Ausschreibungen Brandenburg
Landgericht Cottbus, Infrastrukturmaßnahmen für innovative Sitzungssaalausstattung, Starkstrom- und informationstechnische Anlagen, Klimatechnik
Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) - Zentrale Vergabestelle03046 Cottbus, BrandenburgVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenDas Landgericht Cottbus (zwei denkmalgeschützte Altbauten mit Gerichts- und Besprechungssälen) muss im laufenden Betrieb mit neuer Elektro-, Daten- und Klimatechnik ausgestattet werden. Es sind rund 530 Daten- und 430 Elektroanschlüsse herzustellen, neue Datenverteilerschränke und ein neuer Technikraum zu errichten sowie eine Saalnotrufanlage und Klimageräte einzubauen.
Bieter müssen ein komplettes Angebot (LV + Eigenerklärungen + 3 Denkmalschutz-Referenzen + Wartungs-/Instandhaltungsvertrag) bis zum 9. Oktober 2026, 09:00 Uhr elektronisch über den Vergabemarktplatz Brandenburg einreichen. Die Bauausführung läuft vom 23.11.2026 bis 30.08.2027.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristSEP2026 NOV JAN2027 MÄR MAI JUL
Versendedatum der Unterlagen21. Sep. 2026
Veröffentlichung22. Sep. 2026
Bieterfragen-Frist1. Okt. 2026
Angebotsfrist9. Okt. 2026
Angebotsöffnung9. Okt. 2026
Bindefrist9. Okt. – 5. Nov. 2026
Ausführungsbeginn23. Nov. 2026
Ausführungszeitraum23. Nov. 2026 – 30. Aug. 2027
Fertigstellung30. Aug. 2027
Nachreichung von UnterlagenDatum offen6 Kalendertage nach Aufforderung der Vergabestelle (bei Bietern in enger Wahl).
Vertragslaufzeit WartungDatum offen48 Monate ab Vertragsbeginn (Tag nach Abnahme der Bauleistung); Festpreis erste 24 Monate.
Verlängerung WartungDatum offenVerlängerung um jeweils 12 Monate möglich; Kündigung 3 Monate vor Ablauf erforderlich.
Gewährleistung BauleistungDatum offenGewährleistung beginnt mit Endabnahme des Gesamtwerkes; Frist gemäß VOB/B.
Gewährleistung WartungDatum offen1 Jahr ab Abnahme der Wartungsleistung.
Reaktionsfrist StörungDatum offen24 Stunden ab Störungsmeldung zur Einleitung der Behebung (Bereitschaftsdienst).
Jährlicher Bericht StörungsbeseitigungDatum offenJährlich fällig bis 01.06. eines jeden Jahres.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.
KI-Hinweis: Vollständig: Im Formblatt 211 ist das Kästchen 'Zuschlagskriterium Preis' angekreuzt und 'Mehrere Zuschlagskriterien' nicht angekreuzt. Die Bekanntmachung (VVB 121) bestätigt dies mit 'Niedrigster Preis' als Zuschlagskriterium.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenBauleistungen und Brandschutz
Durchbrüche, Wand- und Deckenöffnungen (inkl. provisorischer Verschluss) inkl. Bohr- und KernbohrarbeitenÖffnen und Wiederverschließen fester Unterhangdecken, Holzfußböden und BodenbelägeTrockenbauarbeiten, Verkofferungen und WandverkleidungenBaulicher Brandschutz: Brandschottungen S90 und Brandschutzkanäle I90 (inkl. Fotodokumentation)Einrichtung eines neuen Technikraums:nichttragende Trennwand F90 (Trockenbau)Türöffnung mit UA-Profilen, Innentürelement T30RS RC3Fenstergitter zum Einbruchschutzableitfähiger ESD-Bodenbelagautomatischer Brandmelder mit Anbindung an bestehende BMA (Installation nur durch zertifizierte Fachfirma gem. DIN 14675)2 Klimasplitgeräte 5 kW (Wandgeräte) inkl. Montage, Inbetriebnahme, Wanddurchbruch und KondensatleitungHinweis: Klimasplitgeräte unterliegen KEINEM Wartungsvertrag im LV
Elektrotechnik
Trassierung: Leitungsführungskanäle, Kabelrinnen, Gitterrinnen, Installationsrohre DN50, VerlegeschlitzeElektroinstallation: 1 neue Elektro-Unterverteilung, 9 Erweiterungen bestehender UnterverteilungenKomponenten: Wandverteiler AP IP44 (48 Module), FI/LS-Schalter, LS-Schalter, Trennschalter, Überspannungsschutz, Differenzstrom-ÜberwachungsgeräteLeitungen: halogenfreie NHXMH-J (u. a. ca. 2.500 m, 3x2,5 mm²)Endgeräte/Anschlüsse: ca. 430 Schutzkontaktsteckdosen, Tischanschlussfelder (3- und 4-fach), Tischeinbaurahmen, Abzweigdosen AP IP65Kabelrinnen/Brüstungskanäle: ca. 130 m Kabelrinnen, ca. 100 m Brüstungskanal, ca. 120 m Leitungsführungskanal
Datentechnik und Netzwerkverkabelung
4 Datenverteilerschränke 19" / 42 HE inkl. Dachlüfter, Rangierpanels, Potenzialausgleich, LED-Schaltschrankbeleuchtung, Steckdosenleisten22 PatchpanelsLWL-Komponenten: Spleißboxen 24 Fasern Singlemode, thermisches Spleißen, ca. 350 m LWL-Bündeladerkabel OS2 48 Fasern, Patchkabel Duplex LWL-LC/LCKupfer-Komponenten: Rangierfelder RJ-45 Kat. 6A, Keystone-Module Kat. 6A, Datenkabel Simplex Kat. 7A, Patchkabel RJ-45 Kat. 6A, Anschlussleitungen JY(ST)Y, LautsprecherkabelLeitungslängen: ca. 33.000 m Datenkabel AWG22 Cat. 7aAnschlusszahlen: ca. 530 DatenanschlüsseAbnahmemessungen: 530 TP-Kabelstrecken Cat. 6A sowie 384 LWL-Fasern Singlemode (OTDR), Referenzmessung LWL mind. 2 Wochen vor MessbeginnZertifizierungsanforderungen: geschlossene Produktlinie eines Herstellers für Kupfer und LWL, Komponentenzertifikate (z. B. GHMT PVP), 25-jährige Herstellergarantie über Errichterzertifizierung, Kabel mind. B2ca-s1-d1-a1 gem. EU-BauPVO 2024/3110 und EN 50575
Saalnotruf
Einbruchmelder-/Saalnotrufzentrale mit Touch-Bedienteil (2 Stück)9 Überfallmelder mit PapierplombeÜbertragungseinrichtung für stille AlarmierungAufschaltung auf interne Sicherheitszentrale und ggf. NSL/PolizeiInstallation durch herstellerautorisierten Fachbetrieb gemäß DIN 14675
Sonstige Leistungen und Rahmenbedingungen
Baustelleneinrichtung, Lagercontainer, Anlieferung/AbholungDemontage und Entsorgung der AltanlageBeschriftung aller AnlagenteileRevisionsunterlagen / Dokumentation 3-fach + digital (spätestens 10 Arbeitstage vor geplanter Abnahme)Werks- und Montageplanung (WMP) als maschinenlesbare Datei zur Freigabe durch den AGBautagesberichte (arbeitstäglich, wöchentliche Vorlage zur Unterschrift)Messprotokolle TP/LWL in PDF auf DatenträgerFotodokumentation der BrandschottungStundenlohnarbeiten Helfer/Techniker/ObermonteurAbnahme und EinweisungGewährleistungsbeginn: Zeitpunkt der Endabnahme des GesamtwerkesBesondere Bedingungen: Baumaßnahme im laufenden Gerichtsbetrieb, enge Abstimmung mit dem Nutzer, denkmalgeschützte Altbauten (Haus 1 5-teilig, Haus 2 6-teilig), Holzbalkendecken mit Kontaminationshinweis im Dachgeschoss Haus 2
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenWirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Präqualifizierte Bieter: Nachweis durch Eintragung im Verzeichnis des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.Nicht präqualifizierte Bieter: VVB 124 (Eigenerklärung zur Eignung) mit dem Angebot abgebenBei Einsatz von Nachunternehmen: Präqualifikationsnummer oder Eigenerklärung/Bescheinigung gemäß VVB 124 für das NU-UnternehmenBei Bietern in engerer Wahl: Bestätigung der Eigenerklärungen durch Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung; fremdsprachige Bescheinigungen mit deutscher Übersetzung
Fachkunde und technische Leistungsfähigkeit
VVB 221 oder VVB 222 als Eigenerklärung (Preisermittlung)3 Referenzen vergleichbarer Leistungen im Denkmalschutz gemäß BbgDSchG § 9 Abs. 4 (mind. 100.000 € netto, max. 5 Jahre zurückliegend, Ansprechpartner mit Tel.-Nr. und Anschrift)Wartungs-/Instandhaltungsvertrag(e) inkl. Bestandsliste, Deckblatt Arbeitskarte, Arbeitskarten und Ergänzungsverträgen für StörungsbeseitigungVVB 223 auf Anforderung der Vergabestelle
Personelle und herstellerbezogene Qualifikation
Beteiligte Installateure benötigen Teilnehmernachweis einer herstellerspezifischen Installationsschulung zum BauanlaufBenennung eines deutschsprachigen Bauleiters für die gesamte BauzeitErrichterzertifizierung für die 25-jährige Herstellergarantie des Datennetzwerks (bei Angebotsabgabe)Saalnotrufanlage: Installation durch herstellerautorisierten Fachbetrieb gemäß DIN 14675Brandmeldeanlage: ausschließlich zertifizierte Fachfirma gemäß DIN 14675Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung ist zu benennen
Rechtliche und vertragliche Voraussetzungen
Anerkennung der VOB/B (Ausgabe 2016) und der VHB-Bund-Vordrucke (Ausgabe 2017, Stand 2019)Angebot in deutscher Sprache, Preise in Euro ohne USt. (max. 3 Nachkommastellen), keine MischkalkulationenNebenangebote sind NICHT zugelassenMehrere Hauptangebote sind zugelassenBietergemeinschaften: gesamtschuldnerische Haftung, benannter Bevollmächtigter, ARGE-Erklärung (Textform)KMU-Status kann optional angegeben werdenMitteilungspflicht bei Änderungen der Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG)Pönale Schadensersatzregelung: 15 % der Bruttoabrechnungssumme bei unzulässiger WettbewerbsabredeVerschwiegenheitserklärung für Zugang zu Vergabeunterlagen
Zuschlagswertung (kurz zusammengefasst, kein Vertragsdetail)
Beim Instandhaltungs-Angebotsteil: Laufzeit bis 5 Jahre = statische Instandhaltungskostenberechnung; Laufzeit über 5 Jahre = Barwertberechnung gemäß Anlage 1 zu § 20 ImmoWertV (Zinssatz ist von der Vergabestelle festzulegen)Wertung erfolgt elektronisch über den Vergabemarktplatz Brandenburg
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: maximal 5 Jahre zurückliegendVolumen: mind. 100.000 € netto Bauvolumen je Referenz
3 vergleichbare Referenzleistungen im Denkmalschutz gemäß BbgDSchG § 9 Abs. 4
Auftraggeber, Bauvolumen, Ansprechpartner des Referenzgebers (Tel.-Nr. und Anschrift); Vorlage als Eigenerklärung
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 58%4–10 · 39%11+ · 3%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 34 erledigt
Angebotsformulare (VHB-Bund)
Eignungsnachweise
Referenzen & Fachkompetenz
Produktnachweise & technische Unterlagen
Vertrags- und Rahmenbedingungen
Wichtige Hinweise für die Angebotsabgabe
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) - Zentrale Vergabestelle
Ort
03046 Cottbus, Brandenburg
Kategorie
Brandenburg
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Erfüllungsort
Ort der Leistung
03046 Cottbus
Brandenburg
Weitere Ausschreibungen Brandenburg
Alle anzeigen →Brandenburg
KI-Labor: openARM
Technische Hochschule Brandenburg · 14770 Brandenburg an der HavelFrist: BrandenburgARV Baumpflege und Fällung Bund 2027-2028 SM Eisenhüttenstadt
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Dienststätte Kyritz · verschiendene Bundeststraßen im Bereich der SM EisenhüttenstadtFrist: BrandenburgErrichtung von 2 Bushaltestellen in der Lindenstraße in 04895 Falkenberg/Elster
Verbandsgemeinde Liebenwerda · 04895 Falkenberg/ElsterFrist: BrandenburgVermessungsleistungen K 7315 OD Trampe
Landkreis Uckermark, Rechtsamt · 17326 Brüssow-GrünbergFrist: BrandenburgBaugrunduntersuchung K 7315 OD Trampe
Landkreis Uckermark, Rechtsamt · 17326 Brüssow-GrünbergFrist: BrandenburgDatenlogger und Multimeter
Technische Hochschule Brandenburg · 14770 Brandenburg an der HavelFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit