Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen
KSD Erkrath, Becken 1-3, 2. BA
Bergisch-Rheinischer Wasserverband | Vergabekammer Rheinland, Bezirksregierung KölnErkrath, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWas wird gebaut?
Der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) saniert in Erkrath eine stillgelegte Klärschlammdeponie mit sieben Becken. Ausgeschrieben ist der 2. Bauabschnitt für die Becken 1 bis 3: Die Außen- und Zwischendämme werden erhöht und verbreitert, Becken 1 wird flächig mit Boden abgedeckt und begrünt, ein neues Retentionsbecken wird gebaut sowie Baustraßen, Wege und Zäune errichtet.
Umfang in Zahlen (ca.):
65.000 t Boden für Damm-Erhöhung und -Verbreiterung30.000 t Boden zur flächigen Abdeckung von Becken 115.000 m² Profilierung und Begrünung (Nassansaat)900 m Baustraßen aus Natursteinschotter400 m Entwässerungsmulden700 m² neues Retentions- und Absetzbecken (mit Teichfolie abgedichtet)600 m Betriebswege auf den Dammkronen
Wichtige Rahmenbedingungen:
Arbeiten in kontaminierten Bereichen (Klärschlamm, belastetes Presswasser) mit erhöhtem Arbeitsschutzaufwand (Schwarz-Weiß-Anlage, TRGS 524)Ausführungszeitraum: 30.11.2026 bis 30.11.2027 (ca. 12 Monate)Keine Losteilung – die Vergabe erfolgt als GesamtmaßnahmeAngebotsabgabe: 29.10.2026, 15:00 Uhr, elektronisch über die Vergabeplattform
Zeitplan & Fristen
Die wichtigsten Termine im Überblick- Veröffentlicht27. September 2026
Bekanntmachung und Bereitstellung der Vergabeunterlagen.
- Angebotsfrist29. Oktober 2026
Letzter Termin für die elektronische Angebotsabgabe.
- Bindefrist endet31. Oktober 2026
Bis hierhin sind Sie an Ihr Angebot gebunden (2 Monate). In diesem Zeitraum wird der Zuschlag erteilt.
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.
KI-Hinweis: Zuschlagskriterium Preis ist im Formblatt 211 EU angekreuzt; Formblatt 227 (Zuschlagskriterien) ist nicht beigefügt, daher reine Preiswertung.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenProjektrahmen
Bauherr/Auftraggeber: Bergisch-Rheinischer Wasserverband (BRW), Düsselberger Str. 2, 42781 HaanStandort: Klärschlammdeponie Erkrath, Becken 1–3, 2. Bauabschnitt (PLZ 40699)Vergabeart: Offenes Verfahren, keine Losteilung – GesamtmaßnahmeVergabenummer: BRW-GB2-2026-0047Ausführungszeitraum: 30.11.2026 bis 30.11.2027 (ca. 12 Monate)Art der Leistung: Bauleistung gemäß VOB/A Abschnitt 2, Erdbau/Deponiebau/WasserbauBesonderheit: Arbeiten in kontaminierten Bereichen (Klärschlamm, Presswasser; Schadstoffe u. a. MKW, PAK, PCB, PFT, LAS, Schwermetalle, Ammonium) – gelten als besonders gefährliche Arbeiten gemäß Anhang II BaustellV.
Baustelleneinrichtung und Logistik
Vor Baubeginn sind dem AG vorzulegen:
Baustelleneinrichtungs-, Bauzeiten- und FinanzpläneTransportkonzept mit Verkehrsführung, -lenkung, -regelung und LKW-Taktung (Abstimmung mit BRW und Bezirksregierung)Beschilderungspläne (Genehmigung durch Behörden)Beweissicherung (Fotodokumentation Bruchhauser Straße, Wormscheid, Autobahnbrücken) als gemeinsame Begehung mit Behörden/Betreibern
Während der Bauzeit vorzuhalten (jeweils ca. 52 Wochen):
Baustelleneinrichtung, Bauleitungsbüro des AG, Schwarz-Weiß-Anlage, wasserdichter Behälter, Straßenreinigung, Hochdruck-KehrmaschineMobile Fahrzeugwaage (EU-Eichklasse III, mit Kennzeichenerkennung, SIM-Datenübertragung, Online-Portal) – 365 TageReifenwaschanlage LKW (Kapazität > 70 LKW/Tag) – 365 TageLKW-Waage an Hauptzufahrt, asphaltierte Rampe mit Reifenwaschanlage im Norden
Arbeits- und Emissionsschutz
Umsetzung des A+S-Plans (Arbeiten in kontaminierten Bereichen) und SiGe-Plans nach BaustellenverordnungErstellung von Gefährdungsbeurteilungen (TRGS 400) und arbeitsplatzbezogenen Betriebsanweisungen (TRGS 555) in Abstimmung mit dem TRGS-524-Koordinator des AGAufstellung von Alarm- und Notfallplänen (abgestimmt mit der Feuerwehr)Schwarz-Weiß-Anlage: 3 Raumzellen (weiß / nass / schwarz) gem. § 47 ArbStättV und ASR 47/1-3,5; beheizbar auf 21 °C, mit Duschen, Spinden, Sitzplätzen; Stiefel-Waschanlage vor Schwarz-Weiß-BereichBereitstellung persönlicher Schutzausrüstung (PSA), Erste-Hilfe-Ausrüstung, Feuerlöscher, AugenduscheArbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen G25, G40 für Beschäftigte im SchwarzbereichSicherheitseinweisungen des Personals; alle Unterlagen in deutscher Sprache
Wasserhaltung und Entwässerung
Während der Bauzeit:
Oberflächenwasserableitung, 2 Pumpen (5 l/s, Förderhöhe 5 m), Leitungen bis 150 m, Schutz- und FilterwallRohrgraben DN 250 (PE-Vollrohr), ca. 24 mEntwässerungsgräben Becken 3: ca. 400 lfdmHerstellung Entwässerungsmulden: ca. 400 m (insgesamt)Temporäre Ableitungen von belastetem Presswasser, Pumpensümpfe
Erdarbeiten und Dammbau
Insgesamt ca. 85.000 t Bodenmaterial:
Dammschüttung B1: ca. 15.000 tDammschüttung B2: ca. 15.000 tDammschüttung Außendamm B3: ca. 30.000 t (Einbau mit Langarmbagger > 15 m Reichweite)Bodeneinbau Dammkrone: ca. 10.000 t (Verformungsmodul Ev2 ≥ 45 MN/m²)Flächige Abdeckung Becken 1: ca. 30.000 t (ca. 1,0 m Stärke in 2 Lagen à 0,5 m auf ca. 15.000 m²)Freischneiden Lichtraum: ca. 220 lfdm; Wurzelstöcke roden: 5 StückEigenprüfungen Verdichtung: u. a. 6 LP-Versuche Ev2 ≥ 45 MN/m², 9 LP-Versuche Ev2 ≥ 100 MN/m², 3 LP-Versuche Ev2 ≥ 120 MN/m²Keine LKW-Befahrung der Dämme bis zur Dammkrone (beengte Verhältnisse)
Retentions- und Absetzbecken (Becken 1, Nordosten)
Stauraumgraben: ca. 100 lfdmGeotextil-Schutzvlies: ca. 750 m²PVC-P-Teichfolie 2,0 mm: ca. 800 m²Einbindung Teichfolie: ca. 210 lfdmGesamtfläche Retentions-/Absetzbecken: ca. 700 m²
Wegebau, Rekultivierung und Zaunbau
Wegebau (auf Dammkronen und Standort):
Baustraßen aus Natursteinschotter: ca. 900 m (Breite 3,5 m, Schichtenaufbau mit Geogitter, 0/45-Schotter, Schottertragschicht; Böschungsneigungen 1:2 und 1:1,5; Gefälle 2,5 %)Betriebswege Dammkronen: ca. 600 m; Frostschutzschicht 0/45, d ≥ 50 cm, Geogitter GRK 4 (ca. 4.000 m²), Planum Ev2 ≥ 45 MN/m²Frostschutzschicht Betriebswege: ca. 1.800 m³ (Ev2 ≥ 100 MN/m²)Frostschutzschicht Asphaltrampe: ca. 150 m³ (Ev2 ≥ 120 MN/m²)Asphalttragdeckschicht ATD: ca. 250 m² (AC16TD, 10 cm); Abstumpfung, Anschlüsse Asphalt ca. 18 m
Rekultivierung Becken 1:
Profilierung: ca. 15.000 m²Raseneinsaat: ca. 15.000 m² (Regiosaatmischung UG7 Rheinisches Bergland, 7 g/m² + Ammensaat 2 g/m², Erosionsschutz)Fertigstellungspflege Rasen: 1 pschSaatgut: Nachweis Freiheit von Jakobskreuzkraut, Ambrosia und Riesen-Bärenklau
Zaunbau (Standort):
Rückbau Stabgitterzaun: ca. 10 m; Bauzaun abbauen: ca. 30 mNeuer Stahlmattenzaun 2,0 m hoch: ca. 35 mZweiflügeliges Tor, Öffnungsbreite 7,00 m: 1 Stück
Vermessung, Bestandspläne und Lohnarbeiten
Abrechnungsvermessung und Absteckung durch den AuftragnehmerBestandspläne als DXF und PDF, georeferenziert, mit definierten Ebenen, Abstimmung mit dem AGDaten in Landeskoordinaten, digitale ÜbergabeWiegedaten und Datenerfassung (digitale Übertragung via SIM)Lohnarbeiten (Richtwerte je 5 h): Stundenlohn Polier, Stundenlohn Facharbeiter; Gerätegestellung LKW 18 t, Ladegerät, Bagger, Langarmbagger > 18 m Reichweite, Planierraupe, WalzeEDV-gestützte Aufmaße auf Landeskoordinaten
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenEigenerklärung zur Eignung (VHB 124)
Die Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) ist mit dem Angebot einzureichen. Sie umfasst u. a.:
Registereintragung (Handelsregister, Handwerksrolle, IHK oder keine Eintragungspflicht)Insolvenz: kein beantragtes/eröffnetes Insolvenzverfahren, keine Ablehnung mangels Masse, keine Liquidation (ggf. rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan)Zuverlässigkeit: keine Ausschlussgründe gem. § 6e EU VOB/A; keine einschlägige Verurteilung in den letzten 2 JahrenSteuern/Abgaben und Sozialversicherungsbeiträge ordnungsgemäß erfülltErforderliche Arbeitskräfte stehen zur VerfügungMitgliedschaft in der zuständigen BerufsgenossenschaftUmsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren (Bauleistungen und vergleichbare Leistungen, inkl. ARGE-Anteil)
Auf Verlangen bei engerer Wahl vorzulegende Nachweise
Drei Referenznachweise vergleichbarer Leistungen (letzte 5 Kalenderjahre) inkl. Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Leistungsumfang mit Mengen, eingesetzte Arbeitnehmer, technische/gerätespezifische Anforderungen, Baumaßnahmentyp, Vertragsrolle und Bestätigung des AuftraggebersArbeitskräfteangabe (Lohngruppen, Leitungspersonal, jahresdurchschnittlich letzte 3 Kalenderjahre)Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und/oder HandwerkskarteUnbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen SozialkasseUnbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts / Bescheinigung in SteuersachenFreistellungsbescheinigung nach § 48b EStGQualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft mit LohnsummenGewerbezentralregisterauszug (ab Auftragssumme ≥ 30.000 €) – wird durch den AG angefordert
Fachliche Mindestanforderungen aus dem Leistungsverzeichnis
Erfahrung mit Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen (TRGS 524)Benennung eines Koordinators nach TRGS 524 / DGUV Regel 101-004 mit Weisungsbefugnis gegenüber dem ANNachweis arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen G25, G40 für Beschäftigte im SchwarzbereichFähigkeit zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen und BetriebsanweisungenNachweis Bodenmechanische Eignung und chemische Grenzwerte aller einzubauenden Böden (gem. LB/QMP)Geogitter: Eigen-/Fremdüberwachung DIN 18200, QM DIN EN ISO 9001, CE-Kennzeichnung, IVG-Zertifikat, EPD, Beständigkeitsnachweis ≥ 100 JahreAsphalt: Eignungsprüfung vor EinbauSaatgut: Prüfbescheinigung gemäß Saatgutverordnung, kein Jakobskreuzkraut/Ambrosia/Riesen-BärenklauSchwarz-Weiß-Anlage gem. § 47 Arbeitsstättenverordnung und ASR 47/1-3,5
Referenzprojekte
3 (bei engerer Wahl) ReferenzenZeitraum: Letzte fünf Kalenderjahre (bzw. der in der Auftragsbekanntmachung angegebene Zeitraum – der längere ist maßgebend)Volumen: Nicht beziffert; Referenzliste bei Teilnahmewettbewerb, drei Nachweise bei engerer Wahl
Vergleichbare Bauleistungen (z. B. Erddamm-Bau, Deponiesanierung, Erdbau in kontaminierten Bereichen) mit Angabe von Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, stichwortartiger Leistungsbeschreibung inkl. Mengen, durchschnittlicher Anzahl eingesetzter Arbeitnehmer, technischen/gerätespezifischen Anforderungen, Baumaßnahmentyp (Neubau/Umbau/Denkmal) und Vertragsrolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer) sowie Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung
Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind; Nachweis durch Bestätigung des Auftraggebers
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 47%4–10 · 50%11+ · 3%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 23 erledigt
Pflichtunterlagen zum Angebot (mit dem Angebot einzureichen)
Arbeitsschutz-, Qualitäts- und Umweltkonzepte (vor Baubeginn vorzulegen)
Material- und Produktnachweise (bei Bedarf vorzulegen)
Eignungsnachweise auf Verlangen (bei engerer Wahl)
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Bergisch-Rheinischer Wasserverband | Vergabekammer Rheinland, Bezirksregierung Köln
Anschrift
42781 Haan
Ort
40699 Erkrath
Kategorie
Nordrhein-Westfalen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
vergabe.brw-haan.de/NetServer ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
40699 Erkrath
Nordrhein-Westfalen
Weitere Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen
Alle anzeigen →Nordrhein-Westfalen
Abbruch- und Entsorgungskonzept Fusternberger Str. 77
Landesbetrieb Straßenbau NRW – Regionalniederlassung Niederrhein · WeselFrist: Nordrhein-WestfalenNeubau Serviceannahme Betriebsgelände Madrider Ring 20
Aachener Stadtbetrieb · AachenFrist: Nordrhein-WestfalenLieferung eines Pick-Up mit Doppelkabine und Allradantrieb
Stadt Aachen – Zentrale Vergabestelle FB60/310 · AachenFrist: Nordrhein-WestfalenErweiterung OGS Voiswinkel, Parkettarbeiten 1.BA
Gemeinde Odenthal · OdenthalFrist: Nordrhein-WestfalenErweiterung OGS Voiswinkel, Fliesenarbeiten
Gemeinde Odenthal · OdenthalFrist: Nordrhein-WestfalenFachplanung TGA Bf. Schauspielhaus
Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle · BochumFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit