Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenLieferung und Montage einer abgehängten Gitterrostdecke im Neubau des Bildungszentrums Geradstetten (Oberer Wasen 4, 73630 Remshalden-Geradstetten) der Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V.
Es handelt sich um eine öffentliche Ausschreibung im offenen Verfahren gem. VOB/A (EU) ohne Losteilung. Nebenangebote und mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen. Die Vergabe unterliegt dem Landestariftreue- und Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (LTMG-BW).
Die ausgeschriebene Leistung umfasst:
Wesentliche Fristen: Angebotsfrist 08.10.2026, 13:00 Uhr MESZ; Baubeginn 15.02.2027; abnahmereife Fertigstellung 03.05.2027.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertLeistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenÜbergeordnete Arbeiten
Baustelleneinrichtung: Einrichten, Vorhalten für 11 Wochen, Räumen (Baustelleneinrichtungsplan ist innerhalb 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung vorzulegen; Flächenbedarf ist mit Baalogistiker abzustimmen und auf Mindestmaß zu reduzieren).
Technische Bearbeitung und Dokumentation:
Stundenlohnarbeiten: Bauhelfer/in, Baufacharbeiter/in, Bauvorarbeiter/in (je 8 h).
Sicherheit: Gefährdungsbeurteilungen für alle Arbeiten (mit Unterschriftenblatt zur Unterweisung), Heißarbeitsschein + Brandwache bei Schweiß-/Schneidarbeiten, Lieferscheine im Original, Stundenzettel mit Name/Beruf/Lohngruppe.
Deckenbekleidung – Gitterrostdecken
Unterkonstruktionen (Stahl, feuerverzinkt):
Gitterroste (Stahl S235JR, Maschenweite 44/44 mm, Tragstäbe 20/2 mm, Füllstäbe 10/2 mm):
Deckenränder und Träger:
Technische Anforderungen:
Erfüllungsort, Bauzeit und Logistik
Erfüllungsort: Oberer Wasen 4, 73630 Remshalden-Geradstetten.
Bauzeit: Vertragsfristen: Beginn Bauausführung 15.02.2027; abnahmereife Fertigstellung 03.05.2027.
Baustellenlogistik (verbindlich für alle Auftragnehmer):
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenAllgemeine Eignung und Rechtliches
Präqualifikation: Eintrag im PQ-Verzeichnis ODER Eigenerklärung zur Eignung (KEV 179 AngErg Eignung) bzw. EEE.
Registereintragung: Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK-Eintragung (oder Nachweis, dass keine Pflicht besteht).
Insolvenzfreiheit: Kein Insolvenzverfahren, kein Liquidationsverfahren.
Zuverlässigkeit: Keine Ausschlussgründe gem. § 6e EU VOB/A (keine schweren Verfehlungen).
Steuern/Abgaben: Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen.
Berufsgenossenschaft: Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft nachweisen.
LTMG-BW: Verpflichtung zur Einhaltung des Landestariftreue- und Mindestlohngesetzes Baden-Württemberg (KEV 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn).
Sanktionserklärung: Eigenerklärung Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014.
Finanzielle und personelle Eignung
Umsatz: Umsatz für vergleichbare Leistungen der letzten 3 Geschäftsjahre (2023, 2024, 2025) – als Eigenerklärung mit dem Angebot, auf Verlangen nachgewiesen.
Arbeitskräfte: Verfügbarkeit der erforderlichen Arbeitskräfte; bei engerer Wahl: Nachweis der durchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte.
Versicherung: All-Risk-Versicherung (ABN) mit Mindestdeckung 20 Mio. € pauschal p. Schadenfall (Personen-/Sach-/Vermögensschäden), Sublimit Berufs-Haftpflicht: 10 Mio. €.
Fachliche Eignung
Referenzen: Mindestens 3 vergleichbare Leistungen in den letzten 3 Kalenderjahren (siehe Checkliste).
Fachkunde: Erfahrung in Metallbau/Deckenbau mit Gitterrosten und Unterkonstruktionen.
Fähigkeiten: Erstellung prüffähiger Statiken sowie Werkstatt- und Montageplänen.
Nachunternehmer für Korrosionsschutz (Feuerverzinkung): muss zertifiziert sein (Ü-Zeichen nach DASt-Richtlinie 022).
Einhaltung Normen und Vorschriften: VOB/C, DIN EN 13964, DIN 18299, DIN 18360, DIN 18340.
Arbeitssicherheit: SiGe-Plan-Berücksichtigung, Brandschutzhelfer (25 % des Personals), Gefährdungsbeurteilungen für alle Arbeiten.
Baumaschinen: müssen 32. BImSchV entsprechen, Dieselmotoren mit Russfiltern.
Eignungsleihe: zulässig, gemeinsame Haftung erforderlich. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind deren Eignungsnachweise ebenfalls zu erbringen.
Geeignet für KMU/SME: Nein (laut Stammdaten).
Zuschlagskriterium
Zuschlagskriterium: Preis (eforms_awarding_criterion_type: price).
Vergleichbare Leistungen im Bereich Gitterrostdecke bzw. Stahlbau/Gitterroste im Hochbau (Lieferung und Montage)
Pflichtinhalt je Referenz: Baumaßnahme, Ort, Bauherr/Auftraggeber, Leistungsumfang, Auftragswert eigene Leistung, Ausführungszeitraum, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE-Partner/Nachunternehmer), eingesetzte Arbeitskräfte. Schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers + Ansprechpartner auf Verlangen bei engerer Wahl.