Neubau Pavilliongebäude - Bodenbelagsarbeiten

Stadt Konstanz, Bauverwaltungsamt | Vergabekammer Baden-Württemberg, Regierungspräsidium Karlsruhe | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Konstanz, Baden-WürttembergVeröffentlicht: 10. August 2026

Angebotsfrist: 22. September 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Kurzbeschreibung

Die Stadt Konstanz vergibt im offenen Verfahren die Bodenbelagsarbeiten für den Neubau eines dreigeschossigen Pavillongebäudes an der Grundschule Wollmatingen (Radolfzeller Str. 14, 78467 Konstanz).

Es ist ein Los zu bearbeiten:

ca. 1.300 m² Linoleum-Bodenbelag inkl. Untergrundvorbereitung (Spachteln, Schleifen, Grundieren)ca. 45 m² Sauberlaufzone im Eingangsbereich EGTaglohnarbeiten (30 Std. Mittellohn, nur auf Anweisung der Bauleitung)

Ausführungszeitraum: 08.03.2027 – 14.05.2027 (ca. 67 Kalendertage).

Angebotsfrist: 22.09.2026, 10:00 Uhr – Angebote sind ausschließlich elektronisch über vergabe24.de einzureichen. Nebenangebote sind nicht zugelassen. Zuschlagskriterium ist ausschließlich der niedrigste Preis.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 22. September 2026

Termin / FristAUG2026SEPOKTNOVDEZJAN2027FEBMÄRAPRMAI

Veröffentlichung10. Aug. 2026

Angebotsfrist22. Sep. 2026

Zuschlags-/Bindefristca. 22. Sep. – 21. Nov. 2026

Einspruchsfristca. 22. Sep. 2026

Ausführungsbeginn8. März 2027

Bodenbelagsarbeiten (Bauzeitenplan)19. Apr. – 28. Mai 2027

Ausführungsende14. Mai 2027

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Zuschlagskriterium Preis - das wirtschaftlichste Angebot wird ausschließlich nach dem niedrigsten Preis ermittelt.

KI-Hinweis: Im Formular KEV 110.2 ist unter Nr. 5.5 ausschließlich 'Zuschlagskriterium Preis' angekreuzt; weitere Zuschlagskriterien sind nicht definiert.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Allgemeine Projekteinordnung

Bauvorhaben: Neubau eines dreigeschossigen Pavillongebäudes (ca. 46,10 × 15,65 m, BRI ca. 6.900 m³) als Ersatzneubau für die Grundschule Wollmatingen, Radolfzeller Str. 14, 78467 Konstanz.

Auftraggeber: Stadt Konstanz, Hochbauamt, Untere Laube 24, 78462 Konstanz.

Vergabenummer: KN-2026-036.

Projektnummer: 1124093230.

Verfahrensart: Offenes Verfahren (VOB/A).

Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis (100 %).

Fußbodenaufbau (vom Auftragnehmer auf bestehender Unterkonstruktion zu verlegen)

Allgemeiner Bereich:

STB-Decke → Dampfbremse → 60 mm Wärmedämmung → 20 mm Trittschalldämmung → 65 mm Schnellestrich → 5 mm Linoleum/Kleber.

Lerninseln:

Brettschichtholzdecke → 60 mm Schüttung → 25 mm Trittschalldämmung → 60 mm Schnellestrich → 5 mm Linoleum/Kleber.

Vom Auftragnehmer zu liefernde Ausführungsunterlagen und Nachweise

Erläuterung des Bauablaufs (vom AN zu liefern)Montage- und Verlegeanweisung inkl. GefährdungsbeurteilungEignungs- und Gütenachweise (2-fach) für Bauteile mit besonderen Anforderungen – unaufgefordert vorzulegenHerstellervorschriften/-richtlinien/-empfehlungen (2-fach) bei Beginn der AusführungBestätigung über Einhaltung der Herstellervorschriften (mit Fertigstellungsbescheinigung)Messprotokoll Restfeuchte/Verlegefähigkeit (CM-Methode) – vor Verlegung, 1 Anfahrt + 6 Messungen (2 pro Geschoss)Aufmaß/Flächenberechnung als Abrechnungsplan bei SchlussrechnungGefährdungsbeurteilung, Ersthelfer etc. mind. 2 Wochen vor ArbeitsbeginnEinführungsgespräch mit örtlicher Bauleitung und SiGeKo vor Arbeitsbeginn**Teilnahme an Jour-Fixe und anderen Besprechungen

Baustellensicherheit und Organisation

Teilnahme am Einführungsgespräch mit örtlicher Bauleitung und SiGeKo vor ArbeitsaufnahmeGefährdungsbeurteilung und Ersthelfer mind. 2 Wochen vor Arbeitsbeginn vorlegenTeilnahme an Jour-Fixe und sonstigen BesprechungenFühren arbeitstäglicher Bautagesberichte nach Vordruck KEV 320, wöchentliche Übergabe

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Angabe des Umsatzes des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, insbesondere mit vergleichbaren BauleistungenErklärung zur ordnungsgemäßen Erfüllung von Steuer- und SozialversicherungspflichtenBei Auftragssumme ≥ 30.000 €: Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) gemäß § 6 WRegG

Fachliche Eignung und Referenzen

Mindestens 3 vergleichbare Referenzprojekte aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren (Bodenbelagsarbeiten / vergleichbare Leistungen)Angabe der verfügbaren Arbeitskräfte und des LeitungspersonalsEintragung in Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK (oder Erklärung, dass keine Eintragungspflicht besteht)

Zuverlässigkeit und Ausschlussgründe

Keine Insolvenzverfahren, keine LiquidationKeine schweren Verfehlungen gemäß § 6e EU VOB/AKeine Verurteilungen wegen Verstößen mit > 90 Tagessätzen oder > 2.500 € Geldbuße in den letzten 2 JahrenMitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft

Sanktionsbedingte Eignung (Russland-Sanktionen)

Eigenerklärung gemäß Anlage zum BMWK-Rundschreiben vom 14.04.2022 (VO (EU) Nr. 833/2014):Keine russische Staatsangehörigkeit/Niederlassung des BietersKeine Beteiligung > 50 % durch russische natürliche/juristische PersonenKein Handeln im Namen oder auf Anweisung russischer Personen/UnternehmenGleiches gilt für Unterauftragnehmer/Lieferanten mit > 10 % des AuftragswertsZusicherung der fortdauernden Einhaltung während der gesamten Vertragslaufzeit

Vorzulegende Bieternachweise (allgemein)

Eigenerklärung zur Eignung (KEV 179) oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung oder Präqualifikationsnummer (Eintrag im PQ-Verzeichnis)Auf Anforderung bei engerer Wahl zusätzlich vorzulegen:Schriftliche Bestätigungen des Auftraggebers zu den ReferenzenAnsprechpartner der ehemaligen AuftraggeberAnzahl der jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte (gegliedert nach Lohngruppen)Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, HandwerkskarteUnbedenklichkeitsbescheinigung der SozialkasseBescheinigung in Steuersachen (Finanzamt)Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft

Referenzprojekte

mindestens 3 ReferenzenZeitraum: letzte 3 abgeschlossene Kalenderjahre

Vergleichbare Bodenbelagsarbeiten (Linoleum, Verlegung, Untergrundvorbereitung)

Pro Referenz: Baumaßnahme/Ort, Bauherr/Auftraggeber, Leistung (Menge, Einheit), Auftragswert Gesamtleistung, Eigenleistung (€), Ausführungszeitraum, durchschnittlich eingesetzte Arbeitnehmer und Leitungskräfte, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), besondere technische/gerätespezifische/zeitliche Anforderungen. Schriftliche Bestätigungen der Auftraggeber und Ansprechpartner werden auf Anforderung bei engerer Wahl nachgefordert.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben

4–10Angebote erwartet

Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote

Mittlere Konkurrenz

Wahrscheinliche Bieterzahl

1–3 · 19%4–10 · 58%11+ · 23%

Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 30 erledigt

Angebotsschreiben & Preisangaben

Eignungsnachweise

Pflichtanlagen & Erklärungen

Vom Auftragnehmer zu liefernde Ausführungsunterlagen (vor/nach Auftragserteilung)

Vertragsbestandteile zur Kenntnis nehmen

Mit TendiGo

Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Diese Ausschreibung mit KI prüfen

Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber

Stadt Konstanz, Bauverwaltungsamt | Vergabekammer Baden-Württemberg, Regierungspräsidium Karlsruhe | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Anschrift

78462 Konstanz

Ort

78467 Konstanz

Kategorie

Baden-Wuerttemberg

Veröffentlicht

10. August 2026

Angebotsfrist

22. September 2026

Auftraggeber-Website

www.konstanz.de ↗

Auftraggeber-Profil ansehen

Erfüllungsort

Ort der Leistung

78467 Konstanz

Baden-Württemberg

Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg

Alle anzeigen →