TendiGo
Jetzt starten →
Ausschreibungen Thueringen

Neubau Begegnungsstätte OT Ichtershausen / Los 6 - Fliesenlegerarbeiten

Gemeinde Amt WachsenburgAmt Wachsenburg, ThüringenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Die Gemeinde Amt Wachsenburg schreibt die Fliesenlegerarbeiten (Los 6) für den Neubau einer Begegnungsstätte im Ortsteil Ichtershausen öffentlich aus.

Das Bauvorhaben umfasst eine eingeschossige Fachwerk-Begegnungsstätte (ca. 50 m²) für betreutes Wohnen. Ausgeschrieben wird ausschließlich das Gewerk Fliesenlegerarbeiten – also das Vorbereiten des Bodens und das Verlegen der Bodenfliesen in einem Gebäude. Andere Gewerke (Erd-, Holz-, Dach-, Estrich- oder Parkplatzarbeiten) sind nicht Teil dieses Loses.

Bieter müssen ihr Angebot elektronisch über die Vergabeplattform (oder wahlweise schriftlich im verschlossenen Umschlag) bis zum 18.11.2026 um 09:30 Uhr bei der Vergabestelle einreichen. Die Ausführung ist für den Zeitraum 22.02.2027 bis 05.03.2027 vorgesehen.

Mit dem Angebot sind standardmäßige Eignungsnachweise (z. B. PQ-Eintrag oder Eigenerklärung zur Eignung, Referenzen, Registereintragungen, Unbedenklichkeitsbescheinigungen) sowie die Pflicht-Eigenerklärung zum Thüringer Vergabegesetz einzureichen.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Angebotsfrist: 18. November 2026
Termin / FristOKT2026NOVDEZJAN2027FEBMÄR
Veröffentlichung13. Okt. 2026
Angebotsfrist18. Nov. 2026
Angebotsöffnung18. Nov. 2026
Bindefrist18. Nov. – 18. Dez. 2026
Ausführungsbeginn22. Feb. 2027
Vertragsende5. März 2027
Schlusszahlung und VerzugseintrittDatum offenFrist 60 Tage gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 und Abs. 5 Nr. 3 VOB/B; Bezugspunkt im Dokument nicht genannt.
Mängelgewährleistung BauwerkeDatum offen5 Jahre Verjährung; Bezugspunkt (Abnahme) im Dokument nicht genannt.
Vorabinformation unterlegener BieterDatum offenSpätestens 7 Kalendertage vor beabsichtigtem Vertragsabschluss (§ 14 ThürVgG).
BeanstandungsfristDatum offenMindestens 7 Tage ab Versand der Vorabinformation (§ 14 ThürVgG).
Sperrfrist ZuschlagDatum offen14 Kalendertage ab Unterrichtung der Vergabekammer; Zuschlag darf bis dahin nicht erteilt werden.
Verlängerung SperrfristDatum offenEinmalige Verlängerung um 7 Kalendertage in begründeten Ausnahmefällen durch die Vergabekammer.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Niedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
  • Zuschlagskriterium Preis100%

    Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden aus den nachgerechneten Angebotssummen gebildet, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten.

KI-Hinweis: Angekreuzt ist 'Zuschlagskriterium Preis' und nicht 'Mehrere Zuschlagskriterien'; zusätzlich gilt ein Bonus von 15 Prozent für Werkstätten für Behinderte bei der Wertungssumme (Wertungsregel, kein eigenes Kriterium), bei Gleichwertigkeit erhält das Angebot der Werkstatt den Zuschlag.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Bauvorhaben und Leistungsort

Das Vorhaben ist der Neubau einer eingeschossigen, nicht unterkellerten Begegnungsstätte in Fachwerkbauweise (ca. 50 m², ca. 10,0 x 5,0 m) auf dem Grundstück Friedensallee 14, OT Ichtershausen, 99334 Amt Wachsenburg (Gemarkung Ichtershausen, Flur 5, Flurstücke 919/9 und 921/2). Bauherr ist die Gemeinde Amt Wachsenburg.

Das Bauvorhaben liegt im Innenbereich gemäß § 34 BauGB. Eine Baugenehmigung des Landratsamts Ilm-Kreis vom 09.07.2026 liegt vor. Das Grundstück wird westlich durch die Friedensallee und östlich durch die Gera begrenzt; auf dem angrenzenden Flurstück ist eine Parkplatzanlage mit TTE-Pflastersystem (ca. 460 m²) geplant – diese ist nicht Bestandteil des hier ausgeschriebenen Loses 6.

Ausführungszeitraum

Ausführungsbeginn: 22.02.2027

Vollendung (abnahmereife Fertigstellung): 05.03.2027

Die Ausführung ist auf einen Zeitraum von rund 11 Tagen angelegt.

Allgemeine Leistungsbestandteile (ohne gesonderte Vergütung)

Im Einheitspreis sind alle Nebenleistungen enthalten, insbesondere:

Lieferung, An- und Abtransport sowie fachgerechte Entsorgung der Stoffe und BauteileBaustelleneinrichtung, Materiallagerung und AnlieferungenGerüste bis 3 m HöheSchutz-, Sicherungs- und Absperrmaßnahmen (insbesondere Schutz von Türen, Wandbekleidungen, Einbauten und Fußböden)Grundreinigung bzw. Absäuern der BelägeTägliche Baustellenreinigung und SchuttentsorgungAufmaß und Abrechnung nach VOB/CTeilabnahmen bei verdeckt liegenden LeistungenBemusterung von Farbton, Oberfläche und Fabrikat durch den AuftraggeberRücksichtnahme auf den laufenden Betrieb des bestehenden WohngebäudesEinhaltung der wasserrechtlichen Vorgaben im Überschwemmungsbereich der Gera

Verbindliche Normen und Richtlinien (Auszug)

Die Leistung ist unter anderem nach folgenden Regelwerken auszuführen:

VOB/C: DIN 18332, DIN 18352, DIN 18353, DIN 18350DIN EN 1341, DIN EN 1348, DIN EN 12058, DIN EN 998-1, DIN EN 12004, DIN EN 14411DIN 18157 (Verlegung), DIN 18195 (Abdichtungen)GUV-I 8527, GUV-R 181 (Rutschhemmung)Diverse Merkblätter ZDB, IWM, Europrofiles, SPV, BEBZusätzlich gelten die einschlägigen VOB/A- und VOB/B-Bestimmungen.

Nachweise und Dokumentation

Vom Bieter sind – soweit einschlägig – folgende Nachweise/Unterlagen zu erbringen bzw. vorzuhalten:

Angaben zur vorgesehenen Ausführung und zu den verwendeten Stoffen und BauteilenEignungs-, Übereinstimmungs-, Verwendbarkeits- und GütenachweiseHersteller- und Produktdatenblätter sowie technische MerkblätterErforderliche bauaufsichtliche Verwendbarkeits- und ÜbereinstimmungsnachweiseMontage-, Werkstatt-, Konstruktions- und DetailzeichnungenErforderliche Berechnungen und technische NachweiseAbnahme-, Einweisungs- und PrüfprotokolleBauprodukt- und SicherheitsdatenblätterBedienungs-, Wartungs- und PflegehinweiseHersteller- und FabrikatverzeichnisBestands- und Revisionszeichnungen/-pläne (nach Ausführung)Fachunternehmer- bzw. Fachunternehmererklärungen

Abfallentsorgung und Verwertung

Der Auftragnehmer übernimmt die Erzeuger- und Besitzerpflichten für Bau- und Abbruchabfälle nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). Abfälle sind getrennt zu erfassen, vorrangig zu verwerten und ordnungsgemäß zu beseitigen. Die Nachweisführung erfolgt gemäß KrWG und Nachweisverordnung (NachwV).

Bei einer abweichenden Entsorgungslösung sind auf Verlangen nachzuweisen: Berechtigung der Verwertungs-/Beseitigungsanlage, Bestätigung des Betreibers zur Annahme der Abfälle, ggf. Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde (Andienungspflicht bei gefährlichen Abfällen), Berechtigung nach §§ 53, 54 KrWG sowie Einverständnis zur Auskunftserteilung an den Auftraggeber.

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Fachliche Eignung (Fachkunde und Registereintragung)

Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer (oder Erklärung, dass keine Eintragungspflicht besteht).Gewerbeanmeldung und Handelsregisterauszug auf Verlangen der Vergabestelle.Alternativ: Nachweis durch Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis (PQ-Verein) bzw. Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).

Leistungsfähigkeit (Umsatz und Personal)

Angabe des Umsatzes mit vergleichbaren Bauleistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren (auf Verlangen).Erklärung zur jahresdurchschnittlichen Anzahl der beschäftigten Arbeitskräfte der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen mit Leitungspersonal (auf Verlangen).Ausreichende Verfügbarkeit der erforderlichen Arbeitskräfte.

Referenzen

Mindestens 3 Referenznachweise über vergleichbare Leistungen aus den letzten 5 Kalenderjahren (oder gemäß Auftragsbekanntmachung). Vorzulegen auf Verlangen der Vergabestelle mit Ansprechpartner, Leistungsart, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Leistungsumfang mit Mengen, durchschnittlicher Arbeitnehmerzahl, technischen Anforderungen, Baumaßnahmenart, vertraglicher Bindung und Bestätigung des Auftraggebers.

Zuverlässigkeit und Ausschlussgründe

Kein eröffnetes oder beantragtes Insolvenzverfahren (bzw. rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan).Keine Ausschlussgründe nach § 6e EU VOB/A; keine Verurteilungen mit Freiheitsstrafe > 3 Monate oder Geldbuße > 2.500 € in den letzten 2 Jahren.Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen (nachzuweisen über Unbedenklichkeitsbescheinigungen).Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft (Unbedenklichkeitsbescheinigung mit Lohnsummen).

Versicherungen und steuerliche Nachweise

Gültige Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG (Bauabzugssteuer).Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts / Bescheinigung in Steuersachen.Aktueller Nachweis/Bescheinigung über eine bestehende Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung.

Pflichten nach dem Thüringer Vergabegesetz (ThürVgG)

Mit dem Angebot ist die Eigenerklärung zum Thüringer Vergabegesetz gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 ThürVgG vollständig ausgefüllt und unterschrieben abzugeben – fehlt sie, wird das Angebot gemäß § 8 Abs. 1 S. 3 ThürVgG ausgeschlossen.

Der Bieter verpflichtet sich zur Einhaltung:

§ 6 Abs. 1 ThürVgG: Tariftreue (Einhaltung der Arbeitsbedingungen allgemeinverbindlicher bzw. nach AEntG anzuwendender Tarifverträge, einschließlich Beiträgen an gemeinsame Einrichtungen).§ 6 Abs. 5 ThürVgG: Leiharbeitskräfte mindestens wie vergleichbare Stammarbeitnehmer entlohnen.§ 6 Abs. 10 ThürVgG: Entgeltgleichheit bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit.§ 7 Abs. 1 ThürVgG: Vorherige Zustimmung des Auftraggebers vor Einsatz von Nachunternehmern; Eigenleistungsverpflichtung.§ 7 Abs. 2 und 4 ThürVgG, § 12 Abs. 2 ThürVgG: Pflichten an Nachunternehmer weitergeben, Einhaltung kontrollieren, KMU bevorzugt beteiligen, VOB/B bzw. VOL/B als Vertragsbestandteil, keine ungünstigeren Bedingungen für Nachunternehmer.§ 12 Abs. 1 und 2 ThürVgG: Entgeltabrechnungen, Nachweise zu Steuern und Sozialabgaben sowie Werkverträge auf Verlangen vorlegen; Beschäftigte über Kontrollmöglichkeiten informieren.

Sanktionen bei Verstößen: Vertragsstrafe (§ 13 Abs. 1 ThürVgG, 0,10 % des Auftragswerts je schuldhaftem Verstoß), fristlose Kündigung (§ 13 Abs. 2 ThürVgG) und Ausschluss von Vergabeverfahren bis zu 3 Jahre (§ 13 Abs. 3 ThürVgG).

Optionale Angaben im Angebotsschreiben

Präqualifikation: PQ-Nummer im Angebotsschreiben (statt Eigenerklärung).KMU-Status: Bestätigung, dass das Unternehmen weniger als 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. € Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. € Bilanzsumme hat.
Referenzprojekte
mindestens 3 Referenznachweise ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre (oder gemäß Auftragsbekanntmachung)Volumen: nicht beziffert; je Referenz sind Auftragssumme und Leistungsumfang mit Mengen anzugeben

Vergleichbare Fliesenlegerarbeiten (Bodenfliesen/Bodenbeläge)

Auf Verlangen der Vergabestelle mit Angabe von Ansprechpartner, Leistungsart, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Leistungsumfang mit Mengen, durchschnittlicher Arbeitnehmerzahl, technischen Anforderungen, Baumaßnahmenart (Neubau/Umbau/Denkmal), vertraglicher Bindung (Hauptunternehmer/ARGE/Nachunternehmer), ggf. koordinierten Gewerken sowie Bestätigung des Auftraggebers.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Mittlere Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 11%4–10 · 62%11+ · 27%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 40 erledigt
Formblätter und kalkulatorische Unterlagen
Eignungsnachweise
Pflicht-Erklärung Thüringer Vergabegesetz
Technische Nachweise und Produktunterlagen
Form und Abgabe
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Diese Ausschreibung mit KI prüfen
Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber
Gemeinde Amt Wachsenburg
Anschrift
99334 Amt Wachsenburg
Ort
99334 Amt Wachsenburg
Kategorie
Thueringen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Profil ansehen

Erfüllungsort

Ort der Leistung
99334 Amt Wachsenburg
Thüringen

Weitere Ausschreibungen Thueringen

Alle anzeigen →
Thueringen

Los 2 Materiallieferung Flutlichtanlage, Sanierung des Sportplatzes Walschleben

Gemeinde Walschleben c/o VG Gera-Aue · 99189 WalschlebenFrist: Thueringen

Los 4 Montage und Installation Flutlichtanlage - Sanierung des Sportplatzes Walschleben

Gemeinde Walschleben c/o VG Gera-Aue · 99189 WalschlebenFrist: Thueringen

Neugestaltung Eingangsgebäude zum Bärenpark und Aufwertung Park-Caravanplatz - Los 15 - Folierung

Stadt Leinefelde-Worbis · 37339 Leinefelde-Worbis OT WorbisFrist: Thueringen

Weichenerneuerung Jena-Göschwitz örtl. Anlagen

DB InfraGO AG ? Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) · 07745 JenaFrist: Thueringen

Baustelleneinrichtung

Wartburg-Stiftung Eisenach · 99817 EisenachFrist: Thueringen

Rahmenvereinbarung über Sicherheitsdienstleistungen

Wismut GmbH | Bundeskartellamt, Vergabekammer des Bundes | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · RonneburgFrist:

Bereit für die Zukunft der Vergabe?

Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.

806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit