TendiGo
Jetzt starten →
Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen

WC Sanierung Bauteil D: Elektroarbeiten

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW), Niederlassung BielefeldDetmold, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Öffentliche Ausschreibung des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW (Bielefeld) für Elektroarbeiten im Rahmen der Sanierung der WC-Anlagen im Bauteil D der Bezirksregierung Detmold (Leopoldstraße 15). Die Arbeiten umfassen Demontage und Neuinstallation der kompletten Elektrotechnik in den WC-Bereichen EG sowie 1. bis 4. OG – inklusive Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Verteilungen, Verlegesystemen, Kabeln und Leitungen, Potentialausgleich und Brandschutzmaßnahmen – und sind im laufenden Betrieb durchzuführen.

Angebote sind elektronisch über das BLB-Vergabeportal bis spätestens 29.10.2026, 08:30 Uhr einzureichen. Der Baubeginn ist für Anfang Dezember 2026 vorgesehen, die Fertigstellung bis Mitte Juli 2027.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Angebotsfrist: 29. Oktober 2026
Termin / FristOKT2026NOVDEZ
Veröffentlichung6. Okt. 2026
Bieterfragen-Frist23. Okt. 2026
Angebotsfrist29. Okt. 2026
Angebotsöffnung29. Okt. 2026
Bindefrist29. Okt. – 27. Nov. 2026
Ausführungsbeginn7. Dez. 2026
Vertragslaufzeit / Fertigstellung7. Dez. 2026 – 17. Juli 2027bis 2027
Montageplanung – ErstellungDatum offen2 Wochen nach Zuschlag/Beauftragung hat der Auftragnehmer die Montageplanung zu erstellen.
Montageplanung – PrüfungDatum offen2 Wochen Prüfzeit durch den Auftraggeber im Anschluss an die Erstellung.
Revisionsunterlagen – ÜbergabeDatum offenRevisionsunterlagen sind 14 Tage vor der förmlichen Abnahme zu übergeben.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Niedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
  • Preis100%

    Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

KI-Hinweis: Zuschlagskriterium eindeutig: Im Formblatt 211 (Abschnitt 7) ist 'Zuschlagskriterium Preis' markiert, in der Bekanntmachung (Abschnitt r) ist 'Niedrigster Preis' angegeben. Beide stimmen überein.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Allgemeine Leistungsbeschreibung

Auftraggeber: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW), Niederlassung Bielefeld

Ausführungsort: Bezirksregierung Detmold, Bauteil D, Leopoldstraße 15, 32756 Detmold

Art der Leistung: Elektroinstallation im Rahmen der Sanierung der WC-Anlagen (EG, 1. OG bis 4. OG)

Geltungsbereich: WC-Bereiche in EG und in den Stockwerken 1. OG bis 4. OG (jeweils Damen, Herren, Vorraum und – im EG – barrierefreies/behindertengerechtes WC)

Besondere Rahmenbedingungen:

Sanierung im laufenden Betrieb – der ungestörte Nutzerbetrieb hat oberste PrioritätSchlüsselfertige Ausführung der Elektroarbeiten als Teil der WC-SanierungVertragsgrundlage: VOB/B und VOB/C in der bei Vertragsschluss gültigen FassungGeltende Regelwerke: DIN-/EN-Normen, VDE-Bestimmungen, VDI-Richtlinien, Bauordnungsrecht, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Prüfverordnung (TPRüfVO)

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers:

Erstellung einer Montageplanung innerhalb von 2 Wochen nach Zuschlag; anschließend 2 Wochen Prüfung durch den AuftraggeberRegelmäßige (i. d. R. wöchentliche) BaubesprechungenÜbergabe der Revisionsunterlagen 14 Tage vor der förmlichen AbnahmeSicherstellung der Fachbauleitung gemäß § 4 Abs. 2 VOB/B; Einsatz von qualifiziertem ElektrofachpersonalTägliche Entsorgung von Bauschutt und Abfällen von der BaustelleNachweisführung zur Abfallentsorgung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und NachwV

Bauzeit: Baubeginn 07.12.2026; Fertigstellung bis 17.07.2027 (Dauer ca. 7,5 Monate)

Elektrotechnische Hauptgewerke

Demontage und Rückbau bestehender elektrischer Anlagen (Leitungen, Schalter, Steckdosen, Dosen, Leuchten, Kanäle) inkl. fachgerechter EntsorgungStromkreisverteilungen: Feldverteiler, Überspannungsschutz, Sicherungslasttrennschalter, FI/RCBOs, Reihenklemmen, RJ45-Module; Hauptleitungseinspeisungen 1×5×16 NHXHX-JVerlegesysteme: Brandschutzkabelkanäle (u. a. I30), Installationsrohre (Kunststoff/PE-HD)Installationsmaterial: Präsenzmelder (230 V, IR/Schall), barrierefreie Notrufeinrichtungen für das Behinderten-WC gemäß DIN 18040-1 und DIN VDE 0834-1Hauptleitungen und Kabel: NHXMH-J (3×1,5 bis 5×16 mm²), J-H(St)H Installationskabel, Kupferdatenkabel Cat 7A, Duplex-Kupferdatenkabel, GummischlauchleitungenAnschlussarbeiten: Verbinden aller Leitungen mit BetriebsmittelnBeleuchtung: LED-Downlights inkl. Leuchtmittel, betriebsfertig; Beleuchtungsstärken 100–200 lxSicherheitsbeleuchtung: Rettungszeichenleuchten, Sicherheitsleuchten, automatische Prüfeinrichtung, Inbetriebnahme, Einweisung und DokumentationPotentialausgleich: Potentialausgleichsschienen, Erdungsbandrohrschellen, Kabelbühnen- und MetallkanalerdungBrandschutzmaßnahmen: Brandschutzabschottungen (EI90), Kernbohrungen, Wanddurchbrüche, EntsorgungStundenlohnarbeiten: Monteure, Helfer, Auszubildende inkl. Nacht- und SonntagszuschlägenRevisionsunterlagen: Bestands- und Revisionspläne (PDF/DWG), Prüfprotokolle, Bedienungsanleitungen; Sachverständigenabnahme

Abfallentsorgung und Nachweisführung

Der Auftragnehmer wird Abfallerzeuger und übernimmt die Pflichten zur ordnungsgemäßen Abfallentsorgung nach KrWG und NachwV. Die Kosten der Abfallverwertung sind in die Einheitspreise einzurechnen; Kosten der Abfallbeseitigung sind gesondert zu benennen. Auf Verlangen sind Nachweise über die Berechtigung der Verwertungs-/Beseitigungsanlagen, Betreiberbestätigungen und Behördenbestätigungen vorzulegen. Alle Entsorgungsnachweise und Begleitscheine sind spätestens 14 Tage nach dem Entsorgungsvorgang zu übergeben; ein Abschlussordner gemäß § 24 NachwV ist spätestens 2 Wochen nach Abschluss der Arbeiten zu erstellen.

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Allgemeine Teilnahmebedingungen

Präqualifizierte Unternehmen: Nachweis über Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis des PQ-Vereins (VHB-Bund, Ausgabe 2017, Stand 2019). Wenn die PQ-Informationen die Eignung zum konkreten Auftrag nachweisen, sind weitere Nachweise i. d. R. nicht erforderlich.Nicht präqualifizierte Unternehmen: Vorlage der ausgefüllten Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124) oder der Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE).Junge Unternehmen/Newcomer: Berücksichtigung der kurzen Unternehmenshistorie; einschlägige Erfahrungen und Qualifikationen der vorgesehenen Personen können anstelle von Unternehmensreferenzen berücksichtigt werden. Fehlende Umsatzzahlen sind bei fehlenden Mindestanforderungen unschädlich.Angebotssprache: Deutsch; Angebote sind dokumentenecht und fristgerecht in Euro (max. 3 Nachkommastellen, ohne USt., USt.-Betrag gesondert am Ende) einzureichen.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Pflichtnachweis (mit dem Angebot, alle Bieter):

Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren (vergleichbare Bauleistungen, einschließlich Anteile bei Gemeinschaftsleistungen) – über Formblatt 124

Auf Verlangen nachzureichen (z. B. bei engerer Wahl):

Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG (Dritterklärung)Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft mit Angabe der Lohnsummen (Dritterklärung)Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse oder Negativbescheinigung (Dritterklärung)Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts / Steuersachen (Dritterklärung)Ggf. rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (Eigenerklärung)Urkalkulation als unverschlüsselte Datei (auf Verlangen)

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Pflichtnachweis (mit dem Angebot, alle Bieter):

Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124) oder Einheitliche Europäische Eignenerklärung (EEE)3 Referenznachweise über vergleichbare Elektroarbeiten (siehe Referenzprojekte)

Auf Verlangen nachzureichen:

Erklärung zur durchschnittlichen Beschäftigtenzahl der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem LeitungspersonalProduktdatenblätter benannter Fabrikate (Eigenerklärung)Nachweis qualifizierten Elektrofachpersonals und der Fachbauleitung gemäß § 4 Abs. 2 VOB/B

Persönliche Lage (auf Verlangen):

Eintragung in der Handwerksrolle (HwK) bzw. bei der IHK (Dritterklärung, soweit eintragungspflichtig)Gewerbeanmeldung (Eigenerklärung, soweit anmeldungspflichtig)Handelsregisterauszug (Dritterklärung, soweit eintragungspflichtig)

Sonstige Anforderungen und vertragliche Bedingungen

Bietergemeinschaften: Textform-Erklärung aller Mitglieder (ARGE-Bildung, Bevollmächtigter, gesamtschuldnerische Haftung); auf Verlangen unterzeichnete VersionNachunternehmer: Art und Umfang der NU-Leistungen im Angebot angeben; auf Verlangen Eigenerklärungen der NU (oder PQ-Nummer)Verschwiegenheitserklärung zur Einsichtnahme in VergabeunterlagenMischkalkulation ist verboten (Ausschlussgrund); Preisnachlässe nur wertbar ohne Bedingungen und als Vomhundertsatz auf die AbrechnungssummeNebenangebote sind nicht zugelassen; mehrere Hauptangebote sind zulässig, sofern jedes für sich zuschlagsfähig istTVgG NRW / Mindestarbeitsbedingungen: Einhaltung tarifvertraglich/gesetzlich vorgeschriebener Mindestentgelte, Weitergabe an Nachunternehmer, Kontroll- und Prüfrecht des AG, Kündigungsrecht und Vertragsstrafe bei VerstößenBauprojektmanagementplattform (BMP): Nutzungspflicht für die Projektbeteiligung; Lizenzkosten trägt BLB NRWBürgschaften: Einreichung wahlweise digital über Trustlog oder postalisch im Original an BLB NRW Zentralbereich Einkauf und Vertragsmanagement, Mercedesstraße 12, 40470 Düsseldorf
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: nicht näher spezifiziertVolumen: nicht näher spezifiziert

3 vergleichbare Referenznachweise über Elektroarbeiten mit jeweils: Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblicher Leistungsumfang mit Mengenangaben, durchschnittlich eingesetzte Arbeitnehmer, besondere technische/gerätespezifische Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE-Partner/Nachunternehmer), ggf. koordinierte Gewerke sowie Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung (Dritterklärung).

Präqualifizierte Unternehmen müssen Referenzen nur vorlegen, wenn die im PQ-Verein hinterlegten Referenzen von Art und Umfang her nicht mit dem Auftragsgegenstand vergleichbar sind. Für junge Unternehmen/Newcomer können einschlägige Erfahrungen der vorgesehenen Personen anstelle von Unternehmensreferenzen berücksichtigt werden.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Geringe Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 68%4–10 · 30%11+ · 2%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 26 erledigt
Angebotsformulare und Preisermittlung
Eignungsnachweise
Unterlagen bei Bietergemeinschaft / Nachunternehmer
Auf Verlangen nachzureichende Unterlagen
Technische Nachweise und Gleichwertigkeit
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Diese Ausschreibung mit KI prüfen
Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW), Niederlassung Bielefeld
Anschrift
33602 Bielefeld
Ort
32756 Detmold
Kategorie
Nordrhein-Westfalen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.blb.nrw.de ↗

Erfüllungsort

Ort der Leistung
32756 Detmold
Nordrhein-Westfalen

Weitere Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen

Alle anzeigen →
Nordrhein-Westfalen

Abbruch- und Entsorgungskonzept Fusternberger Str. 77

Landesbetrieb Straßenbau NRW – Regionalniederlassung Niederrhein · WeselFrist: Nordrhein-Westfalen

Neubau Serviceannahme Betriebsgelände Madrider Ring 20

Aachener Stadtbetrieb · AachenFrist: Nordrhein-Westfalen

Lieferung eines Pick-Up mit Doppelkabine und Allradantrieb

Stadt Aachen – Zentrale Vergabestelle FB60/310 · AachenFrist: Nordrhein-Westfalen

Erweiterung OGS Voiswinkel, Parkettarbeiten 1.BA

Gemeinde Odenthal · OdenthalFrist: Nordrhein-Westfalen

Erweiterung OGS Voiswinkel, Fliesenarbeiten

Gemeinde Odenthal · OdenthalFrist: Nordrhein-Westfalen

Fachplanung TGA Bf. Schauspielhaus

Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle · BochumFrist:

Bereit für die Zukunft der Vergabe?

Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.

806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit