Ausschreibungen Bayern
U6 Verlängerung nach Martinsried - VE3600 Trockenbauarbeiten inkl. Akustikdecken
U-Bahn Martinsried Projektmanagement GmbH & Co. KG | Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern | baustein GmbH | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Fürstenfeldbruck, BayernVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenOffene Ausschreibung (VOB/A) der Gemeinde Planegg für Trockenbauarbeiten inkl. Akustikdecken am neuen U-Bahnhof Martinsried.
Im Zuge der Verlängerung der U6-Linie vom Klinikum Großhadern nach Martinsried (~1 km Neubaustrecke) wird der neue Endbahnhof Martinsried gebaut. Für die Vergabeeinheit VE3600 sind insbesondere folgende Leistungen zu erbringen:
Akustisch wirksame, abgehängte Metallkassettendecken (Licht- und Akustikzellen) über dem BahnsteigZellenrasterdecken aus Aluminium im Westkopf-BereitschaftsraumWandbekleidungen aus mineralischen KompaktplattenTechnische Bearbeitung, Werk- und Montageplanung sowie Erstellung der DokumentationsunterlagenBereitstellung von Gerüsten sowie Stundenlohnarbeiten (Bedarfspositionen)
Angebotsfrist: 15.10.2026
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristOKT2026NOVDEZJAN2027FEBMÄRAPRMAIJUNJUL
Angebotsfrist15. Okt. 2026
Bindefrist15. Okt. – 15. Dez. 2026
Ausführungsbeginnca. 15. Apr. – 15. Mai 2027
Vertragslaufzeitca. 15. Apr. 2027 – 15. Apr. 2028bis 2028
Vollendung (abnahmereife Fertigstellung)ca. 31. Juli 2027
Verfahrensbeschwerdefrist (Rüge)Datum offen10 Tage nach Kenntnisnahme eines Vergabeverstoßes (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB); ohne festen Bezugstermin.
NachprüfungsantragDatum offen15 Kalendertage nach Mitteilung des AG über Nichtabhilfe (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Abgabe Bauzeitenplan durch ANDatum offen2 Wochen nach Zuschlagserteilung.
SiGe-Plan Zuarbeit durch ANDatum offen4 Wochen vor Beginn der Arbeiten.
Gefährdungsbeurteilung vorlegenDatum offen14 Tage vor Baubeginn durch Auftragnehmer.
Vorlage BauablaufplanDatum offen14 Werktage nach Übergabe der Werk- und Montageplanung.
VorprüflaufDatum offenPrüf- und Freigabeprozess: Dauer 4 Wochen.
HauptprüflaufDatum offenPrüf- und Freigabeprozess: Dauer 14 Wochen.
RechnungsprüffristDatum offen20 Werktage nach Workflow-Start.
Aufmaße einreichenDatum offen8 Tage vor Rechnungslegung durch AN.
Frist SchlusszahlungDatum offen60 Tage (verlängert) gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B.
Eintritt ZahlungsverzugDatum offen60 Tage (verlängert) gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B.
Versicherung Bauleistung NachhaftungDatum offen24-monatige Nachhaftung/Mängelhaftung ab Gesamtabnahme.
Dokumentation vor AbnahmeDatum offenSpätestens 21 Tage vor (Teil-)Abnahme zu übergeben.
Dokumentation vor BaubeginnDatum offenRechtzeitig vor Baubeginn zu übergeben (kein konkretes Datum).
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 3 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 55%4–10 · 36%11+ · 9%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 14 erledigt
Angebotskern (Formblätter & Preis)
Eignung & rechtliche Erklärungen
Verlauf dieser Vergabe
2 Bekanntmachungen- 14.10.2026Ausschreibungauf dieser Seite
- Abgabefrist: 15.10.2026 → 22.10.2026
- 10.09.2026Ausschreibung
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
U-Bahn Martinsried Projektmanagement GmbH & Co. KG | Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern | baustein GmbH | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
82256 Fürstenfeldbruck
Ort
82256 Fürstenfeldbruck
Kategorie
Bayern
Zuschlagskriterium
Preis
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.deutsche-evergabe.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
82256 Fürstenfeldbruck
Bayern
Weitere Ausschreibungen Bayern
Alle anzeigen →Bayern
Beschaffung von 191 Notebooks
Landratsamt Aichach-Friedberg · 86551 AichachFrist: BayernSchachtumbau- und Abdichtungsarbeiten an Duekern
Landeshauptstadt Muenchen, Baureferat · 81671 MuenchenFrist: BayernAusbau Sudetenstraße in Großheubach
Markt Großheubach, Rathausstr. 9, 63920 Großheubach, Tel.: +49 9371409932, Fax: +49 9371409988, E-Mail: info@grossheubach.de, Internet: zoeller.t@grossheubach.de · 63920 GroßheubachFrist: BayernMessestandbau - Sonderschau "Talente-Meister der Zukunft" auf der IHM 2027 in München
Handwerkskammer für München und Oberbayern · 81829 MünchenFrist: BayernA8, Ausbau Ulm/West-Ulm/Elchingen, BA 2+3 - provisorische Zaunanlage
Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Südwest · AS Ulm/Nord bis AS OberelchingenFrist: BayernMessestandbau - Sonderschau "Talente-Meister der Zukunft" auf der IHM 2028 in München
Handwerkskammer für München und Oberbayern · 81829 MünchenFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit