Neubau Betriebsgebäude Tierpark, Elektroinstallation

Stadt Walldorf69190 Walldorf, Baden-WürttembergVeröffentlicht: 26. Juli 2026

Angebotsfrist: 03. September 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Was wird hier beschafft?

Die Stadt Walldorf vergibt die kompletten Elektroinstallationsarbeiten für ein neues, eingeschossiges Betriebsgebäude im Tierpark Walldorf (Nußlocher Straße 45, 69190 Walldorf). Das Gebäude ist als Holzkonstruktion mit Satteldach geplant, ca. 45 m lang und 11,50 m breit.

Was muss gemacht werden?

Der Auftragnehmer liefert und installiert im Wesentlichen:

die gesamte Niederspannungshaupt- und -unterverteilung (inkl. Überspannungsschutz, Wandlerzähler, Schaltgeräte)Kabeltrassen, Leitungen und Installationsgeräte (Schalter, Steckdosen, Bewegungsmelder)die komplette LED-Innen- und Außenbeleuchtung sowie eine Sicherheitsbeleuchtungdie Erdungs- und Potentialausgleichsanlage inkl. Fundamenterderein EDV-Netzwerk (strukturierte Verkabelung Kat. 7a, Glasfaser)Schwachstromverkabelung, Brandschutzabschottungen, Infrarotheizungen, Baustromversorgung und Außenanlagen (Mastleuchten, Erdkabel)

Ausführungsbeginn: 19.10.2026, Fertigstellung: 22.05.2028. Die Angebote müssen bis 03.09.2026 um 10:45 Uhr elektronisch über das Vergabeportal eingereicht werden. Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 03. September 2026

Termin / FristJUL2026 OKT JAN2027 APR JUL OKT JAN2028 APR

Veröffentlichung26. Juli 2026

Angebotsfrist3. Sep. 2026

Angebotsöffnung3. Sep. 2026

Bindefrist3. Sep. – 16. Okt. 2026

Baufristenplanca. 19. Okt. – 4. Nov. 2026

Ausführungsbeginn19. Okt. 2026

Vertragsbeginn19. Okt. 2026

Ausführung18. Nov. 2026 – 22. Mai 2028

Vertragsende22. Mai 2028

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Zuschlagskriterium Preis - das wirtschaftlichste Angebot wird nach dem niedrigsten Preis ermittelt

KI-Hinweis: Unter Nr. 5.5 der Vergabeunterlagen ist ausschließlich 'Zuschlagskriterium Preis' angekreuzt, weitere Kriterien sind nicht definiert.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Gebäude und Projektrahmen

Neubau eines eingeschossigen, nicht unterkellerten Betriebsgebäudes im Tierpark Walldorf, Nußlocher Straße 45, 69190 WalldorfHolzkonstruktion mit Satteldach (22° Neigung), Gebäudeklasse 3, ca. 45 m lang, ca. 11,50 m breitAusführungsbeginn: 19.10.2026Fertigstellung (abnahmereif): 22.05.2028 (ca. 18 Monate Ausführungszeit)Montageplanung: 19.10.2026 – 04.11.2026Ausführungsunterlagen sind vom AN innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung zu erstellenDer Fachbauleiter des AN nimmt verpflichtend am wöchentlichen Baustellen-Jour-fixe teil

Niederspannungsschaltanlage (KG 443)

Hauptverteilung GHV, Standverteiler, Verteilerschränke, Steckdosenverteiler EdelstahlÜberspannungsschutzgeräte (Typ 1+2 sowie Typ 2)Universalmessgerät mit Stromwandler und LasttrennschalterNH-Sicherungslasttrennschalter, Motorschutzschalter, Leitungsschutzschalter (B/C), Fehlerstromschutzschalter (RCCB/RCBO)Sicherheitstransformator, Zeitschaltuhren, Leistungs- und InstallationsschützeWallbox (2-fach) mit Konfigurationskit und RFID-Karten sowie Wallbox-SteleKlemmen, Primärstrommessung am MesspunktInbetriebnahme und Dokumentation

Kabelführungssysteme, Kabel und Leitungen (KG 444)

C-Profilschienen, Steigleiter, Kabelrinnen (gelocht, Edelstahl/verzinkt) mit Bögen, Abzweigstücken, Auslegern, StielenElektroinstallationskanäle sowie Elektroinstallationsrohre (PVC-U, Alu, verzinkter Stahl)Leitungen: NYM-J (3×1,5 bis 5×16), NYCWY (4×25 bis 4×95), NYY-J (1×50), H07RN-F (1×16) – in den jeweils erforderlichen Längen

Installationsgeräte (KG 444)

Aus-/Wechsel-/Serien-/Kreuzschalter, Taster, SchlüsseltasterSchutzkontaktsteckdosen (AP/UP/Geräteeinbaukanal), CEE-SteckdosenRaumtemperaturregler, Außenbewegungsmelder, Bewegungsmelder 360°Reparaturschalter, Herdanschlussdose, Behinderten-WC-Notrufset, Elektronik-GongAbzweigkästen, Putzausgleichsringe, LuftdichtmanschettenSchalterprogramm: JUNG LS990

Besondere Leistungen und Brandschutz (KG 444)

Bohrungen in Holzdecken/-wänden und Beton, Kernbohrungen 50–200 mm, Ausschnitte in TrockenbauGerüst für 4 WochenÜbersichtsschaltplan, Messungen und Funktionsprüfungen nach DIN VDE 0100Inbetriebnahme, Einweisung, Revisionspläne (Papier + CAD) und DokumentationenBrandschutz: Wand-/Deckenöffnungen, Dosenschotts, Leitungsschotts, Brandschutzkissen, Mörtelschott, MW-Platten und Brandschutzsteine – inkl. vollständiger Brandschutzdokumentation

Nutzerausstattung (KG 444)

Infrarotheizungen für Werkstatt, Futterküche und Aufnahmeboxen: 900 W, 680 W und 3.600 WFabrikate/Typen sind vorgegeben

Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung (KG 445)

Innenleuchten als LED-Beleuchtung 3000 K warmweiß: Feuchtraumleuchten (Lager), Pendelleuchten (Büro, Multifunktionsraum), Anbauleuchte Flur/Umkleide, Aufbauleuchte DuscheAußenleuchten (LED-Aufsatz-/Aufbauleuchten) an Lichtmasten 5 mSicherheitsbeleuchtung mit Überwachungsstation für 64 Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchten (RZ-Leuchten Edelstahl/Scheibe/Kunststoff), StromkreisschilderBemusterung und Freigabe aller Leuchten durch den Bauherrn vor BestellungInbetriebnahme, Dokumentation und Einweisung

Erdungsanlage (KG 446)

Erdungsbandrohrschellen V2A, Schweißhilfskonstruktionen, Erdanschlüsse, PotentialausgleichsschienenAnschlussarbeiten für NYM-J, NYCWY, NYY-J und J-Y(St)YInklusive Fundamenterder

EDV-Netz und Schwachstrom (KG 457/459)

EDV-Netz passiv: Wandschrank 24 HE mit Schrankbelüftung, Steckdosenleiste, Rangierpanel, Patchfeld Kat. 7ADatenkabel Kat. 7A geschirmt sowie OM4/OS2-Glasfaser, Stecker, Datenanschlussdosen (2-Port und 1-Port)Messung Cu CL Link EaSchwachstromverkabelung: J-Y(St)Y 2×2×0,8 Bd und J-Y(St)Y 4×2×0,8 Bd

Baustrom, Bauausleuchtung (KG 491) und Außenanlagen (KG 556)

Baustromversorgung: Gruppen-/Hauptverteiler, Baustromverteiler, Baustellenleuchten und Baustellenbeleuchtung, Miete, Pflege, RückbauWiederkehrende Prüfung der Baustromverteiler nach DGUV A3 über die gesamte BauzeitAußenanlagen: LED-Außenleuchten, Lichtmasten 5 m, ÜberspannungsschutzKabelverlegung im Erdreich mit Kabelschutzrohren PE-HD AD 50/75/110 mm, NYY-Kabel in verschiedenen Querschnitten, RingraumdichtungenHinweis: PV-Solarpaneele auf dem Dach und Wallbox-Ladestationen sind Schnittstellen, Blitzschutz ist nur als Nachrüstvorbereitung vorgesehen

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Allgemeine Eignung

Es handelt sich um eine Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A im offenen Verfahren (de‑open), Teilnahme steht grundsätzlich allen interessierten Unternehmen offenEigenerklärung zur Eignung über das Formular KEV 179 AngErg Eignung (2-fach)Alternativ: Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE)Bei Bietergemeinschaften: jedes Mitglied muss die Eignung nachweisen (KEV 175)Auf Verlangen sind Bescheinigungen zuständiger Stellen zur Bestätigung der Eigenerklärungen vorzulegen

Tariftreue und Mindestlohn

Verpflichtungserklärung Mindestlohn / Tariftreue nach LTMG-BW (Landesmindestlohngesetz Baden-Württemberg), Formular KEV 179.3Bieter muss zusichern, allen Beschäftigten (ohne Auszubildende) mindestens den gesetzlichen Mindestlohn bzw. die Bedingungen nach AEntG zu gewährenNachunternehmer und Verleihunternehmen müssen gleichlautende Verpflichtungserklärungen abgebenPflicht zur Bereithaltung prüffähiger Unterlagen über eingesetzte Beschäftigte

Nachunternehmereinsatz

Nachunternehmer müssen fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sein, die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen sowie Steuern und Sozialabgaben ordnungsgemäß entrichtenAngaben zu Teilleistungen der Nachunternehmen über KEV 176.1 (Betrieb nicht eingerichtet) und/oder KEV 176.2 (Betrieb eingerichtet)Beachtung der Stammpersonalregelung (Nr. 14 KEV 116.2 B WBVB) – vor Baubeginn ggf. namentliche Liste der auf der Baustelle eingesetzten Arbeitskräfte

Fachliche Anforderungen und Ausführungsstandards

Eintragung in der Handwerksrolle bzw. einem entsprechenden Berufsregister (VOB/A, allgemein)Eignung für Elektroinstallationsarbeiten (implizit durch die Leistungsart)Brandschutzarbeiten dürfen nur durch zertifizierte Fachmonteure ausgeführt werdenEinhaltung von VOB/B, VOB/C, einschlägigen DIN-Normen, behördlichen Vorschriften und UnfallverhütungsvorschriftenSicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan): einweisender qualifizierter Mitarbeiter ist zu stellenKeine Schwarzarbeit (Nachunternehmererklärung)ILO-Kernarbeitsnormen (keine Kinder- oder Zwangsarbeit) gemäß VOB/A § 6 Abs. 4

Hinweise zu Referenzen und Kennzahlen

Konkrete Referenzprojekt-Anforderungen, Mindestumsätze oder personelle Mindestanforderungen sind in den vorliegenden Vergabeunterlagen nicht spezifiziert. Die Eignung wird über Eigenerklärungen (KEV 179) nachgewiesen.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben

1–3Angebote erwartet

Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote

Geringe Konkurrenz

Wahrscheinliche Bieterzahl

1–3 · 59%4–10 · 28%11+ · 13%

Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 25 erledigt

Angebotsschreiben & Leistungsbeschreibung

Eignungsnachweise & Erklärungen

Preisaufgliederung / Kalkulation

Technische Unterlagen & Dokumentation

Cloud-Anlagen / Ausführungszeichnungen

Mit TendiGo

Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Diese Ausschreibung mit KI prüfen

Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber

Stadt Walldorf

Ort

69190 Walldorf, Baden-Württemberg

Kategorie

Baden-Wuerttemberg

Veröffentlicht

26. Juli 2026

Angebotsfrist

03. September 2026

Auftraggeber-Profil ansehen

Erfüllungsort

Ort der Leistung

69190 Walldorf

Baden-Württemberg

Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg

Alle anzeigen →