Ausschreibungen Brandenburg
Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf - Erweiterung Gymnasium und Cafeteria: Los 14 - Fliesenarbeiten
Landkreis Oberhavel | Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Energie, Klimaschutz und EuropaHohen Neuendorf, BrandenburgVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWas wird beschafft? Fliesen-, Abdichtungs- und Bodenbelagsarbeiten für den Erweiterungsneubau des Marie-Curie-Gymnasiums in Hohen Neuendorf sowie Rückbau- und Anpassungsarbeiten im Bestandsgebäude.
Auftraggeber: Landkreis Oberhavel
Verfahren: Offenes Verfahren nach VOB/A, Abschnitt 2
Vergabenummer: 324.01.OV026.26 (GYHN.16.324.01.OV026.26)
Ausführungsort: 16540 Hohen Neuendorf, Waldstraße 1a
Was ist zu tun?
Angebot über den Vergabemarktplatz Brandenburg abgeben (Angebotsfrist 08.12.2026
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristDEZ2023 JUN DEZ JUN DEZ JUN DEZ
Referenzzeitraumca. 2. Jan. 2021
Verkehrsarbeiten Waldstraße19. Mai 2025 – 31. Dez. 2026
Verkehrssperrung28. Juli 2025 – 31. Dez. 2026
Kostenbescheid fällig5. Aug. 2025
Veröffentlichung8. Nov. 2026
Bieterfragen-Frist27. Nov. 2026
Angebotsfrist8. Dez. 2026
Selbstreinigungsnachweis8. Dez. 2026
Bindefrist27. Jan. 2027
Ausführung WC-Bereiche8. März – 21. März 2027
Ausführungsbeginn Abbrucharbeitenca. 15. März 2027
Ausführungszeitraum Fliesenarbeiten5. Apr. – 25. Apr. 2027
OrtsbesichtigungDatum offenDer Bieter hatte sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren.
Unklarheiten vor AngebotsabgabeDatum offenUnklarheiten in den Vergabeunterlagen waren unverzüglich nach Erkennen und vor Angebotsabgabe mitzuteilen.
Nachreichung von UnterlagenDatum offenDie Vergabestelle bestimmt die Frist, bis zu der fehlende oder nachgeforderte Unterlagen nachzureichen sind.
Kapazitätsnachweis anderer UnternehmenDatum offenDer Nachweis wird auf gesondertes Verlangen innerhalb einer von der Vergabestelle bestimmten Frist verlangt.
Ersatz ausgeschlossener UnternehmenDatum offenEin ausgeschlossenes Unternehmen muss innerhalb einer von der Vergabestelle festgelegten Frist ersetzt werden.
AngebotsöffnungDatum offenDie Angebotsöffnung wird als Bezugspunkt für Referenzen genannt, ihr Datum ist im Ausschnitt jedoch nicht angegeben.
UmsatznachweisDatum offenDer Umsatznachweis betrifft die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre ohne angegebenen Stichtag.
Referenzzeitraum NachunternehmerDatum offenVergleichbare Leistungen des Nachunternehmers müssen in den letzten fünf Kalenderjahren ausgeführt worden sein.
Arbeitskräftenachweis NachunternehmerDatum offenNachzuweisen ist die jahresdurchschnittliche Beschäftigung in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren.
Nachweis keine VerurteilungDatum offenDas Unternehmen und zurechenbare Personen dürfen in den letzten fünf Jahren nicht rechtskräftig verurteilt worden sein.
BetriebshaftpflichtversicherungDatum offenDie Versicherung ist bei Variante 2 spätestens bis zur Auftragserteilung abzuschließen.
BetriebshaftpflichtnachweisDatum offenDer Nachweis der Betriebshaftpflichtversicherung muss bei Variante 2 spätestens vor der Zuschlagserteilung vorliegen.
Vertragsfrist AusführungsbeginnDatum offenDer Ausführungsbeginn richtet sich nach dem beigefügten Bauzeitenplan, dessen Termin nicht vorliegt.
Vertragsfrist VollendungDatum offenDie abnahmereife Fertigstellung richtet sich nach der im Bauzeitenplan ausgewiesenen Vollendungsfrist.
Ausführung Lehrküche, Küche, CafeteriaDatum offenBeginn innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber; das Aufforderungsdatum fehlt.
Ausführungsdauer Los 14Datum offenDie Los- beziehungsweise Ausführungsdauer beträgt acht Wochen, ein Startdatum ist nicht angegeben.
Verjährungsfrist MängelansprücheDatum offenDie Verjährungsfrist beträgt vier Jahre; für Abbrucharbeiten gilt eine Ausnahme.
Rückgabe nicht verwerteter SicherheitDatum offenDie nicht verwertete Sicherheit wird nach Ablauf der Mängelansprüchefrist zurückgegeben.
SchlusszahlungDatum offenDie Frist nach § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B ist verlängert, die Anzahl der Tage ist im Auszug nicht ausgeschrieben.
Verzugseintritt SchlusszahlungDatum offenDer Verzugseintritt nach § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B ist verlängert, die Anzahl der Tage ist nicht angegeben.
VorleistungsprüfungDatum offenDie schriftliche Vorleistungsprüfung ist zehn Werktage vor Leistungsbeginn vorzulegen; der Leistungsbeginn fehlt.
BauablaufplanDatum offenDer Bauablaufplan ist vor Baubeginn in Papier und digital zu übergeben.
Benennung Fachbauleiter und PolierDatum offenFachbauleiter und Polier sind vor Baubeginn schriftlich zu benennen.
MitarbeiterlistenDatum offenDie Mitarbeiterlisten sind zu Beginn der Arbeiten einzureichen und anschließend laufend zu aktualisieren.
BautagebuchDatum offenDas Bautagebuch ist täglich zu führen und das Original während der Bauzeit wöchentlich an die Objektüberwachung zu übergeben.
BausitzungenDatum offenDie Bausitzungen finden während der Bauzeit wöchentlich statt; die Teilnahme ist verpflichtend.
AnlieferungsanzeigeDatum offenAnlieferungen sind drei Werktage vorher beim Sicherungsposten mit Zeitfenster anzumelden und zu bestätigen.
AnlieferungssperreDatum offenWährend des Schulbetriebs bestehen täglich die Lieferverbote von 07:00 bis 08:00 Uhr, 13:00 bis 13:30 Uhr und 14:30 bis 15:30 Uhr.
RegelarbeitszeitDatum offenDie Regelzeiten des Leistungsverzeichnisses sind werktags von 07:00 bis 20:00 Uhr; Sonderzeiten bedürfen der Genehmigung.
BrandschutzunterlagenDatum offenDie brandschutzrelevanten Unterlagen sind spätestens zwei Wochen vor dem Einbau zu übergeben.
BauakteDatum offenDie vollständige und endrevidierte Bauakte ist nach Bauabschluss und spätestens zwei Wochen vor der VOB-Abnahme zu übergeben.
Stundenlohn-RegieberichteDatum offenDie Regieberichte sind innerhalb der nicht näher bezifferten Fristen nach VOB/B zur Gegenzeichnung vorzulegen.
SchutzabdeckungDatum offenDie Schutzabdeckung ist nach vollständiger Aushärtung der Fliesenverfugung zu verwenden und bis zur Aufforderung durch die Objektüberwachung zu belassen.
RestfeuchtemessungDatum offenDas schriftliche Messprotokoll ist unaufgefordert vor Beginn der Leistungsausführung vorzulegen.
Hersteller- und ZulassungsnachweiseDatum offenDie erforderlichen Herstellerbescheinigungen, Erklärungen und abP-Nachweise sind vor Ausführung vorzulegen.
Bemusterung SchieferplattenDatum offenDie Bemusterung der Schieferplatten muss vor der Ausführung erfolgen und durch die Objektüberwachung freigegeben werden.
UnterweisungsnachweisDatum offenDer letzte Unterweisungsnachweis darf höchstens sechs Monate alt sein und ist vor Beginn der Arbeiten vorzulegen.
Prüfung elektrischer GeräteDatum offenElektrische Geräte und Kabeltrommeln sind spätestens sechs Monate nach der letzten Prüfung erneut zu prüfen.
Prüfung BaustromverteilerDatum offenDer Baustromverteiler ist mindestens monatlich nach der letzten Prüfung zu prüfen.
FI-Schutzschalter-KontrolleDatum offenDie Kontrolle der FI-Schutzschalter erfolgt arbeitstäglich.
GefährdungsbeurteilungDatum offenDie betriebliche Gefährdungsbeurteilung ist vor Beginn der Arbeiten dem SiGe-Koordinator vorzulegen.
Benennung Ersthelfer und BrandschutzhelferDatum offenErsthelfer und Brandschutzhelfer sind vor Beginn der Tätigkeiten schriftlich zu benennen.
Verkehrsphase 1Datum offenDie Vollsperrung des Gehwegs dauert etwa fünf Tage; ein gesonderter Beginn ist nicht angegeben.
Aufstellung HaltverbotsschilderDatum offenDie Haltverbotsschilder sind mindestens drei volle Tage vor Beginn der Baumaßnahme aufzustellen.
BaufertigstellungsanzeigeDatum offenDie Anzeige ist unmittelbar nach Beendigung der Baumaßnahme vorzunehmen; das konkrete Ende ist nicht festgelegt.
WiderspruchsfristDatum offenWiderspruch ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beziehungsweise Zustellung möglich.
Wiederherstellung VerkehrDatum offenDer ursprüngliche Zustand ist vor Ablauf der verkehrsrechtlichen Anordnung wiederherzustellen oder eine Verlängerung zu beantragen.
Erstprüfung BrandschutzeinrichtungenDatum offenBrandschutzrelevante technische Einrichtungen sind vor der ersten Inbetriebnahme zu prüfen.
Prüffrist BrandschutzeinrichtungenDatum offenDie wiederkehrende Prüfung der genannten Brandschutzeinrichtungen erfolgt spätestens drei Jahre nach der jeweiligen vorherigen Prüfung.
Prüffrist FeuerlöscherDatum offenTragbare Feuerlöscher sind mindestens alle zwei Jahre wiederkehrend zu prüfen.
Prüffrist elektrische VerriegelungenDatum offenElektrische Verriegelungen von Türen in Rettungswegen sind mindestens jährlich zu prüfen.
BrandschutzunterweisungDatum offenDie Unterweisung erfolgt bei Beginn des Beschäftigungsverhältnisses und danach mindestens jährlich.
Aufbewahrung BrandschutzbelehrungDatum offenDie Belehrungsnachweise sind fünf Jahre nach der jeweiligen Unterweisung aufzubewahren.
AlarmprobenDatum offenAlarmproben sind mindestens zweimal jährlich durchzuführen, davon mindestens einmal jährlich mit Einladung der örtlichen Feuerwehr.
Jährliche AlarmübungDatum offenDie Alarmübung unter Einbeziehung des Sammelplatzes ist jährlich durchzuführen.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Angebotspreis (Wertungssumme)100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt (nachgerechnete Angebotssumme unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten). Werkstätten für Behinderte erhalten einen Bonus von 15 Prozent auf die Wertungssumme; bei gleicher Wirtschaftlichkeit erhält das Angebot einer Werkstatt für Behinderte den Zuschlag.
KI-Hinweis: Eindeutig reine Preiswertung laut angekreuztem Zuschlagskriterium Preis; das Formblatt 242 Instandhaltung bzw. 227 Zuschlagskriterien ist beigefügt, aber nicht als Wertungskriterium angekreuzt.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenVorbereitende Arbeiten (LV-Gruppe 14.10)
Restfeuchtemessung nach CM-Methode (3 Stück)Reinigen der Bodenflächen (78 m²)Estrich kraftschlüssig verharzen (10 lfm)Randdämmstreifen zurückschneiden (65 lfm)Untergrundausgleich für Bodenfliesen (25 m²)Gefälle auf Bodenflächen herstellen, WC-Bereiche (25 m²)Grundierung für Wand- und Bodenflächen (123 m²)
Abdichtungsarbeiten (LV-Gruppe 14.20)
Verbundabdichtung Bodenflächen W1-I nach DIN 18534 (45 m²)Verbundabdichtung Wandflächen W0-I nach DIN 18534 (78 m²)Dichtmanschetten für Rohrdurchgänge (57 Stück)Dichtmanschetten für Bodenabläufe (3 Stück)
Fliesen- und Plattenarbeiten (LV-Gruppe 14.30)
Bodenfliesen 30 x 30 cm, Feinsteinzeug, hellgrau, R10 (45 m²)Wandfliesen 30 x 30 cm, Feinsteinzeug, hellgrau (78 m²)Wandfliesen 30 x 60 cm, weiß, Ausgussbereich (20 m²)Wandfliesen 30 x 60 cm, weiß, Lehrküche (6 m²)
Ergänzungsleistungen (LV-Gruppe 14.40)
Trennschienen aus Edelstahl (6 m)Abschlussschienen aus Edelstahl (63 m)Löcher in Wand- und Bodenfliesen für Rohre (56 Stück) und Elektrodosen (12 Stück)Dauerelastische Innenverfugung (84 m)Schutzabdeckung des Bodenbelags (45 m²)Acrylspiegel 60 x 90 cm (6 Stück)Firmendokumentation (1 pauschal)
Arbeiten im Bestandsgebäude (LV-Gruppe 14.50)
Abbruch von Bestandsfliesen mit Kleberbett, Flur (10 m²), Lehrküche (55 m²) und Wandflächen (25 m²)Entfernen von Linoleumbelag und Kleberresten (80 m²)Reinigung, Untergrundausgleich und Grundierung der Bodenflächen (je 135 m²)Schieferplatten 60 x 30 cm im Mittelbettverfahren, Anthrazit (135 m²)Wandfliesen 30 x 60 cm, weiß, hinter der Spüle (6 m²)
Stundenlohnleistungen (LV-Gruppe 14.60)
Regiestunden Facharbeiter (5 h) und Helfer (5 h)Nur nach vorheriger Anordnung durch die Objektüberwachung
Ausführungsbedingungen im laufenden Schulbetrieb
Staub-, Lärm- und Verkehrsschutz sowie Sicherung der SchulwegeKeine Parkmöglichkeiten auf der Baustelle, Materialanlieferung just in time, mehrmalige Anreisen und abschnittsweise Leistung sind einzukalkulierenArbeitszeit werktags 07:00 bis 20:00 Uhr; Überstunden, Nacht- sowie Sonn- und Feiertagsarbeit nur mit GenehmigungKeine Anlieferung zu Schulzeiten (07:00 bis 08:00
Entsorgung und Abfall
Entsorgung von Abfall und Schutt sowie fachgerechte Entsorgung des Rückbaus von Boden- und WandbelägenEntsorgungsnachweise mit Abfallart, Menge und EntsorgungsstelleTäglich räumen und besenrein verlassen, keine Schuttlager in den Geschossen
Normen und Ausführungsregeln
Einhaltung der DIN 18299, DIN 18352, DIN 18336, DIN 18353, DIN 18534, DIN 4109 sowie der einschlägigen Hersteller-VerarbeitungsrichtlinienSystemangebot: Abdichtung, Verlegung und Verfugung als kompatibles System eines HerstellersNur Produkte mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder abPKeine Schweiß- oder Brennarbeiten ohne Schweißerlaubnisschein
Dokumentation und Abrechnung
Bauakte und Revisionsunterlagen nach der vorgegebenen AblagestrukturAufmaß in Papier und digital (PDF und GAEB)Abrechnung schriftlich und kumuliert nach VOB/B
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenWirtschaftliche Leistungsfähigkeit (Los 14)
Mindestumsatz von 80.000,00 EUR netto je abgeschlossenem GeschäftsjahrMaßgeblich sind die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, nur vergleichbare Leistungen
Fachliche Eignung (Los 14)
Mindestens drei vergleichbare Referenzen mit Fliesenarbeiten, abgeschlossen nach dem 01.01.2021 (Details siehe Abschnitt Referenzprojekte)Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung, Eintrag im Berufs- oder Handelsregister oder anderweitiger Nachweis
Personal und Arbeitskräfte
Ausreichende Arbeitskräfte müssen verfügbar seinAuf Verlangen: Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte nach Lohngruppen, getrennt nach LeitungspersonalFachbauleiter und Polier sind vor Baubeginn schriftlich zu benennen
Versicherung
Betriebshaftpflichtversicherung mit mindestens 5 Mio. EUR für Personenschäden und 2 Mio. EUR für Sachschäden je VersicherungsfallMuss bestehen oder bis zur Auftragserteilung abgeschlossen werden
Steuern, Sozialversicherung und Berufsgenossenschaft
Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträge sind ordnungsgemäß gezahltMitgliedschaft in einer Berufsgenossenschaft
Russland-Sanktionen
Kein Ausschlussgrund nach Art. 5k Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014Gilt auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten und Unternehmen, deren Kapazitäten genutzt werden, sofern mehr als 10 % des Auftragswerts auf sie entfallenEinhaltung während der gesamten Vertragslaufzeit sicherstellen
Ausschlussgründe und Erklärungen
Keine rechtskräftige Verurteilung wegen der im Formblatt genannten Straftaten, z. B. Betrug, Bestechung, Geldwäsche (§ 123 GWB / § 6e EU VOB/A)Keine nachweisbaren Verstöße gegen umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Pflichten, keine Insolvenz und keine schwere berufliche Verfehlung (§ 124 GWB / § 6e EU VOB/A)Keine wettbewerbsbeschränkenden Absprachen, keine Interessenkonflikte, keine erheblich mangelhafte Erfüllung früherer öffentlicher Aufträge, keine Täuschung und keine unzulässige EinflussnahmeBei Ausschlussgrund kann Selbstreinigung nach § 125 GWB / § 6f EU VOB/A nachgewiesen werden
Bietergemeinschaft und Nachunternehmer
Bei Bietergemeinschaft: Erklärung aller Mitglieder (Formblatt 234), Eigenerklärungen von jedem Mitglied gesondertBei Nachunternehmern oder Eignungsleihe: Eigenerklärung zur Eignung der anderen Unternehmen und Verpflichtungserklärung (Formblatt 236) auf Verlangen
Referenzprojekte
mindestens 3 ReferenzenZeitraum: abgeschlossen nach dem 01.01.2021 und spätestens bis zum Tag der AngebotsöffnungVolumen: Auftragswert netto je Referenz anzugeben; ein Mindestwert ist nicht genannt
Mindestens 3 vergleichbare Referenzen mit Bauleistungen im Bereich Fliesenarbeiten
Pflichtangaben je Referenz: Auftraggeber mit Ansprechpartner, Telefon oder E-Mail, Bauvorhaben bzw. Referenzobjekt, Ausführungszeitraum, ausgeführte Tätigkeiten bzw. Leistungsumfang, Auftragswert netto. Bei Bietergemeinschaft insgesamt durch die Mitglieder.
nicht angegeben ReferenzenZeitraum: in den letzten fünf KalenderjahrenVolumen: Auftragswert netto anzugeben; ein Mindestwert ist nicht genannt
Nachunternehmer: vergleichbare Leistungen, die der übertragenen Teilleistung entsprechen (nur auf gesondertes Verlangen)
Gleiche Pflichtangaben wie beim Bieter (Auftraggeber, Ansprechpartner, Bauvorhaben, Leistungsumfang, Ausführungszeitraum, Auftragswert netto).
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben11+Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 15 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 2%4–10 · 25%11+ · 73%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 41 erledigt
Mit dem Angebot einreichen
Abgabe über die Vergabeplattform
Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle
Vor Auftragserteilung
Vor Baubeginn
Während der Ausführung und bei Abschluss
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Landkreis Oberhavel | Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Energie, Klimaschutz und Europa
Anschrift
16515 Oranienburg
Ort
16540 Hohen Neuendorf
Kategorie
Brandenburg
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.oberhavel.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
16540 Hohen Neuendorf
Brandenburg
Weitere Ausschreibungen Brandenburg
Alle anzeigen →Brandenburg
Winterschuhe ZOS
Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg · 15806 ZossenFrist: BrandenburgCisco Router
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg · 14473 PotsdamFrist: BrandenburgStadt Cottbus - VVmöTw 213-2026 Erstaufforstung inkl. Flächenbereitstellung/-sicherung für BV Seeachse 3. BA
Stadtverwaltung Cottbus · 03042 CottbusFrist: BrandenburgIngenieurtechnische Planungs- und Beratungsleistungen für ein hydraulisches Versorgungssystem eines wissenschaftlichen Prüffeldes
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde · 16225 EberswaldeFrist: BrandenburgBeschaffung Holz für Sanierung Brücke Stadtcampus
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde · 16225 EberswaldeFrist: BrandenburgTechnische Hochschule Wildau (TH), Haus 100, Elektroinstallaltion, Beleuchtungsanlage
Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) - Zentrale Vergabestelle · 15745 WildauFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit