Werkrealschule Unterer Neckar Sanierung, Kautschukboden

Stadt LadenburgLadenburg, Heidelberger Straße 18, Baden-WürttembergVeröffentlicht: 03. August 2026

Angebotsfrist: 02. September 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Die Stadt Ladenburg schreibt im Rahmen der Sanierung der Werkrealschule Unterer Neckar (Heidelberger Straße 18, 68526 Ladenburg) die Bodenbelagsarbeiten öffentlich aus.

Auf einer Fläche von rund 1.200 m² über 4 Geschosse (EG bis DG) soll ein Kautschuk-Bodenbelag verlegt werden – auf Anhydrit-/Calciumsulfatestrich und Trockenestrichplatten. Der Auftrag umfasst Untergrundvorbereitung, Profile, Sockelleisten, dauerelastische Verfugungen, temporären Schutzbelag, Erstreinigung sowie Regiestunden.

Die Ausführung ist zwischen 19.10.2026 und 20.11.2026 geplant. Angebote müssen bis 02.09.2026, 10:00 Uhr (MESZ) eingereicht werden. Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 02. September 2026

Termin / FristAUG2026SEPOKTNOV

Veröffentlichung4. Aug. 2026

Bieterfragen-Fristca. 27. Aug. 2026

Angebotsfrist2. Sep. 2026

Angebotsöffnung2. Sep. 2026

Aufforderung zur Ausführung1. Sep. 2026

Frist zur Aufnahme der Ausführung1. Sep. – 19. Okt. 2026

Baufristenplanca. 1. Okt. 2026

Bindefrist15. Okt. 2026

Ausführungsbeginn19. Okt. 2026

Ausführungsdauer19. Okt. – 20. Nov. 2026

Prüffrist Baumaschinenca. 19. Okt. 2026 – 19. Okt. 2027bis 2027

Fertigstellung20. Nov. 2026

Verjährungsfrist Mängelansprücheca. 20. Nov. 2026 – 20. Nov. 2030bis 2030

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Zuschlagskriterium Preis als alleiniges Wertungskriterium gemäß Nr. 5.5 des Aufforderungsschreibens

KI-Hinweis: Unter Nr. 5.5 ist ausschließlich 'Zuschlagskriterium Preis' angekreuzt, daher nur Preiswertung.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Rahmen und Ort der Leistung

Bauherr: Stadt Ladenburg (Auftraggeber).Objekt: Werkrealschule Unterer Neckar, Heidelberger Straße 18, 68526 Ladenburg.Stockwerke: Erdgeschoss bis Dachgeschoss (4 Geschosse).Bauzeit: Ausführungsbeginn voraussichtlich 19.10.2026 (12 Werktage nach Aufforderung), abnahmereife Fertigstellung bis 20.11.2026.Vertragsgrundlage: VOB (VOB/A, VOB/B); keine losweise Vergabe, keine Nebenangebote.

Baustelleneinrichtung und allgemeine Pflichten

Einrichten, Vorhalten und Entfernen aller Geräte, Werkzeuge und Materialien; Schutz von Böden und Laufwegen während der Bauzeit; eigene Abfallentsorgung sortenrein gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz.Arbeitszeit: Montag–Freitag, 07:00–18:00 Uhr.Tägliche Reinigung der Arbeitsplätze, besenreine Übergabe.Fassaden- und Dachfanggerüst wird von der Bauleitung (Juhl Architektur) gestellt; zusätzliche mobile Gerüste stellt der Auftragnehmer eigenverantwortlich.Aufstellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzepts (Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisungen, Abstimmung mit SiGe-Koordinator); Vorankündigung nach BaustellV erforderlich.Tragen von PSA (S3-Schuhe, Schutzbrille, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, ggf. Atemschutz).Benennung eines verantwortlichen Bauleiters/Vorarbeiters (Name, Kontakt) vor Leistungsbeginn.Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse aller eingesetzten Mitarbeiter.Bautagesberichte (Vordruck KEV 320) arbeitstäglich führen und wöchentlich übergeben.Baufristenplan spätestens 15 Werktage nach Auftragserteilung übergeben.

Untergrundvorbereitung

Anhydrit-/Calciumsulfatestrich (ca. 300 m²): Schleifen, Vorstrich/Grundierung, Löcher/Unebenheiten schließen, Übergänge anspachteln, Spachteln im Rakelverfahren (mind. 2 mm), Estrichrandstreifen schneiden.Trockenestrich (ca. 900 m²): Schleifen, Fugen schließen, Vorstrich, Anschlüsse anspachteln, Spachteln im Stiftrakelverfahren (mind. 3 mm), Estrichrandstreifen schneiden.Verarbeitung mit emissionsarmen Stoffen (GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig).Ebenheitsklasse 3 nach VOB/C ist einzuhalten.

Kautschuk-Bodenbelag

2,7 mm Belag (ca. 200 m²): Einschichtige, homogene Fliesen (1×1 m), rutschhemmend R10, antistatisch (< 2 kV), ohne Beschichtung; Härte ≥ 75 Shore A; Abrieb ≤ 115 mm³ (5 N); Brandverhalten Bfl-s1; technische Lebensdauer ≥ 40 Jahre.2,0 mm Belag (ca. 1.000 m²): Einschichtige Bahnenware (1,22×15 m), ≥ 10 % Naturkautschuk (PEFC-zertifiziert); Abrieb ≤ 150 mm³; sonst gleiche technische Anforderungen.Verlegung mit lösemittelfreiem, emissionsarmem Dispersionsklebstoff (GEV-EMICODE EC 1 PLUS); Systemaufbau aus einem Hersteller.Dauerelastische Verfugungen (je 700 m) – Silikon und silikonfrei – an Sichtmauerwerk, Türzargen und Sockelleisten.Sockelleisten: Eiche 20/50 mm, lasiert, geschraubt (700 m); kunststoffbeschichtete Sockelleiste 60 mm (100 m).Temporärer Schutzbelag aus Milchtütenpapier (1.200 m²) nur auf Anordnung der Bauleitung.Erstreinigung und Erstpflege gemäß Herstellerempfehlung (1.200 m²).

Profile und Regieleistungen

Estrichdehnfugenprofile aus Edelstahl (100 m) und Aluminium (100 m) sowie Belagstrennprofile (100 m) einbauen.Regiearbeiten (auf besonderen Auftrag): Taglohnstunden je 10 h für Meister, Vorarbeiter, Facharbeiter und Helfer.

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit

Umsatz: Angabe der Umsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre mit vergleichbaren Bauleistungen.Referenzen: Mindestens 3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren; je Referenz mit Ansprechpartner des damaligen Auftraggebers, Beschreibung der eigenen Leistung, Ausführungszeitraum, Auftragswert und Rolle. Auf Verlangen schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers.Personal: Verfügbare Arbeitskräfte für die Ausführung; auf Verlangen Nachweis der jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte der letzten 3 Kalenderjahre, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem Leitungspersonal.Stammpersonalregelung: Mindestens 70 v.H. der Leistungen sind mit Stammarbeitskräften des eigenen Betriebs zu erbringen; dieselbe Quote gilt für Nachunternehmer. Auf Anforderung Verzeichnis mit Namen, Vornamen und Geburtsdaten der Stammarbeitskräfte; vor Baubeginn namentliche Liste aller Baustellen-Arbeitskräfte (eigen und NU).

Zuverlässigkeit und rechtliche Voraussetzungen

Keine Eintragung in das Wettbewerbsregister des Bundeskartellamts bei Auftragssumme ≥ 30.000 € (Abfrage gemäß § 6 WRegG).Kein Insolvenzverfahren, kein Antrag mangels Masse, keine Liquidation (ggf. rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan).Keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A; keine Verurteilung in den letzten 2 Jahren (Freiheitsstrafe > 3 Monate oder Geldbuße > 90 Tagessätze/> 2.500 €) – andernfalls Selbstreinigungsmaßnahmen.Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen.Auf Verlangen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung Handwerksrolle/Handwerkskarte oder IHK-Eintragung, Unbedenklichkeitsbescheinigungen der tariflichen Sozialkasse, des Finanzamts und der Berufsgenossenschaft (qualifiziert, mit Lohnsummen).

Produkt- und Umweltanforderungen Kautschukboden

Gütezeichen (oder Gleichwertiges) des angebotenen Bodenbelags: Blauer Engel, QNG Ready, Indoor Air Comfort GOLD, Cradle to Cradle Silber sowie Schadstoff-/Emissionsprüfung nach DIN EN 16516.Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 mit Global-Warming-Potential < 4,50 kg CO₂-Äq./m² und biobasierten Rohstoffen > 10 %.Technische Lebensdauer ≥ 40 Jahre (EPD o. glw.); beschichtungsfreie Nutzung ≥ 20 Jahre (Hersteller-Referenzen).Hersteller-Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 oder gleichwertig.Ethikrichtlinien des Herstellers: WDK-Ethikrichtlinien, ILO-Kernarbeitsnormen, UN Global Compact; Mitgliedsnachweis WDK oder gleichwertig.Technische Normen: Brandverhalten EN 13501-1 (Bfl-s1), Brandtoxikologie DIN 53436, Antistatik EN 1815 (< 2 kV), Abrieb ISO 4649 (≤ 115 mm³ bei 5 N für 2,7 mm bzw. ≤ 150 mm³ für 2,0 mm), Rutschsicherheit EN 16165 (R10, ohne Zusatzbeschichtung), Härte ISO 48-4 (≥ 75 Shore A), Fußbodenheizungsverträglichkeit EN 1264-2 (max. 35 °C), Beständigkeit gegen Öle/Fette.Verarbeitungsstoffe (Primer, Spachtelmasse, Klebstoff): GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig.Gleichwertigkeitsnachweis bei abweichenden Fabrikaten mit technischen Beschreibungen und Prüfberichten anerkannter Stellen – Angebote ohne Nachweis werden nicht gewertet.

Nachweisform und Präqualifikation

Eignung wahlweise durch Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis (PQ-Nummer im Angebotsschreiben KEV 115.1 Nr. 5.2) oder durch Eigenerklärung nach Vordruck KEV 179.Auf Verlangen der Vergabestelle: Bestätigung der Eigenerklärungen durch Bescheinigungen zuständiger Stellen; für Nachunternehmer analog.Bietergemeinschaften: gemeinsame Erklärung nach KEV 175, alle Mitglieder haften gesamtschuldnerisch; ein bevollmächtigter Vertreter ist zu benennen.Nationale Angaben (EU-Staat/anderer Staat, Kfz-Kennzeichen) sowie KMU-Status sind im Angebotsschreiben anzugeben.Versicherungen: Auf Anfrage Nachweis einer Haftpflicht- und Bauleistungsversicherung für die ausgeschriebenen Arbeiten.

Referenzprojekte

mindestens 3 ReferenzenZeitraum: letzte 3 abgeschlossene KalenderjahreVolumen: k.A.

Vergleichbare Bodenbelagsarbeiten mit Kautschuk- bzw. elastischem Bodenbelag

Mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar; je Referenz Ansprechpartner des damaligen Auftraggebers sowie Angabe Baumaßnahme, Ort, Bauherr/Auftraggeber, eigene Leistung, Ausführungszeitraum, Auftragswert gesamt, Eigenleistung, eingesetzte Arbeitnehmer und Leitungskräfte, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer). Auf Verlangen schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben

1–3Angebote erwartet

Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote

Geringe Konkurrenz

Wahrscheinliche Bieterzahl

1–3 · 51%4–10 · 32%11+ · 17%

Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 33 erledigt

Pflichtformulare (zwingend, sonst Ausschluss)

Produkt- und Umweltnachweise Kautschukboden

Eignungsnachweise (Eigenerklärung oder auf Verlangen)

Preisaufgliederung (auf Verlangen)

Formale Anforderungen

Verlauf dieser Vergabe

2 Bekanntmachungen

03.08.2026Ausschreibungauf dieser Seite
- Abgabefrist: 16.07.2026 → 02.09.2026
24.06.2026Ausschreibung

Mit TendiGo

Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Diese Ausschreibung mit KI prüfen

Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber

Stadt Ladenburg

Ort

Ladenburg, Heidelberger Straße 18, Baden-Württemberg

Kategorie

Baden-Wuerttemberg

Veröffentlicht

03. August 2026

Angebotsfrist

02. September 2026

Auftraggeber-Profil ansehen

Erfüllungsort

Ort der Leistung

Ladenburg, Heidelberger Straße 18

Baden-Württemberg

Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg

Alle anzeigen →