Wilhelm-Maybach-Schule-C-Bau

Stadt Heilbronn - Gebäudemanagement -74072 Heilbronn, Baden-WürttembergVeröffentlicht: 11. September 2026

Angebotsfrist: 29. September 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Öffentliche Ausschreibung (VOB/A) der Stadt Heilbronn für Elektroinstallationsarbeiten am Technischen Schulzentrum Wilhelm-Maybach-Schule, Gebäudeteil C.

Was zu tun ist:

Die alte Beleuchtung in den Klassenräumen wird demontiert und durch neue LED-Leuchten ersetzt (überwiegend 1:1-Tausch).Rund 470 neue Leuchten werden montiert, dazu kommen ca. 1.600 m Mantelleitung, Installationskanäle, Abzweigdosen und Schalterprogramme (Jung LS990).Beleuchtungsfabrikat: Glamox (Tafelbeleuchtung, Flächenleuchten, LED-Panels, alles DALI-steuerbar).Inklusive Demontage und Entsorgung der Altanlagen.

Rahmenbedingungen:

Bauzeit: 26.10.2026 – 18.12.2026 (ca. 54 Tage, in den Herbstferien beginnend).Keine Lose, keine Nebenangebote – nur Hauptangebot.Zuschlag nach niedrigstem Preis.Optional kann ein Angebot für Wartung der Anlage abgegeben werden (während und/oder nach der 4-jährigen Gewährleistungsfrist).

Abgabefrist: 29.09.2026, 09:45 Uhr – ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 29. September 2026

Termin / FristSEP2026OKTNOVDEZ

Veröffentlichung11. Sep. 2026

Angebotsfrist29. Sep. 2026

Nachfrist für fehlende Nachweiseca. 29. Sep. – 5. Okt. 2026

Angebotsöffnung29. Sep. 2026

Bindefrist29. Sep. – 29. Okt. 2026

Ausführungsbeginn26. Okt. 2026

Ausführungszeitraum26. Okt. – 18. Dez. 2026

Bauablaufplan einreichenca. 30. Okt. – 9. Nov. 2026

Sicherheitenstellungca. 30. Okt. – 25. Nov. 2026

Fertigstellung18. Dez. 2026

Verjährungsfrist Mängelbeseitigungca. 18. Dez. 2026 – 18. Dez. 2030bis 2030

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Die Entscheidung über den Zuschlag wird ausschließlich nach dem Kriterium 'Preis' getroffen.

KI-Hinweis: Zuschlagskriterium 'Preis' ist in der Aufforderung zur Angebotsabgabe (VOB 6) ausdrücklich als alleiniges Kriterium mit 100% markiert.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Gegenstand und Umfeld

Auftraggeber: Stadt Heilbronn – Gebäudemanagement (Cäcilienstr. 49, 74072 Heilbronn).

Ausführungsort: Wilhelm-Maybach-Schule (Technisches Schulzentrum), Sichererstraße 17, 74076 Heilbronn – Gebäudeteil C.

Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A; keine Losaufteilung; keine Nebenangebote; keine Änderungsvorschläge; Zuschlag nach niedrigstem Preis.

Installationen (Kabel, Leitungen, Kanäle, Dosen)

NYM-J 3×1,5 mm² in Rohr/Kanal/Kabelbahn: 250 mNYM-J 5×1,5 mm² in Rohr/Kanal/Kabelbahn: 1.300 mNYM-J 7×1,5 mm² in Rohr/Kanal/Kabelbahn: 120 mIsolierstoff-Panzerrohr EN 20 (starr, offene Verlegung): 15 mInstallationskanal PVC 60×60, reinweiß: 78 mInstallationskanal PVC 20×20, reinweiß: 30 mBlindabdeckung verrastet (Jung LS990 ww, Alpinweiß): 26 StückAufputzkappe einfach: 26 StückAbzweigdose 85×85, IP55: 25 StückAbzweigdose 85×43, IP55: 30 Stück

Fabrikatvorgabe Schalterprogramm: Jung LS990 ww, Alpinweiß (RAL 9010).

Neue Beleuchtung (Lieferung und Montage)

Tafelbeleuchtung 2-längig (Glamox C21-S1500 LED, DALI, asymmetrisch): 26 StückFlache LED-Leuchten Deckenanbau (Glamox C77-S200x1500, DALI): 412 StückVerbinder für Reihenmontage (Glamox 815125077): 318 StückLED-Panel Modul 625 (Glamox C25-R625, Deckeneinbau, DALI, Multilumen): 25 StückDiverse Lichtbänder (1-längig bis 6-längig)

Alle Leuchten DALI-steuerbar; Gesamtmenge ca. 470 Leuchten.

Demontage- und Entsorgungsarbeiten

Rastereinbauleuchten bis 2×58 W demontieren und entsorgen: 18 StückAnbau-Langfeldleuchten bis 2×58 W demontieren und entsorgen: 438 StückKabel/Leitungen bis 5×4 mm² demontieren und entsorgen: 260 mMontagekonstruktionen demontieren und entsorgen: 104 mKunststoff-Kabelkanal bis 60/110 demontieren und entsorgen: 78 m

Die Entsorgung der Altgeräte und -materialien ist im Leistungsumfang enthalten.

Begleitende Maßnahmen und Nebenleistungen

Öffnen/Schließen von Abhangdecken (62,5 OWA) für Kabelverlegung im Bestand: 20 StückÖffnen/Schließen von Revisionsöffnungen (bis 70×70 cm): 26 StückMittellohn / Stundenlohnarbeiten (gemittelter Verrechnungslohn): 40 Stunden

Im Einheitspreis enthalten (nicht gesondert vergütet):

Baustelleneinrichtung, Baustellenreinigung, AbfallbeseitigungLeitern/Gerüste bis 4 m StandhöheBohrarbeiten, Befestigung in Beton/MauerwerkMontagepläne, RevisionspläneLeuchtenbestückung, AnschlussarbeitenKleinmaterial, Zubehör, Kabelträgersysteme, Kabelbügel, SammelhalterHilfs-/Haltekonstruktionen, Beschilderungen/BeschriftungenSchlitz- und Stemmarbeiten bei 'unter Putz'-Verlegung

Bauzeit und Ausführung

Baubeginn: 26.10.2026 (Herbstferien 2026)Fertigstellung: 18.12.2026Bauzeit: ca. 54 Tage (ca. 8 Wochen)Bauablaufplan: innerhalb 10 Tagen nach Auftragserteilung vorzulegenMontageplanung: 2-fach in Papierform zur Freigabe; Überarbeitung innerhalb 10 Tagen nach PlaneingangRäumung benutzter Räume: besenrein innerhalb 2 Werktagen nach Aufforderung durch den AGStoffgleitklausel Kupfer: Lieferungen mit CU-Anteilen sind innerhalb 1 Woche nach Lieferung schriftlich zu melden (Liefertag, CU-Gewicht, Tagesnotierung; Kupferbasis 1.220 €/100 kg; Abrechnung nach LME-Notierung am 5. Tag nach Auftragsschreiben)Vom AG unentgeltlich bereitgestellt: Lager-/Arbeitsplätze in geringem Umfang, Verkehrswege, Wasser- und Stromanschlüsse

Optionale Wartung

Optional kann ein Angebot für die Wartung der installierten Beleuchtungsanlage abgegeben werden:

Option 1: Wartung während der 4-jährigen Verjährungsfrist für Mängelbeseitigungsansprüche (Pauschale/Jahr)Option 2: Wartung nach Ablauf der 4-jährigen Verjährungsfrist (separater Vertrag; Pauschale/Jahr)Anzubieten als Festpreis für die gesamte Laufzeit, alternativ mit Preisgleitklausel (PA, PL, Lohngruppe, Tarifvertrag).

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Fachliche Eignung (Elektrohandwerk)

Eintragung in ein Installateur-Verzeichnis eines Energieversorgungsunternehmens (EVU) – Pflicht für die Ausführung.Gewerberechtliche Voraussetzungen für Elektroinstallation müssen erfüllt sein.Eintragung in Handwerksrolle, Berufsregister oder IHK-Register.Qualifiziertes Personal für Elektroinstallation; Qualifikation ist auf Verlangen des AG nachzuweisen.Bauleitender Monteur muss die Voraussetzungen eines Fachbauleiters nach LBO erfüllen; bei Beauftragung namentlich zu benennen; Austausch ist schriftlich anzuzeigen.

Zuverlässigkeit und Rechtstreue

Eigenerklärung (Ziff. 2.2.8 VOB 8), dass:

kein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren eröffnet/beantragt ist und das Unternehmen sich nicht in Liquidation befindet,keine schwere Verfehlung vorliegt, die die Zuverlässigkeit in Frage stellt,keine Verurteilung gem. § 6 AEntG (Freiheitsstrafe >3 Monate / Geldstrafe >90 Tagessätze / Geldbuße >2.500 €) in den letzten 2 Jahren erfolgt ist,keine Ahndung gem. § 21 LTMG (Geldbuße >2.500 €) erfolgt ist,keine Verstöße gegen das GWB (Preisabsprachen, verbotene Preisempfehlungen, Angebotsabsprachen) vorliegen,Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträge ordnungsgemäß gezahlt werden.

Versicherungen und Soziales

Anmeldung bei der zuständigen Berufsgenossenschaft und dem Sozialversicherungsträger.Gültige Betriebs- und/oder Berufshaftpflichtversicherung (Nachweis auf Verlangen des AG).Verpflichtungserklärung nach LTMG Baden-Württemberg (Tariftreue und Mindestlohn) – Pflicht.

Wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit

Umsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre (netto, davon Eigenleistung).Referenzen vergleichbarer Leistungen der letzten bis zu 5 Kalenderjahre (mindestens 3 Projekte laut Formular VOB 8).Durchschnittliche Arbeitskräfte der letzten 3 Jahre (nach Lohngruppen und Leitungspersonal).Technische Ausrüstung, die zur Ausführung der Leistung zur Verfügung steht.Stammpersonal-Regelung: Ausführung mit firmeneigenen Mitarbeitern; mindestens ca. 70 % der Leistung im eigenen Betrieb; Nachunternehmer müssen ebenfalls mind. 70 % Eigenleistung erbringen.

Präqualifikation und Nachunternehmer

Präqualifizierte Unternehmen: Angabe der Registriernummer beim Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ/VOB).Nicht präqualifizierte Unternehmen: Vorlage der ausgefüllten Eigenerklärung zur Eignung.Nachunternehmer: müssen ebenfalls präqualifiziert sein oder die entsprechenden Eigenerklärungen vorlegen; Auftragnehmer trägt die Verantwortung und Haftung gegenüber dem AG.

Sprache und Form

Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen.Bescheinigungen in nicht-deutscher Sprache ist eine deutsche Übersetzung beizufügen.Vordrucke des AG sind zwingend zu verwenden.Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig.Preise in Euro/Cent, maximal 2 Nachkommastellen, kaufmännisch gerundet, ohne Umsatzsteuer.

Referenzprojekte

mindestens 3 Projekte (laut Formular VOB 8) ReferenzenZeitraum: letzte bis zu 5 KalenderjahreVolumen: nicht spezifiziert

Referenzen vergleichbarer Leistungen der letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahre

Angabe von Bauherr, Projektbezeichnung, Ausführungszeitraum, Rolle (Hauptunternehmer/Nachunternehmer/ARGE), eigene Leistungen, eingesetzte Beschäftigte, Auftragswert (Gesamtprojekt + eigene Leistung), Referenzgeber-Kontakt

nicht verbindlich gefordert ReferenzenZeitraum: letzte 5 KalenderjahreVolumen: nicht spezifiziert

Tabellarische Aufstellung vergleichbarer Leistungen (Ziff. 2.2.7 VOB 8) – im Angebotsschreiben nicht als Pflicht angekreuzt

konkrete Mindestanforderungen nicht spezifiziert

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben

4–10Angebote erwartet

Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote

Mittlere Konkurrenz

Wahrscheinliche Bieterzahl

1–3 · 27%4–10 · 45%11+ · 28%

Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 36 erledigt

Angebotsformulare und Preisblätter (Pflicht)

Vertragliche und tarifrechtliche Erklärungen (Pflicht)

Eignungsnachweise (Pflicht)

Unterlagen für die Auftragsausführung (nach Zuschlag)

Verlauf dieser Vergabe

2 Bekanntmachungen

11.09.2026Ausschreibung
- Ausführungsort: 74072 Heilbronn → 74076 Heilbronn
11.09.2026Ausschreibungauf dieser Seite

Mit TendiGo

Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Diese Ausschreibung mit KI prüfen

Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber

Stadt Heilbronn - Gebäudemanagement -

Ort

74072 Heilbronn, Baden-Württemberg

Kategorie

Baden-Wuerttemberg

Veröffentlicht

11. September 2026

Angebotsfrist

29. September 2026

Auftraggeber-Profil ansehen

Erfüllungsort

Ort der Leistung

74072 Heilbronn

Baden-Württemberg

Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg

Alle anzeigen →