TendiGo
Jetzt starten →
Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen

Niederschlagsmanagement Schloss Benrath in 3 Losen

Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale VergabestelleDüsseldorf, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Kurzbeschreibung

Die Landeshauptstadt Düsseldorf (Auftraggeber: Stiftung Schloss und Park Benrath) schreibt Bauleistungen zur besseren Bewirtschaftung von Regenwasser auf dem Gelände von Schloss Benrath öffentlich aus.

Drei Leistungsbereiche (= drei Lose):

Los 1 – Kanalneubau: Neue Regenwasserkanäle, drei Erdzisternen sowie Schächte; das Regenwasser der Dächer und Vorplätze wird vom alten Mischwasserkanal abgekoppelt.Los 2 – Kanalsanierung: Sanierung der bestehenden Kanäle im Schlossvorplatz (vor allem Schlauch- und Kurzliner).Los 3 – Bewässerung: Aufbau einer automatischen Bewässerungsanlage in Park und Gärten, gespeist aus den neuen Zisternen.

Wichtige Fristen: Angebote müssen bis spätestens **16.10.2026

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Angebotsfrist: 26. Oktober 2026
Termin / FristSEP2026 NOV JAN2027 MÄR MAI JUL SEP
Versendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe24. Sep. 2026
Veröffentlichung25. Sep. 2026
Angebotsfrist16. Okt. 2026
Angebotsöffnung16. Okt. 2026
Bindefrist16. Okt. – 16. Nov. 2026
Ausführungsbeginnca. 13. Nov. 2026
Fertigstellung / Abnahmebereitschaftca. 8. Okt. 2027
Verjährungsfrist Kanalbauwerke Los 1Datum offen4 Jahre nach Abnahme gemäß § 13 Abs. 4 VOB/B – konkrete Daten abhängig vom Abnahmetermin.
Prüffrist SchlussrechnungDatum offen60 Tage ab Zugang der Schlussrechnung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B.
Verpflichtungserklärung NachunternehmerDatum offenVerpflichtungserklärung der Nachunternehmer vor Zuschlagserteilung vorzulegen.
Eignungsleihe – VerpflichtungserklärungDatum offenIn Verfahren ohne Teilnahmewettbewerb erst auf gesondertes Verlangen vor Zuschlagserteilung.
Baustelleneinrichtungs- und BauzeitenplanDatum offenSpätestens 1 Woche nach Auftragserteilung vorzulegen (gilt für alle 3 Lose).
Notfallbereitschaft benennenDatum offenUnmittelbar nach Auftragserteilung schriftlich zu benennen.
Information Schloss Benrath vor AusführungDatum offenMindestens 4 Werktage vor Ausführung der Leistungen.
Werkplanung Beregnungsanlage Los 3Datum offen2 Wochen vor Produktionsbeginn zur Freigabe durch Architekten vorzulegen.
Abflusslenkungskonzept Los 2Datum offenMindestens 2 Wochen vor Arbeitsaufnahme einzureichen.
Information Anschlussnehmer Los 2Datum offenMindestens 3 Tage vor Beginn des jeweiligen Bauabschnitts.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Preis & Qualität5 Kriterien
Preis 40%Qualität 60%
  • Preis40%

    Angebotssumme; niedrigste wertbare Angebotssumme erhält 5 Punkte multipliziert mit Faktor 80 (Los 1+2) bzw. 100 (Los 3) = max. 400 bzw. 500 Punkte

  • Qualität – Konzept zur Durchführung, Qualitätssicherung und Koordination60%

    Konzept zur Durchführung und Qualitätssicherung, vier Einzelkriterien mit jew. 0-5 Punkten; Bewertung anhand Schlüssigkeit, Plausibilität, Vollständigkeit, projektspezifischer Detaillierungsgrad und praktische Umsetzbarkeit (Umfang: bis 10 DIN-A4-Seiten inkl. Anlagen)

Preis: (Niedrigster Preis / Angebotspreis) x 5 x Faktor = erreichte Punktzahl. Faktor pro Los: Los 1 (Kanalneubau)=80, Los 2 (Kanalsanierung)=80, Los 3 (Bewässerung)=100. Qualität: je Einzelkriterium 0-5 Punkte x losindividueller Faktor (Faktor = prozentuale Gewichtung x 20 für Lose 1+2; x 20 für Los 3). Maximal 1.000 Gesamtpunkte.

KI-Hinweis: Kriterien und Gewichtungen sind durch Bewertungsmatrix (Bewertungsmatrix_SSPB neu.xlsx) und Erläuterungstexte zu allen drei Losen vollständig dokumentiert; die Los-spezifischen Gewichte unterscheiden sich (Los 1+2: 40/60, Los 3: 50/50) und die Unterkriterien 2.1-2.4 haben in Los 1 gegenüber Los 2+3 abweichende Prozentwerte (Los 1: 20/10/15/15 statt 15/10/15/15).

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Übergeordnete Rahmenbedingungen für alle Lose

Standort und Auftraggeber

Gelände: Schloss Benrath, Benrather Schlossallee 100-108, 40597 DüsseldorfAuftraggeber/Bauherr: Stiftung Schloss und Park BenrathVergabestelle: Landeshauptstadt Düsseldorf, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale VergabestelleBesonderheit: Denkmalgelände – archäologische Begleitung ist vorzusehen, kurzfristige Behinderungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Schloss und Schlosspark müssen während der gesamten Bauzeit besuchbar bleiben.

Bauzeit (alle Lose): Ausführungsbeginn Ende KW 46/2026, abnahmereife Fertigstellung Ende KW 41/2027 (ca. 47 Wochen).

Gemeinsame Pflichten für alle Bieter:

Baustelleneinrichtungs- und Bauzeitenplan (mit Angebot oder 1 Woche nach Auftragserteilung)Schriftliche Benennung eines verantwortlichen Bauleiters vor AusführungsbeginnSchriftliche Notfallbereitschaft (Notrufnummer, Erreichbarkeit rund um die Uhr)Koordinierender Polier/Schachtmeister zur ständigen Überwachung der BaumaßnahmenBaustelleneinrichtung mit Bauzaun (2,0 m hoch), Verkehrssicherung, Sauberhaltung der ZuwegungenFahrzeuge bis 7,5 t im Schlossgarten ohne Baustraße; bis 12,0 t nur mit Stahlplatten-BaustraßeUmgang mit ggf. PAK-belastetem Asphalt und Böden nach LAGA Z1.1–Z2 sowie nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV)Fachbetriebszulassung gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für alle Schweißarbeiten an PE-HD-DichtungsbahnenVerwendung von DIBt-zugelassenen Bauteilen (Dichtungsbahn, Rigolenfüllkörper, Multifunktionsschächte) gemäß Z-42.1-473Eigenüberwachung und Dokumentation in ISYBau-XML 2017 sowie PDF-/Video-Dokumentation auf USB

Regelungen zur Angebotsabgabe (alle Lose)

Angebotsabgabe ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform „AI Bietercockpit" der Landeshauptstadt Düsseldorf (Authentifizierung wahlweise mit Signaturkarte, Softzertifikat oder Textform). Postweg, E-Mail und Fax sind nicht zugelassen.Bei mehreren Hauptangeboten muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein.Ein Angebot besteht aus: ausgefülltem Angebotsschreiben VHB 213, Leistungsverzeichnis mit Preisen, Preisermittlungsangaben (VHB 221/222), Erklärung zu Bietergemeinschaften (VHB 234), Eigenerklärung zu Ausschlussgründen §§ 123, 124 GWB und ggf. Selbstreinigungsnachweis.Eingang der Angebote bis spätestens 16.10.2026 um 10:00 Uhr; Eröffnungstermin ebenfalls am 16.10.2026 um 10:00 Uhr; Zuschlag/Bindefrist voraussichtlich bis 16.11.2026.

Zuschlagskriterien (relevant für jedes Los)

Die Vergabe erfolgt nach zwei Hauptkriterien, jeweils mit eigener, los-spezifischer Gewichtung (Wertungsmatrizen sind Teil der Vergabeunterlagen):

Preis (ca. 40 %)Konzept zur Durchführung und Qualitätssicherung (ca. 60 %) – das Konzept muss ablaufsicher, wirtschaftlich, schlüssig und plausibel sein und zeigen, dass der Bieter die geforderten Qualitäts-, Zeit- und Ressourcenvorgaben tatsächlich einhalten kann.

Wichtig: Unterlagen, die im Angebot gefordert sind, können NICHT nachgereicht werden.

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Ausschlussgründe

Bieter dürfen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe nicht aus folgenden Gründen vom Vergabeverfahren ausgeschlossen sein:

Zwingende Ausschlussgründe (§ 123 GWB): rechtskräftige Verurteilung oder Geldbuße u. a. wegen Bildung krimineller/terroristischer Vereinigungen, Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche, Betrug oder Subventionsbetrug zulasten des EU-Haushalts, Bestechlichkeit/Bestechung im geschäftlichen Verkehr, Bestechung von Mandatsträgern, Vorteilsgewährung/Bestechung, Bestechung ausländischer Abgeordneter, Menschenhandel; außerdem Nichtzahlung von Steuern, Abgaben oder Sozialversicherungsbeiträgen ohne wirksame Vergleichsregelung.
Fakultative Ausschlussgründe (§ 124 GWB): Verstöße gegen umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen; Zahlungsunfähigkeit, Insolvenz, Liquidation oder Tätigkeitseinstellung; schwere Verfehlung, die die Integrität des Unternehmens infrage stellt; weitere Ausschlüsse nach § 124 Abs. 2 GWB (z. B. nach AEntG, § 98c AufenthG, MiLoG, SchwarzArbG, LkSG).

Liegt ein Ausschlussgrund vor, kann er durch eine Selbstreinigung gemäß § 125 GWB entkräftet werden; der entsprechende Nachweis ist dann zusammen mit der Eigenerklärung einzureichen.

Fachliche und technische Eignung (§ 6a VOB/A)

Bieter müssen mit Angebotsabgabe und während der Werkleistung die erforderliche Fachkunde, technische Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zur technischen Vertragserfüllung nachweisen.

Konkret gefordert (betrifft je Los unterschiedliche Beurteilungsgruppen):

Los 1 – Kanalneubau: RAL-Gütezeichen Kanalbau RAL-GZ 961, Beurteilungsgruppe AK 2 oder gleichwertiger Prüfbericht nach Abschnitt 4.1 „Erstprüfung" mit Verpflichtung zur Eigenüberwachung gemäß Abschnitt 4.2 und zum Gütesicherungsvertrag gemäß Abschnitt 4.3.Los 2 – Kanalsanierung: RAL-Gütezeichen Kanalbau RAL-GZ 961, Beurteilungsgruppe S oder gleichwertiger Nachweis (Erstprüfung + Eigenüberwachung + Gütesicherungsvertrag).

Zusätzlich sind je nach Los weitere Nachweise zu erbringen: Technisches Handbuch für die eingesetzten Verfahren, DIBt-Zulassungen, RSV1-Eignungsnachweise, Personalausstattung mit Aus- und Weiterbildungsnachweisen, Betriebs- und Geräteausstattung, Referenzen vergleichbarer Leistungen der letzten drei Jahre (für die Erstprüfung), Muster der Eigenüberwachungs-Dokumentation sowie – falls zutreffend – Präqualifizierungs- oder KMU-Nachweis.

Personenbezogene Anforderungen (anwendbar je nach Los)

Die nachstehenden Anforderungen betreffen das Personal des Bieters und sind in den jeweiligen Losen relevant:

Koordinierender Polier/Schachtmeister zur ständigen Überwachung der Baumaßnahmen (Los 1 und Los 2; in Los 3 sinngemäß).Kanalinspektionspersonal (Los 2): Kanalinspektionskurs im jeweiligen Kodiersystem, Nachschulungen mindestens alle zwei Jahre; jede Personaländerung erfordert eine neue schriftliche Zustimmung des AG.Sachkundige für Dichtheitsprüfungen (Los 2) gemäß § 61 LWG NRW; Fortbildung mindestens alle 3 Jahre (≥ 2 Tage).Kurzliner-Personal (Los 2) gemäß RAL-GZ 961 Kap. 3.10.2.1 mit technikbezogener Einweisung durch den Systemhersteller und regelmäßiger Schulung.Bauleiter/Geräteführer mit Fachkunde zur Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung; Erreichbarkeit per Mobiltelefon während der Arbeitszeit.

Zisternenbezogen (Los 1): Schweißer mit DVS-Bescheinigungsnummer nach DVS 2212 (Prüfgruppe I–III) sowie Fachbetriebszulassung gem. WHG für PE-HD-Dichtungsbahn-Arbeiten.

Nachunternehmer und Eignungsleihe

Beim Einsatz von Nachunternehmern (Formblatt ZV4) und/oder Eignungsleihe (Formblatt ZV5) gelten die Anforderungen des Hauptauftragnehmers sinngemäß auch für die Unterauftragnehmer und Eignungsverleiher:

Eigenerklärung des Nachunternehmers zu Ausschlussgründen gemäß §§ 123, 124 GWB sowie Verpflichtungserklärung zur Übernahme definierter LV-Positionen (vor Zuschlagserteilung beizubringen).Verpflichtungserklärung des Eignungsverleihers mit Angabe der zur Verfügung gestellten Kapazitäten (bei Verfahren ohne Teilnahmewettbewerb auf gesondertes Verlangen erst vor Zuschlag).Auf Verlangen Befähigungs- und Erlaubnisnachweise sowie Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit.

Unterschrift und Stempel sind bei den genannten ZV-Formularen für die elektronische Einreichung nicht erforderlich.

Referenzprojekte
Nicht beziffert ReferenzenZeitraum: Letzte drei Jahre (Bezugspunkt Angebotsabgabe)Volumen: Nicht beziffert

Im vorliegenden Leistungsverzeichnis und der Eignungsbeschreibung werden keine klassischen Referenzprojekte (Anzahl, Zeitraum, Volumen) gefordert. Die Fachkunde wird stattdessen über die RAL-Gütesicherung Kanalbau (Bezeichnung AK 2 für Los 1, S für Los 2 – also für Kanalneubau bzw. Kanalsanierung) nachgewiesen, ersatzweise durch einen gleichwertigen Prüfbericht mit Angaben zu Personalausstattung, Betriebs-/Geräteausstattung und den in den letzten drei Jahren durchgeführten vergleichbaren Projekten.

Vergleichbare Leistungen im Ausführungsbereich der jeweiligen Beurteilungsgruppe (Kanalneubau / Kanalsanierung); Nachweis über RAL-Gütezeichen Kanalbau RAL-GZ 961 oder gleichwertiger Prüfbericht.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Geringe Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 53%4–10 · 43%11+ · 3%
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Diese Ausschreibung mit KI prüfen
Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber
Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle
Ort
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
Kategorie
Nordrhein-Westfalen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Profil ansehen

Erfüllungsort

Ort der Leistung
Düsseldorf
Nordrhein-Westfalen

Weitere Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen

Alle anzeigen →
Nordrhein-Westfalen

Abbruch- und Entsorgungskonzept Fusternberger Str. 77

Landesbetrieb Straßenbau NRW – Regionalniederlassung Niederrhein · WeselFrist: Nordrhein-Westfalen

Neubau Serviceannahme Betriebsgelände Madrider Ring 20

Aachener Stadtbetrieb · AachenFrist: Nordrhein-Westfalen

Lieferung eines Pick-Up mit Doppelkabine und Allradantrieb

Stadt Aachen – Zentrale Vergabestelle FB60/310 · AachenFrist: Nordrhein-Westfalen

Erweiterung OGS Voiswinkel, Parkettarbeiten 1.BA

Gemeinde Odenthal · OdenthalFrist: Nordrhein-Westfalen

Erweiterung OGS Voiswinkel, Fliesenarbeiten

Gemeinde Odenthal · OdenthalFrist: Nordrhein-Westfalen

Fachplanung TGA Bf. Schauspielhaus

Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle · BochumFrist:

Bereit für die Zukunft der Vergabe?

Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.

806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit