MÄR SEP MÄR SEP MÄR SEP
Veröffentlichung17. Sep. 2026
Angebotsfrist19. Okt. 2026
Angebotsöffnung19. Okt. 2026
Bindefrist19. Okt. – 18. Dez. 2026
Baustelleneinrichtung Beginn1. Feb. 2027
Vertragslaufzeit1. Feb. 2027 – 5. Dez. 2029
Vorhaltezeit BE und Leitstandca. 1. Feb. 2027
Vorhaltezeit Logistikleitstandca. 1. Feb. 2027
Pönalen-Erfassungca. 1. Feb. 2027
Meldekette Kran/Hubschrauberca. 1. Feb. 2027
Anlieferungsmanagementca. 1. Feb. 2027
Zugangskontrolleca. 1. Feb. 2027
Entsorgung/Abfallmanagementca. 1. Feb. 2027
Straßenreinigung Umfahrt/R-N-Wegca. 1. Feb. 2027
Straßenreinigung Hölderlinweg/Paracelsusstr.ca. 1. Feb. 2027
Wachpersonal Rohbauca. 1. Feb. 2027
Kameraüberwachung Vorhaltungca. 1. Feb. 2027
Externe Leitstelleca. 1. Feb. 2027
Bereitschaft Wachdienstca. 1. Feb. 2027
Fertigstellung5. Dez. 2029
BaufristenplanDatum offenBaufristenplan ist 10 Werktage nach Auftragserteilung in 1-facher Fertigung zu übergeben (Bezugspunkt: Auftragserteilung/Zuschlag).
Einwand gegen BaubesprechungsprotokollDatum offenBaubesprechungsprotokolle gelten 7 Kalendertage nach Versand als verbindlich – Einwände sind innerhalb dieser Frist zu erheben.
SchlusszahlungsfristDatum offen60 Tage gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B (verlängert) – Frist für die Schlusszahlung nach Abnahme.
Verjährungsfrist MängelansprücheDatum offenRegelfrist nach § 13 VOB/B für Mängelansprüche – Dauer richtet sich nach der jeweiligen Teilleistung.
WinterdienstDatum offen6 Monate Winterdienst (Pos. 7.1.30) – saisonaler Zeitraum, genauer Beginn nicht beziffert (typisch Winterhalbjahr).
Wachpersonal AusbauDatum offen80 Wochen Wachpersonal Ausbau (Pos. 3.1.20) – Dauer ohne festen Start, voraussichtlich nach Rohbauphase.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Zuschlagskriterium Preis (niedrigster Preis)
KI-Hinweis: In den Vergabeunterlagen (KEV 110.2 Abschnitt 5.5) ist 'Zuschlagskriterium Preis' angekreuzt (☒), 'Mehrere Zuschlagskriterien' ist nicht angekreuzt; die Bekanntmachung nennt ebenfalls Preis mit 100%.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenWirtschaftliche Leistungsfähigkeit
Umsatzentwicklung der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, insbesondere mit vergleichbaren Bauleistungen.Bei Eignungsleihe (Kapazitäten anderer Unternehmen): gemeinsame Haftung und Verpflichtungserklärung KEV 178.
Fachliche Leistungsfähigkeit
Mindestens 3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 3 Kalenderjahren.Verfügbarkeit der erforderlichen Arbeitskräfte.Jahresdurchschnittliche Beschäftigtenzahl, gegliedert nach Lohngruppen inkl. Leitungspersonal (auf Verlangen nachzureichen).
Formelle Anforderungen / Registereintrag
Eintragung in Handelsregister oder Handwerksrolle oder IHK (oder keine Eintragungspflicht).
Persönliche Zuverlässigkeit
Kein laufendes Insolvenzverfahren oder vergleichbares Verfahren.Keine Abweisung mangels Masse, keine Liquidation.Keine Ausschlussgründe gem. § 6e EU VOB/A.Keine relevante Verurteilung in den letzten 2 Jahren (Freiheitsstrafe > 3 Monate oder Geldbuße > 90 Tagessätze bzw. > 2.500 €).Kein Eintrag im Gewerbezentralregister aufgrund entsprechender Verstöße.
Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Zuverlässigkeit
Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern und Abgaben.Ordnungsgemäße Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen.Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft.
Auf Verlangen nachzureichende Unterlagen
Schriftliche Bestätigung des Auftraggebers für benannte Referenzen (mind. 3 Stück).Ansprechpartner des damaligen Auftraggebers.Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Handwerkskarte bzw. IHK-Eintragung.Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse.Bescheinigung in Steuersachen / Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes.Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft mit Lohnsummen.
Tariftreue und Sanktionen
Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW (KEV 179.3): Einhaltung MiLoG, AEntG-Tariftreue und Verpflichtung der Nachunternehmen/Verleihunternehmen.Eigenerklärung Russlandsanktionen (EU-VO 833/2014 Art. 5k): keine russische Staatsangehörigkeit, keine Niederlassung in Russland, keine >50%-Beteiligung, keine Beauftragung von Unterauftragnehmern/Lieferanten mit >10 % Auftragswert und Russlandbezug – auch während der Vertragslaufzeit.
Referenzprojekte
mindestens 3 ReferenzenZeitraum: letzte 3 abgeschlossene Kalenderjahre
Mindestens 3 Referenzen über vergleichbare Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren
Angabe Baumaßnahme, Ort, Bauherr/Auftraggeber, Leistungsbeschreibung, Ausführungszeit, Auftragswert gesamt und eigener Anteil, Leistungsmenge/Einheit, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), eingesetzte Arbeitskräfte und Leitungskräfte, besondere technische/gerätespezifische/zeitliche Anforderungen; auf Verlangen: schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers mit Ansprechpartner
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 28%4–10 · 67%11+ · 5%
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Eigenbetrieb Klinikum Esslingen, Geschäftsbereich 5 | Vergabekammer Baden-Württemberg | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
73730 Esslingen am Neckar
Ort
73730 Esslingen am Neckar
Kategorie
Baden-Wuerttemberg
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Erfüllungsort
Ort der Leistung
73730 Esslingen am Neckar
Baden-Württemberg
Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Alle anzeigen →Baden-Wuerttemberg
Ausbau und Erweiterung der Umspannanlage Prim
ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG | Vergabekammer Baden-Württemberg, Regierungspräsidium Karlsruhe · RottweilFrist: Baden-WuerttembergRahmenvertrag – Metallbau- und Schlosserarbeiten
DLR e. V. - TI ZVM · 70569 StuttgartFrist: Baden-WuerttembergInnerörtliche Entlastungsstraße BA2 mit Lärmschutzwall, Neubau Radweg an L588
Gemeinde Haßmersheim · HaßmersheimFrist: Baden-Wuerttemberg34532 Fliesen
Klinikum Schloß Winnenden · WinnendenFrist: Baden-WuerttembergLiegenschaften des RNK, Pflege der Außenanlagen
Eigenbetrieb Bau, Vermögen und Informationstechnik Rhein-Neckar-Kreis · SinsheimFrist: Baden-WuerttembergWegeinstandhaltung im Forstbezirk Hochschwarzwald (920) für ForstBW
Forst Baden-Württemberg AöR - Betriebsleitung · TübingenFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit