V26-044 Bodenbelagsarbeiten Neubau Feuerwehr Lentföhrden

Amt Auenland Südholstein24632 Lentföhrden, Schleswig-HolsteinVeröffentlicht: 25. September 2026

Angebotsfrist: 15. Oktober 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Kurzbeschreibung

Das Amt Auenland Südholstein schreibt im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung nach VOB/A die Bodenbelagsarbeiten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Lentföhrden (Schleswig-Holstein) aus.

Was ist zu tun?

Vorbereitung des Untergrunds (Haftbrücke, Grundierung, Spachtelung) auf einer Sohle aus Stahlbeton mit FußbodenheizungLiefern und Verlegen von ca. 350 m² Kautschuk-Bodenbelag (R 9) auf EstrichMontage von ca. 210 m Echtholz-Sockelleisten sowie Fugen-, Silikon- und AbschlussarbeitenGgf. Epoxidharzbeschichtung der Estrichfläche und Baudehnfugenprofile

Wichtige Eckdaten

Vergabenummer: V26-044Angebotsfrist: 15.10.2026, 10:00 UhrGeplante Ausführung: Dezember 2026, Fertigstellung bis 23.12.2026Zuschlag nach niedrigstem Preis, keine Nebenangebote zugelassen

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 15. Oktober 2026

Termin / FristSEP2026OKTNOVDEZ

Veröffentlichung25. Sep. 2026

Angebotsfrist15. Okt. 2026

Angebotsöffnung15. Okt. 2026

Bindefrist15. Okt. – 14. Nov. 2026

Geplante Ausführungca. 1. Dez. – 23. Dez. 2026

Fertigstellungsfrist23. Dez. 2026

AusführungsbeginnDatum offenAuf Anforderung durch die Bauleitung; Beginn binnen 12 Werktagen nach Aufforderung gem. § 5 Nr. 2 VOB/B.

Bedenkenanmeldung gegen ProtokollDatum offen3 Werktage nach Versand der Protokolle; Bedenken sind schriftlich bei der Bauüberwachung einzureichen.

Stundenlohnzettel-VorlageDatum offenNach geleisteter Arbeit binnen 5 Werktagen zur Unterschrift vorzulegen.

StundenlohnrechnungenDatum offenNach Abschluss der Stundenlohnarbeiten mit max. 1 Woche Abstand inkl. aller Nachweise einzureichen.

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

KI-Hinweis: Formblatt 211 ist eindeutig: Zuschlagskriterium Preis ist angekreuzt, mehrere Zuschlagskriterien nicht; Formblatt 227 ist nicht beigefügt.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Gesamtumfang

Maßnahme: Bodenbelagsarbeiten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Lentföhrden (Norderstrasse, 24632 Lentföhrden).

Bauherr: Gemeinde Lentföhrden, über Amt Auenland Südholstein, Kirchenweg 11, 24568 Nützen.

Architekt: Rader Erichsen Architekten, Kehdenstraße 12-16, 24103 Kiel.

Vergabenummer: V26-044.

Losaufteilung: Keine – die Leistung wird als Einzelgewerk ausgeschrieben.

Vertragsrechtliche Grundlage: VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen). Nebenleistungen nach DIN 18299 und DIN 18365 (VOB/C) sind eingeschlossen.

Allgemeine Rahmenbedingungen:

Untergrund: Sohle aus Stahlbeton (Neubau), Estrich mit Fußbodenheizung (max. 35 °C)Vollflächige Verklebung mit lösemittelfreiem, emissionsarmem Dispersionsklebstoff (GEV-EMICODE EC 1 PLUS)Baustellensprache: Deutsch; Fachbauleiter muss der Baustellensprache mächtig seinAusführung nur nach freigegebenen Plänen; übergebene Pläne haben Status „Vorabzug"Alle zur Ausführung geltenden DIN-Normen, VDI/VDE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, Vorschriften der Materialprüfinstitute, Hersteller-Vorschriften, Baugenehmigung und Brandschutzkonzept, Abfallbeseitigungsgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, GEG sowie LBO Schleswig-Holstein sind einzuhaltenAlle mit der Ausführung zwangsläufig verbundenen Leistungen sind einzurechnen

Baustelleneinrichtung und vorbereitende Arbeiten

Dokumentation Bautagebuch (VHB 411)Baustelleneinrichtung und -räumungSchutz angrenzender Bauteile (Fenster, Türen etc.) inkl. Rückbau nach FertigstellungFeuchtigkeitsmessung (CM-Messung, Darrprobe)Vorbereitung der Sohlenfläche (Stahlbeton-Neubau)Abtransport und Entsorgung von Bauschutt

Bodenbelagsarbeiten (Hauptleistung)

Schließen von Schwindrissen/Fugen mit Epoxid-HarzHaftbrücke, Grundierung und Spachtelung bis 3 mm; Dick-Spachtelung bis 8 mmLiefern und Verlegen von Kautschuk-Bodenbelag R 9 über ca. 350 m², mit Fußbodenheizung; umfangreiche Gütezeichen- und Norm-AnforderungenEstrich-RandstreifenEchtholzfußleisten 80/15, ca. 210 m, inkl. Eckausbildung und Montage in TürleibungenSilikonversiegelung und PU-DichtmasseAbschlussprofileFugenausführung mit硅酮freier FugenmasseGgf. Baudehnfugenprofil Miga ESF 22/30 Ni EdelstahlReparaturspachtelmasseGgf. Epoxidharzbeschichtung der Estrichfläche

Stundenlohnarbeiten (Bedarfsposition)

Spezialfacharbeiter auf Anweisung der BauleitungStundenlohnzettel sind nach geleisteter Arbeit innerhalb von 5 Werktagen zur Unterschrift vorzulegenStundenlohnrechnungen max. 1 Woche nach Abschluss, mit allen zugehörigen Nachweisen

Ausführungszeiten

Ausführungsbeginn: auf Anforderung durch die Bauleitung, binnen 12 Werktagen nach Aufforderung (gem. § 5 Nr. 2 VOB/B)Geplante Ausführung: Dezember 2026Zwingende Fertigstellungsfrist: 23.12.2026Bauablaufplan ist Vertragsbestandteil; bei Verschiebung von Voraussterminen gilt die Ausführungsdauer gem. Bauablaufplan bindendFrist für Bedenkenanmeldung gegen Protokoll: 3 Werktage nach VersandBedarfspositionen: Bieter erklärt sich mit Unterzeichnung einverstanden, dass bei Nichtabruf kein Vergütungsanspruch wegen Mindermengen besteht

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Registereintragungen und rechtliche Voraussetzungen

Handelsregistereintragung oder Eintragung in die Handwerksrolle (Handwerkskarte) für die auszuführenden Leistungen oder IHK-Eintrag oder Erklärung, dass keine Eintragungspflicht bestehtKein Insolvenzverfahren (weder beantragt noch eröffnet, kein Antrag mangels Masse abgelehnt, nicht in Liquidation)Keine schweren Verfehlungen im Sinne der Ausschlussgründe (in den letzten 2 Jahren keine Verurteilung mit Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 €)Ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenMitgliedschaft in der zuständigen Berufsgenossenschaft

Fachliche und personelle Eignung

Erforderliche Arbeitskräfte stehen zur Verfügung; auf Verlangen: jahresdurchschnittliche Beschäftigtenzahl der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem LeitungspersonalVergleichbare Leistungen: In den letzten 5 Kalenderjahren wurden vergleichbare Bodenbelagsarbeiten ausgeführt; bei engerer Wahl Vorlage von 3 Referenznachweisen mit Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblichem Leistungsumfang mit eigenen Mengen, durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmern, besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertraglicher Bindung, koordinierten Gewerken und Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße AusführungFachbauleiter muss namentlich benannt werden (nach Auftragserteilung) und der Baustellensprache Deutsch in Wort und Schrift mächtig seinWeisungsbefugtes Personal muss jederzeit auf der Baustelle anwesend sein

Nachweisformen

Präqualifikation: Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ-Nummer) ersetzt die Eigenerklärung zur EignungOhne Präqualifikation: Eigenerklärung zur Eignung (FB 124) oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) ist mit dem Angebot abzugeben; bei engerer Wahl ergänzend Bescheinigungen zuständiger Stellen (Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Unbedenklichkeitsbescheinigungen Sozialkasse/Finanzamt/BG, Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG, ggf. Insolvenzplan)Fremdsprachige Bescheinigungen sind mit deutscher Übersetzung vorzulegen

Referenzprojekte

3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 KalenderjahreVolumen: nicht angegeben

3 Referenznachweise über vergleichbare Leistungen (Bodenbelagsarbeiten) aus den letzten 5 Kalenderjahren

Vergleichbare Bodenbelagsleistungen mit Angabe von Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblichem Leistungsumfang mit eigenen Mengen, durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmern, besonderen technischen Anforderungen, Art der Baumaßnahme, vertraglicher Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer), koordinierten Gewerken und Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung; nur auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.