TendiGo
Jetzt starten →
Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg

Neubau Kita am Reiterplatz_ Hockenheim

Postillion e.V. | Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Wilhelmsfeld, Baden-WürttembergVeröffentlicht:
Angebotsfrist:

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Um was geht's?

Die große Kreisstadt Hockenheim (Bauherr: Postillion e.V.) baut eine neue 10-gruppige Kindertagesstätte mit rund 3.600 m² Bruttogeschossfläche. Für dieses Bauvorhaben werden hier die Rohbauarbeiten (Erd-, Beton-, Mauerarbeiten) als Einzelgewerk öffentlich ausgeschrieben.

Was ist zu tun?

Der Auftragnehmer übernimmt die kompletten Rohbauleistungen: Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Entwässerung, Erdung, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Maurerarbeiten, Abdichtung, Maler-/Verputzarbeiten sowie Stundenlohnarbeiten. Grundlage ist das beigefügte Leistungsverzeichnis mit allen Mengen und Positionen.

Was muss man mit dem Angebot einreichen?

Angebotsschreiben und Leistungsverzeichnis mit PreisenEigenerklärung zur Eignung (oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung / PQ-Eintrag)Aufgliederung der Einheitspreise und der AngebotssummeVerpflichtungserklärung Mindestlohn (LTMG-BW)ggf. Bietergemeinschafts- und NachunternehmererklärungenReferenzen über vergleichbare Rohbauarbeiten (auf Verlangen)

Wichtige Frist: Angebote müssen bis spätestens 3. November 2026, 12:00 Uhr vorliegen.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Angebotsfrist: 03. November 2026
Termin / FristNOV2026DEZJAN2027
Angebotsfrist3. Nov. 2026
Angebotsöffnung3. Nov. 2026
Bindefristca. 3. Nov. 2026 – 2. Jan. 2027
VeröffentlichungDatum offenVeröffentlichung im TED (Nr. 00679950-2026) – konkretes Veröffentlichungsdatum in den Stammdaten nicht hinterlegt.
AusführungsbeginnDatum offen12 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 VOB/B (genaues Datum in den Vorbemerkungen offen gelassen).
FertigstellungsfristDatum offenFertigstellung gemäß Bauzeitenplan – konkreter Termin vom Auftraggeber nicht ausgefüllt.
Verjährungsfrist MängelansprücheDatum offenRegelfrist nach § 13 VOB/B ab Abnahme; Dauer vom Auftraggeber nicht ausgefüllt.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Niedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
  • Preis100%

    Angebotspreis als einziges Zuschlagskriterium, laut Vorbemerkungen Nr. 5.5 angekreuzt und laut Bekanntmachung LOT-0001 mit 100 % gewichtet.

KI-Hinweis: Vorbemerkungen Nr. 5.5 kreuzen nur den Zuschlagskriterium Preis an, und die Bekanntmachung nennt Preis mit 100 %; das Formblatt 'Mehrere Zuschlagskriterien' ist im Auszug nicht enthalten.

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Zuschlagskriterium

Zuschlag nach Preis (eforms_awarding_criterion_type: price). Wartungspauschalen und Gleitklauseln werden in die Wertung einbezogen, soweit angeboten.

Allgemeine Eignung (offenes Verfahren, EU-VOB/A)

Präqualifizierte Unternehmen: Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis (PQ-Nummer im Angebotsschreiben angeben) ODERNicht präqualifizierte Unternehmen: Eigenerklärung zur Eignung (KEV 179 AngErg Eignung) oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)Registereintragung: Handelsregister; Eintragung in Handwerksrolle oder IHK; ggf. FreistellungsbescheinigungSteuern/Abgaben/Sozialversicherung: ordnungsgemäße Erfüllung; auf Verlangen UnbedenklichkeitsbescheinigungenBerufsgenossenschaft: Mitgliedschaft; auf Verlangen qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung mit LohnsummenKein Insolvenzverfahren, keine Liquidation, keine Abweisung mangels MasseKeine Ausschlussgründe nach § 6e EU VOB/A; keine vergaberelevanten VerurteilungenAb Auftragssumme ≥ 30.000 €: Wettbewerbsregister-AbfrageUnternehmensform: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter (bei Bietergemeinschaften)

Fachliche Eignung (Referenzen, Umsatz, Personal)

Umsatz: Angaben zu den letzten abgeschlossenen Geschäftsjahren mit vergleichbaren BauleistungenReferenzen: vergleichbare Rohbauleistungen (Details siehe Referenzprojekte)Arbeitskräfte: erforderliche Arbeitskräfte stehen zur Verfügung; auf Verlangen Angabe der durchschnittlich Beschäftigten nach Lohngruppen

Einsatz anderer Unternehmen (Nachunternehmer)

Benennung im Vordruck KEV 177Verpflichtungserklärung der Nachunternehmer (KEV 178)Bei Eignungsleihe: gemeinsame HaftungNachunternehmer müssen präqualifiziert sein oder die Voraussetzungen erfüllen

Sicherheiten, Nachforderung, Nachprüfung

Vertragserfüllungsbürgschaft: 5 % der Auftragssumme (ab 250.000 € netto, § 9c EU VOB/A)Mängelansprüchebürgschaft: 3 % der Abrechnungssumme (ab 250.000 € netto, § 9c EU VOB/A)Nachforderung: fehlende Preisangaben werden nicht nachgefordertNachprüfungsbehörde: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe (§ 160 GWB)Stammpersonalregelung: kommt nicht zur Anwendung
Referenzprojekte
mindestens 3 (Regelvorgabe, sofern vom Auftraggeber nicht abweichend festgelegt) ReferenzenZeitraum: aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren (Regelvorgabe)Volumen: k.A. in den Unterlagen

Vergleichbare Rohbauarbeiten (Bauleistungen, die mit der hier zu vergebenden Leistung vergleichbar sind)

Zu jeder Referenz: Baumaßnahme und Ort, Bauherr/Auftraggeber mit Anschrift, Leistungsumfang, Auftragswert der Gesamtleistung, Eigenleistung in €, Ausführungszeitraum (von/bis), durchschnittlich eingesetzte Arbeitskräfte und Leitungskräfte, ggf. besondere technische/gerätespezifische/zeitliche Anforderungen. Bei engerer Wahl: schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Mittlere Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 10%4–10 · 48%11+ · 42%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 20 erledigt
Angebotsunterlagen (Pflichtanlagen)
Eignung & Nachweise
Baustellenbezogene Vorbereitung
Nachzureichen auf Verlangen der Vergabestelle (Rubrik D)
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Diese Ausschreibung mit KI prüfen
Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber
Postillion e.V. | Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
69259 Wilhelmsfeld
Ort
69259 Wilhelmsfeld
Kategorie
Baden-Wuerttemberg
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
postillion.org ↗
Auftraggeber-Profil ansehen

Erfüllungsort

Ort der Leistung
69259 Wilhelmsfeld
Baden-Württemberg

Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg

Alle anzeigen →
Baden-Wuerttemberg

Gerüstbauarbeiten

Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Heilbronn · WeinsbergFrist: Baden-Wuerttemberg

Trockenbauarbeiten

Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg · 73525 Schwäbisch GmündFrist: Baden-Wuerttemberg

Umgestaltung Friedhof

Gemeinde Kirchentellinsfurt VM · 72138 KirchentellinsfurtFrist: Baden-Wuerttemberg

032-1 Verglasungsarbeiten

Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg · 70173 StuttgartFrist: Baden-Wuerttemberg

Dämmarbeiten an technischen Anlagen im Zeitvertrag

Karlsruher Institut für Technologie · 76344 Eggenstein-LeopoldshafenFrist: Baden-Wuerttemberg

RV Bauwerksanierung AM Freiburg 2026-2028

Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Südwest · Streckenbereich der AM FreiburgFrist:

Bereit für die Zukunft der Vergabe?

Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.

806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit