Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen
Neubau von Abstellanlagen für E-Busse auf dem Betriebshof der PaderSprinter GmbH - Los 40: Elektrotechnik
PaderSprinter GmbH33106 Paderborn, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWas wird gebaut? Auf dem Betriebshof der PaderSprinter GmbH in Paderborn (Barkhauser Str. 6) entsteht eine neue Abstellanlage für Elektrobusse (Hallen 4–7). Los 40 umfasst die gesamte Elektro- und Fernmeldetechnik dafür.
Was ist zu tun? Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der kompletten Elektroinstallation: Niederspannungsverteilungen, Starkstrom, Beleuchtung (LED), Sicherheits-/Notbeleuchtung, Brandmeldeanlage, KNX/EIB-Gebäudeautomation, strukturierte Daten-/Netzwerkverkabelung (Kupfer + LWL), Kabeltrassen, Potentialausgleich, Blitzschutz, Kernbohrungen und Brandschotts. Inklusive Messungen, Dokumentation/Revisionsunterlagen und 5 Jahren Wartung.
Wie läuft die Vergabe? Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A. Keine Losaufteilung innerhalb von Los 40, Nebenangebote sind ausgeschlossen. Angebote müssen elektronisch über die Vergabeplattform eingereicht werden, bis spätestens 30.10.2026 um 14:00 Uhr.
Was muss man mitbringen? Mindestens 3 Referenzprojekte (je ≥ 200.000 € netto) der letzten 5 Jahre aus dem Bereich Elektroinstallation, davon 2 mit LED-Beleuchtung und 1 mit Hallen-/Großgebäude-Starkstrom + Beleuchtung + IT/Fernmelde. Durchschnittlicher Jahresumsatz ≥ 300.000 € und Betriebshaftpflichtversicherung mit 5 Mio. € Deckung.
Bauzeit: Fertigstellungstermine für Halle 4 (21.06.2027), Halle 5 (24.06.2027), Halle 6 (16.08.2027) und Halle 7 (18.08.2027).
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristSEP2026 NOV JAN2027 MÄR MAI JUL
Veröffentlichung30. Sep. 2026
Bieterfragen-Frist19. Okt. 2026
Angebotsfrist30. Okt. 2026
Bindefrist30. Okt. – 4. Dez. 2026
Ausführung Halle 420. Mai – 21. Juni 2027
Ausführung Halle 528. Mai – 24. Juni 2027
Ausführung Halle 623. Juli – 16. Aug. 2027
Ausführung Halle 730. Juli – 18. Aug. 2027
Abnahme beantragenDatum offenSchriftliche Beantragung der Abnahme 2 Wochen vor gewünschtem Abnahmetermin.
Netzplanunterlagen prüfenDatum offenFrist 14 Tage nach Vertragsabschluss zur Prüfung der Netzplanunterlagen.
Montageunterlagen einreichenDatum offenMontagepläne 1-fach zur Freigabe vor Ausführungsbeginn einreichen.
Revisionsunterlagen einreichenDatum offen5 Arbeitstage vor Abnahme 3-fach einzureichen.
Nachfrist MängelbeseitigungDatum offen10 Tage nach Mängelfeststellung zur Beseitigung der Mängel.
GewährleistungDatum offen5 Jahre ab mängelfreier Abnahme (auch für Wartung Niederspannung, Sicherheitsbeleuchtung und BMA).
Aufbewahrungsfrist BelegeDatum offenMindestens 10 Jahre nach Abschluss der Maßnahme (aufgrund Fördermittelbindung).
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Angebotspreis (Wertungspreis)100%
Einziges Zuschlagskriterium ist der Preis. Den Zuschlag erhält das Angebot mit dem niedrigsten Wertungspreis.
KI-Hinweis: Aufforderung zur Angebotsabgabe und Bekanntmachung (Formular 121, Zuschlagskriterien angekreuzt) nennen übereinstimmend den Preis als einziges Zuschlagskriterium; Eignungskriterien wurden nicht berücksichtigt.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenStandort und Projektrahmen
Bauherr/Auftraggeber: PaderSprinter GmbH, Betriebshof Barkhauser Str. 6, 33106 Paderborn/WewerMaßnahme: Neubau von 4 Busabstellhallen (Hallen 4, 5, 6, 7) für ElektrobusseVergabeart: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A (1. Abschnitt), nationale VergabeLosaufteilung: Dieses Los 40 umfasst das gesamte Gewerk Elektro- und Fernmeldetechnik; eine weitere Losaufteilung findet nicht stattNebenangebote: AusgeschlossenGeltende Normen/Vorschriften: VOB/A, VOB/B, VOB/C, DIN VDE 0100 (inkl. Teile 710, 443, 534, 0185, 0834, 0845), weitere DIN-/VDI-/VdS-/DVGW-Vorschriften, EltBauVO, LAR des Bundeslandes, Brandschutzauflagen, Unfallverhütungsvorschriften
Ausführungszeiträume (verbindliche Fertigstellungstermine)
Halle 4: Ausführung 20.05.2027 – 21.06.2027 (Fertigstellung 21.06.2027)Halle 5: Ausführung 28.05.2027 – 24.06.2027 (Fertigstellung 24.06.2027)Halle 6: Ausführung 23.07.2027 – 16.08.2027 (Fertigstellung 16.08.2027)Halle 7: Ausführung 30.07.2027 – 18.08.2027 (Fertigstellung 18.08.2027)Vor Ausführungsbeginn ist ein detaillierter Terminplan (Roh-/Fertigmontage, Materiallieferung, Montageunterlagen) mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Leistungsbündel im Überblick
Das Los 40 enthält ein durchgängiges elektrotechnisches Leistungspaket für alle vier Hallen:
Niederspannungsanlagen (Starkstrom): NS-Hauptverteilung mit Anschluss PV-Wechselrichter, NS-Unterverteilungen (IP44), Überspannungsschutz Typ 1/2/3, FI-Schutzschalter, Lasttrennschalter, Erd-/Außenkabel (NYY/NAYCWY), Potentialausgleich und Blitzschutz.Beleuchtung: LED-Innen- und Außenbeleuchtung, z. B. LED-Lichtbandsysteme (Trilux E-Line Pro o. ä.), DALI-/KNX-Steuerung, Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter.Sicherheits-/Notbeleuchtung: batteriegestütztes Notlichtsystem CLS Fusion (24 Ah/48 Ah), zentrale Steuerung mit TFT-Touch-Controller, Einzelleuchten- und Batterie-Einzelblocküberwachung, Rettungszeichenleuchten (IP65), Sicherheitsleuchten, Fernmeldetableau, Dreiphasenüberwachung, Web-Visualisierung, Prüfbuch nach DIN EN 50171.Brandmeldeanlage (BMA): adressierbare Zentrale (Hekatron B9-CP-X2-OB-CO-2), Ringbus mit Handfeuermeldern, automatische Melder und Ansaugrauchmeldern (ASD 535), akustische Signalgeber, Feuerwehr-Laufkarten, Mobilfunk-Router für Fernüberwachung, 72-h-Notstrom-Akkus, Konzept/Schulung/Abnahme gemäß DIN 14675 / VDE 0833 / EN 54.KNX/EIB-Gebäudeautomation: KNX-TP-256-Bus, Spannungsversorgung, IP-Router, Linienkoppler, Schalt-/Jalousie-Aktoren, Binäreingänge, DALI-Gateway, Wetterstation, Gira X1/S1, Projektierung, Parametrierung, Inbetriebnahme und Dokumentation.Daten-/Fernmeldetechnik: strukturierte Verkabelung Kat. 6/7 (Duplex/S/STP), LWL OM 4, Patchfelder, Anschlussdosen (1-/2-fach, Kat. 8), IP-Vernetzung, Medienkonverter, Netzwerkwandgehäuse 19 Zoll, LWL-Verteilerfelder, Messungen und Doku.Kabeltrassen und Potentialausgleich: Kabelrinnen 200/300 mm, Weitspann-Kabelbühne, Steigeleitern, Panzerrohr, Abzweigkästen IP54, Potentialausgleichschienen, Banderdungsschellen.Kernbohrungen, Durchbrüche, Brandschottungen: Kernbohrungen 200 mm und 300 mm in Stahlbeton, Brandschutzkissen, -mörtel, -schaum, F90-Kabelkanal-Elemente; Feuerwiderstandsklasse F 90/S 90 nach DIN 4102, VdS-Richtlinien, Zulassung IFBT Berlin.Stundenlohnarbeiten und Wartung: Verrechnungssätze für Obermonteur, Monteur und Helfer (je 80 Std); Wartung Niederspannung, Sicherheitsbeleuchtung und BMA über 5 Jahre.
Planung, Dokumentation, Messungen, Schulung
Planungsunterlagen vor Ausführung: Montagepläne (1-fach zur Freigabe), prüffähige Montagezeichnungen in Abstimmung mit anderen TGA-Gewerken.Inbetriebnahme und Messungen: Isolationswiderstands-, Schleifenimpedanz- und FI-Messungen; Funktionsmessungen; Probebetrieb; Messungen Datenkabel (74 Stück) mit Cable Analyzer gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173 Klasse E; OTDR-Messung LWL (850 nm + 1310 nm); Messprotokoll Isolationswiderstand 5 Arbeitstage vor Abnahme (3-fach); Prüfbescheinigung Schutzmaßnahmen nach VDE.Revisions- und Dokumentationsunterlagen: 3-fach in DIN A4-Ordnern mit Inhaltsverzeichnis plus digital auf CD/DVD/USB (DWG/DXF + PDF) – 4-fach für Daten-/Fernmeldetechnik (Papier + digital); vollständige Bestandspläne und Schaltbilder; Stromlaufpläne; Verdrahtungspläne; Funktionsbeschreibungen; Stückliste; Ersatzteilliste; Programmmodullisten.Schulung und Einweisung: Bedien- und Wartungsanleitung, Schulungsunterlagen, Schulungsnachweise, Betreiberschulung Brandmeldeanlage, SiGeKo-Einweisung, Gefährdungsbeurteilung.
Baustellenorganisation, Sicherheit, Sonstiges
Baustelleneinrichtung, Absperrung, Beleuchtung, Sicherungsmaßnahmen.Entsorgungsnachweise für Bauschutt bis 1 m³.SiGe-Koordination: Gefährdungsbeurteilung, Einweisung.Koordination mit anderen haustechnischen Gewerken (MSR, TGA, IT).Kabelführung/Verkabelung gemäß EN 50174 und Herstellerangaben.Markenangaben (Fabrikat/Typ) in den Positionsformularen oder Gleichwertigkeitsnachweis.Kabellängenlisten fortlaufend der Abrechnung beifügen.Stundenlohnarbeiten: tägliche Stundennachweise (Name, Berufsgruppe, Materialverbrauch), Unterschrift Bauleitung am Vortag; Zuschläge für Nacht-/Sonntags-/Feiertagsarbeit gesondert; Wegezeiten nicht gesondert vergütet.
Vertragliche Eckpunkte
Vertragsgrundlage: VOB/B und VOB/C, Einheitspreisvertrag mit vorläufiger Auftragssumme.Gewährleistung: 5 Jahre ab mängelfreier Abnahme.Nachfrist Mängelbeseitigung: 10 Tage nach Mängelfeststellung.Vertragsstrafe bei Verzug: 0,1 % der Auftragssumme je Werktag, max. 5 % der Nettoauftragssumme.Bietergemeinschaften und Nachunternehmer zugelassen (Bedingungen s. Eignungskriterien).Subunternehmereinsatz nur mit Zustimmung des Auftraggebers; Nachunternehmer müssen dieselben Anforderungen erfüllen.Belege mindestens 10 Jahre nach Abschluss der Maßnahme aufbewahren (Fördermittel).
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenWirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Durchschnittlicher Jahresumsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre: mindestens 300.000 € netto, bezogen auf vergleichbare Leistungen (Elektroinstallationsarbeiten inkl. Beleuchtungsanlagen und zugehöriger elektrotechnischer Installationen).Betriebshaftpflichtversicherung: Deckungssumme mindestens 5.000.000 € für Personenschäden und mindestens 5.000.000 € für sonstige Schäden, jeweils mindestens 2-fach maximiert; Nachweis durch Eigenerklärung oder Police.Bei Bietergemeinschaften: Mindestumsatz in Summe; Versicherungsnachweis von JEDEM Mitglied.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Referenzen: Mindestens 3 Referenzprojekte aus den letzten 5 Jahren, jeweils mit Nettoauftragswert ≥ 200.000 €, Art: Elektroinstallationsarbeiten.2 von 3 müssen LED-Technik (LED-Lichtband oder vergleichbare Systeme) in größeren Beleuchtungsanlagen umfassen.1 von 3 muss Starkstrom + Beleuchtung + Fernmelde-/IT-Anlagen in einer Halle oder einem vergleichbaren großflächigen Gebäude umfassen.Angabe in Vordruck 4 zzgl. kurzem Steckbrief. Ein Referenzprojekt darf mehrere Teilleistungen abdecken.Fachliche Qualifikation: Handwerksrolleneintragung bzw. Zulassung für Elektroinstallationen; Einhaltung VOB, VDE-, DIN-, VDI-, BG-Vorschriften; Fachunternehmererklärung; VDE-Prüfzeichen an Geräten.KNX/EIB-Qualifikation (sofern Leistungen aus Titel 03 angeboten werden, Pos. 03.0130):ETS-Lizenznummer (mindestens ETS2 Version 1.3)Mindestens 2 Referenzanlagen in gleicher GrößenordnungZertifizierungsnachweis des Betriebes oder eines eigenen Mitarbeiters an anerkannter Schulungsstätte (alternativ: EIB-Dienstleister)Brandmeldeanlage: Nachweis gemäß DIN 14675, EN 54, VdS-Anerkennung; EG-Konformitätserklärungen; Fähigkeit zur Erstellung des BMA-Konzepts, der Prüf-/Abnahmeprotokolle und der Fernüberwachung.Sicherheitsbeleuchtung (bei Alternativfabrikat): Technische Datenblätter, Nachweis lichttechnisch gleicher Eigenschaften, Lichtplanung bei Abweichung, schriftlicher Gleichwertigkeitsnachweis vom Hersteller, Prüfnachweise durch unabhängige Prüfinstitution, Ursprungserzeugnis-Nachweis, Referenzlisten vergleichbarer Projekte, Nachweis Herstellerkundendienst/Ersatzteilverfügbarkeit, Besichtigungsmöglichkeit einer realisierten Anlage.
Zuverlässigkeit / Ausschlussgründe
Keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB (Vordruck 6 ist verpflichtend).Haftung für Schäden bis zur Abnahme; Gewährleistung 5 Jahre.Nachunternehmer müssen ebenfalls Vordruck 6 einreichen und dürfen keine Ausschlussgründe aufweisen.
Bietergemeinschaften, Nachunternehmer, Eignungsleihe
Bietergemeinschaften: Zugelassen; Vordruck 6 von jedem Mitglied; Mindestumsatz in Summe.Nachunternehmer: Zugelassen; Benennung bei Angebot in Vordruck 3; namentliche Benennung mindestens 2 Monate vor erstem Einsatz; Nachunternehmer müssen dieselben Anforderungen erfüllen (u. a. Vordruck 6, Eignungsanforderungen).Eignungsleihe: Möglich; erfordert unwiderrufliche Verpflichtungserklärung des Dritten und ggf. Mithaftung; ggf. Versicherungsbestätigung der Versicherung bei Abschluss nach Zuschlag.
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 JahreVolumen: jeweils mind. 200.000 € netto
Elektroinstallationsarbeiten mit LED-Beleuchtung; Starkstrom + Beleuchtung + IT/Fernmelde in Halle/Großgebäude; alle aus den letzten 5 Jahren
2 von 3 mit LED-Lichtband/vergleichbarer Beleuchtung in Großanlagen; 1 von 3 mit Hallen-/Großgebäude-Starkstrom + Beleuchtung + Fernmelde/IT; Steckbrief je Projekt; Angabe in Vordruck 4; ein Referenzprojekt darf mehrere Teilleistungen abdecken
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 71%4–10 · 27%11+ · 2%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 25 erledigt
Pflichtformblätter (Vordrucke 1–6)
Leistungsverzeichnis
Eignungs- und Befähigungsnachweise
Vor Ausführung / während der Bauzeit
Abnahme- und Revisionsunterlagen
Verlauf dieser Vergabe
2 Bekanntmachungen- 30.09.2026Ausschreibung
- 30.09.2026Ausschreibungauf dieser Seite
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
PaderSprinter GmbH
Ort
33106 Paderborn, Nordrhein-Westfalen
Kategorie
Nordrhein-Westfalen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Erfüllungsort
Ort der Leistung
33106 Paderborn
Nordrhein-Westfalen
Weitere Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen
Alle anzeigen →Nordrhein-Westfalen
Fahrbahnaufweitung Elisabethstraße
Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen · 41844 WegbergFrist: Nordrhein-WestfalenSchlosserarbeiten (Treppe) für den Neubau des Berufskollegs Meschede
Hochsauerlandkreis · 59872 MeschedeFrist: Nordrhein-WestfalenKläranlage Sennestadt - Erneuerung des Blockheizkraftwerks
Stadt Bielefeld - Amt für Zentrale Leistungen · 33689 BielefeldFrist: Nordrhein-WestfalenRegenentwässerung Bauhof Odenthal
Gemeinde Odenthal · 51519 OdenthalFrist: Nordrhein-WestfalenUmbau Bushaltestellen 6. BA, Paket 3
Stadt Hagen · 58089 HagenFrist: Nordrhein-WestfalenBaumpflegearbeiten im Bereich der SM Rheinbach
Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Ville-Eifel · 53359 RheinbachFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit