Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen
Stadt Vlotho, OGS und Mensaneubau Grundschule Uffeln - Fenster-Außentüren
Kreis Herford im Auftrag der Stadt Vlotho32602 Vlotho, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenKurzbeschreibung
Die Stadt Vlotho (vergibt über den Kreis Herford) lässt im Rahmen des Neubaus einer offenen Ganztagsschule (OGS) mit Mensa an der Grundschule Uffeln die Lieferung und Montage von Aluminium-Fenstern und Außentüren ausschreiben. Es handelt sich um ein einheitliches Los (keine Losaufteilung). Ausführungszeitraum ist Februar bis März 2027. Angebote müssen bis zum 29.10.2026, 10:00 Uhr elektronisch über die Vergabeplattform vergabe-westfalen.de eingereicht werden.
Wichtigste Eckpunkte:
Leistung: Aluminium-Fenster (3-fach-Wärmeschutzverglasung, Uw 0,90), Sicherheitsverglasung, elektrische Öffnungsantriebe, Außenfensterbänke, Alu-Außentüren (u.a. T30 RS-FSA, Fluchttüren RC2 mit Panikbeschlag), Innenelemente, Raffstores und ZubehörBauzeit: 01.02.2027 bis 12.03.2027 (ca. 6 Wochen); Werkplanung bis KW 47/2026Einreichung: elektronisch in Textform über vergabe-westfalen.de, bis 29.10.2026, 10:00 UhrVerfahren: Offenes Verfahren nach VOB/ANebenangebote: nicht zugelassen
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristOKT2026NOVDEZJAN2027FEBMÄR
Veröffentlichung2. Okt. 2026
Bieterfragen-Frist22. Okt. 2026
Angebotsfrist29. Okt. 2026
Angebotsöffnung29. Okt. 2026
Bindefrist29. Okt. – 28. Nov. 2026
Werkplanungca. 16. Nov. – 22. Nov. 2026
Ausführungsbeginn1. Feb. 2027
Vertragslaufzeit1. Feb. – 12. März 2027
Vertragsende12. März 2027
AbnahmeDatum offenAbnahme innerhalb von 12 Werktagen nach Fertigstellungsmeldung durch den Auftragnehmer.
Schlussrechnung fälligDatum offenSchlussrechnung wird 30 Tage nach Zugang fällig.
Verjährung MängelansprücheDatum offen4 Jahre ab Abnahme (allgemeine Verjährungsfrist für Mängelansprüche nach VOB/B).
NachkaufgarantieDatum offenMindestens 10 Jahre Nachkaufgarantie für Aluminium-Fenster- und Beschlagsysteme (Bestätigungsschreiben des Systemlieferanten ist mit dem Angebot vorzulegen).
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Niedrigster Preis; Zuschlagskriterium Preis mit 100 %
KI-Hinweis: Aufforderung nennt unter Punkt 5 'Preis 100 %' und die Bekanntmachung 'Niedrigster Preis' als einziges Kriterium; keine weiteren Zuschlagskriterien, kein Formblatt 227 angekreuzt.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenGewerk und Einordnung
Gewerk LV 04 – Metallbauarbeiten (Fenster, Außentüren, Sonnenschutz). Es handelt sich um eine einheitliche Leistung ohne Aufteilung in Lose.
Projektkontext:
Bauvorhaben: Neubau einer offenen Ganztagsschule (OGS) mit Mensa an die bestehende Grundschule UffelnBauherr: Stadt Vlotho, Zentrale Liegenschaftsverwaltung, Lange Straße 60, 32602 VlothoBauvorhaben: eingeschossiger Anbau, ca. 500 m² Grundfläche, ohne Keller, in EG und OG gegliedert; direkte Nachbarschaft zum laufenden Schulbetrieb (Rücksichtnahme erforderlich)Vertragsgrundlage: VOB/B und VOB/C (insbesondere DIN 18360 – Metallbauarbeiten)
Werkplanung und technische Vorbereitung
Werkplanung als Pauschalposition (Pos. 01.1): Konstruktions- und Werkstattzeichnungen, statische Nachweise/Bemessung, Detaillierung der Anschlüsse an das BauwerkÜbergabe an Planer des AG in PDF und DWGFrist: Abschluss bis KW 47/2026; Montagestart erst nach Freigabe durch AG/PlanerDarzustellen u.a.: Elementnummer, Drehrichtung, Abmaße/Profilmaße, lichte Öffnungsweiten, Verglasungsart (Glasfarbe, -stärken, Sicherheitsgläser), Beschlageinordnung, Farbe innen/außen, Uw-Wert, Schalldämmwert (Rw,P), statischer Nachweis Rahmenprofile, Glasbemessung gemäß DIN 18008Alle Maße sind vom AN am Bau zu prüfen
Fenster (Aluminium)
Aluminium-Fensterelemente, wärmegedämmt, 3-fach-Wärmeschutzverglasung, Uw 0,90Verschiedene Abmessungen/Formate u.a. 2640/2500 mm, 2200/900 mm, 1695/900 mm, 3280/900 mmTeilweise Sicherheitsverglasung (VSG) als ZulageElektrische Öffnungsantriebe für Kippfenster (verschiedene Größen)Eckfenster als gebogene/gekrümmte Fensterausführung (Zulage)Bedarfsposition: Einbruchhemmung RC-2 im ErdgeschossAnschluss Fenster/Bauwerk: 315,00 m
Außentüren und Fluchttüren
Aluminium-Außentüren, teilweise als T30 RS-2-FSA und T30 RS-1-FSA, pulverbeschichtet RAL 9005 (Tiefschwarz)1- und 2-flügelige Fluchttüren, wärmegedämmt, RC2, mit Verglasung und Oberlicht, Panikbeschlag nach DIN EN 179, barrierefreiAluminium-Tür 2260/2260 mmInklusive elektrischer Türöffner mit Lichtschranke und TasterMaterial Aluminium EN AW 6060/6063, Edelstahl, Stahl feuerverzinkt; Eloxalqualität, Pulverbeschichtung (RAL nach Wahl AG, außer Intensive/Metallic/Perlglimmer)
Innentüren und Innenfenster
Aluminium-Innentüren, teils T30 RS feuerhemmend, teils ohne FeuerwiderstandLofttür und Pendeltür in verschiedenen GrößenInnenfenster/Glaselemente im Loftstil mit Sprossen (Aluminium-Glaselemente, Holz-/Alurahmen-Glaselemente)
Fensterbänke und Verkleidungen
Außenfensterbänke aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL 9005, inklusive Abschlussstücke (Kunststoff)Alublechverkleidung in RAL 9005
Sonnenschutz (Raffstore)
Außenliegende Sonnenschutzanlagen als Raffstore mit Führungsschiene, motorbetriebenAluminium-Lamellen, ca. 80 mm, pulverbeschichtet RAL 9005
Zubehör und Stundenlohnarbeiten
Glaskennzeichnung mit FolieElektrische Türöffner mit Lichtschranke und TasterStundenlohnarbeiten (Fachwerker/Helfer): nur auf ausdrückliche Anforderung der Bauleitung, Abrechnung über werktägliche Stundenzettel in 2-facher Ausfertigung (Original für AG)
Produkt- und Nachweisanforderungen
Nachkaufgarantie für Aluminium-Fenster- und Beschlagsysteme über mindestens 10 Jahre (Bestätigungsschreiben des Systemlieferanten, mit Angebotsabgabe vorzulegen)Leistungserklärungen (CE-Kennzeichnung) für alle Bauprodukte gemäß BauproduktenverordnungEPDs (Environmental Product Declaration) gemäß EN 15804 / ISO 14025 für Aluminium-Profile sowie element- und herstellerspezifische EPDs für AluminiumelementeAuf Anforderung: projektbezogene Bescheinigungen/Prüfzeugnisse (z.B. Recyclingprozess Aluminium, Korrosionsschutznachweise Edelstahl)
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenWirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eigenerklärung über den Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (über VVB 213/Eigenerklärung zur Eignung)Auf Anforderung: Unbedenklichkeitsbescheinigungen von tariflicher Sozialkasse, Finanzamt und Berufsgenossenschaft (mit Lohnsummen)Freistellungsbescheinigung Bauabzugssteuer (§ 48b EStG) als DritterklärungVergabestelle prüft Eignung und Zuverlässigkeit; Eintragungen im Wettbewerbsregister können zum Ausschluss führen; vor einer Ablehnung erhält das betroffene Unternehmen Gelegenheit zur Stellungnahme
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eintragung im Handelsregister oder Nachweis der Handwerksrolle/IHK-MitgliedschaftErklärung, dass die erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehenAuf Anforderung: Nachweis vergleichbarer Leistungen (Referenzen) der letzten 3 Jahre (wahlweise 5 Jahre)Pflicht zur Werkplanung inkl. statischer Nachweise (Bereitschaft und Fachkunde)
Persönliche Zuverlässigkeit / Ausschlussgründe
Kein Insolvenzverfahren und keine Liquidation des UnternehmensKeine schweren Verfehlungen gemäß § 123 GWB (u.a. Terrorismusfinanzierung, Bestechung, Betrug, Diebstahl, wettbewerbsbeschränkende Absprachen, Baugefährdung)Keine Verurteilung mit Freiheitsstrafe > 3 Monate oder Geldstrafe > 90 Tagessätze in den letzten zwei JahrenKein Ausschlussgrund nach § 19 Abs. 1 MiLoG (keine rechtskräftige Geldbuße ≥ 2.500 EUR wegen Verstößen nach § 21 MiLoG); Eigenerklärung nach § 19 Abs. 3 MiLoG ist mit dem Angebot vorzulegen
Nachunternehmer und Bietergemeinschaften
Nachunternehmer: schriftliche Zustimmung des AG erforderlich, wenn Leistungen übertragen werden, auf die der Betrieb eingerichtet ist; Verstoß kann Vertragsstrafe auslösen; Nachunternehmer müssen ebenfalls die Eignungsanforderungen (fachkundig, leistungsfähig, zuverlässig, steuerliche/sozialversicherungsrechtliche Pflichten, gewerberechtliche Voraussetzungen – § 4 Abs. 8 VOB/B) erfüllenBietergemeinschaften: Im Auftragsfall ist eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden; alle Mitglieder müssen eine Erklärung in Textform mit dem Angebot abgeben; Pflichtangaben: Name, USt-ID, bevollmächtigter Vertreter, Unterschriften aller Mitglieder (Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft)Tariftreue/Mindestarbeitsbedingungen (TVgG NRW): Eigenerklärung nach § 19 Abs. 3 MiLoG sowie Verpflichtung zur Einhaltung gesetzlicher Mindestarbeitsbedingungen; Nachunternehmer sind einzubinden; Verstöße können zu Vertragsstrafe (1–5 % des Auftragswerts) und fristloser Kündigung führen; AG hat Kontroll- und Prüfrechte
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 37%4–10 · 48%11+ · 15%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 23 erledigt
Pflichtunterlagen zum Angebot (einreichen mit Angebotsabgabe)
Eignungsnachweise (bei enger Wahl nachfordern)
Technische und produktbezogene Unterlagen
Vertrags- und Abfallunterlagen (beizufügen bzw. zu beachten)
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Kreis Herford im Auftrag der Stadt Vlotho
Ort
32602 Vlotho, Nordrhein-Westfalen
Kategorie
Nordrhein-Westfalen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Erfüllungsort
Ort der Leistung
32602 Vlotho
Nordrhein-Westfalen
Weitere Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen
Alle anzeigen →Nordrhein-Westfalen
Beschaffung von 70 iPad (20 x MD7F4TY/A + 50 x MD7K4TY/A) + Zubehör für den Rettungsdienst des Hochsauerlandkreises
Hochsauerlandkreis · 59872 MeschedeFrist: Nordrhein-WestfalenErweiterung OGS Voiswinkel, Fliesenarbeiten
Gemeinde Odenthal · 51519 OdenthalFrist: Nordrhein-WestfalenErweiterung OGS Voiswinkel, Parkettarbeiten 1.BA
Gemeinde Odenthal · 51519 OdenthalFrist: Nordrhein-WestfalenErrichtung einer PV-Anlage
Lippeverband · 45711 DattelnFrist: Nordrhein-WestfalenNeubau Serviceannahme Betriebsgelände Madrider Ring 20
Stadt Aachen - Zentrale Vergabestelle FB60/310 · 52078 AachenFrist: Nordrhein-WestfalenLieferung eines Pick-Up mit Doppelkabine und Allradantrieb
Stadt Aachen - Zentrale Vergabestelle FB60/310 · 52078 AachenFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit