Ausschreibungen Sachsen
Zoo Leipzig, Asiatische Inselwelten BF2, Stahlbau und Übernetzung
Zoo Leipzig GmbH04105 Leipzig, SachsenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung (VOB) der Zoo Leipzig GmbH für Los 8 – Stahlbau und Übernetzung im Rahmen des Neubaus der Asiatischen Inselwelten (Baufeld 2).
Gegenstand ist die Errichtung von Volieren für zwei Fossa-Gehege und den Weißen Ohrfasan: Stahlstützen, Edelstahlseile und Anschlusskonsolen sowie V4A-Edelstahlnetze (Dach- und Wandnetze) in unterschiedlichen Maschenweiten. Keine Planungsleistungen als Hauptleistung – jedoch sind Werkstattzeichnungen, Statik, Prüfstatik und Montagekonzepte im Auftragsfall zu erstellen.
Angebote sind ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform des Auftraggebers einzureichen. Die Bindefrist beträgt 30 Tage nach Ablauf der Angebotsfrist.
Wichtige Eckpunkte:
Erfüllungsort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Str. 29, 04105 Leipzig (Zufahrt über Kickerlingsberg)Ausführung ist auf Werktage 07:00–16:00 Uhr beschränkt (Lärmschutz 55 dB(A) tags / 40 dB(A) nachts); Zoo-Besucherzeiten und Tierruhe sind zu beachtenMit dem Angebot sind u.a. Montagekonzepte, Bauzeiten- und Planungsterminplan einzureichen
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristAUG2026 OKT DEZ FEB APR JUN AUG
Versendung der Aufforderung24. Aug. 2026
Veröffentlichung26. Aug. 2026
Angebotsfrist18. Sep. 2026
Angebotsöffnung18. Sep. 2026
Bindefrist18. Sep. – 18. Okt. 2026
Ausführungsbeginnca. 12. Okt. 2026
Vorlage Feinterminplanca. 13. Okt. – 28. Okt. 2026
Detailstatik und Prüflauf2. Nov. – 14. Dez. 2026
Bauphase Los 8 (Stahlbau und Übernetzung)2. Nov. 2026 – 6. Aug. 2027
Abgabe Detailstatik14. Dez. 2026
Werkstattplanung und Prüflauf Stahlbau4. Jan. – 5. Feb. 2027
Vorlage Planungsunterlagenca. 15. Jan. 2027
Werkstattplanung Seile und Netze2. Feb. – 8. März 2027
Abgabe Werkplanung Stahlbau5. Feb. 2027
Fertigungs- und Lieferfrist Stahlbau8. Feb. – 4. Mai 2027
Lieferung Fundamenteinbauteile8. Feb. – 19. Feb. 2027
Vorlage genehmigte Prüfstatikca. 25. Feb. 2027
Abgabe Werkplanung Seile und Netze8. März 2027
Fertigungs- und Lieferfrist Seile und Netze9. März – 4. Juni 2027
Montage Stützen und Konsolen31. Mai – 11. Juni 2027
Montage Seile und Netze14. Juni – 6. Aug. 2027
Vorlage Objektdokumentationca. 30. Juli 2027
Fertigstellungca. 6. Aug. 2027
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten.
KI-Hinweis: Es ist ausschließlich das Zuschlagskriterium Preis (100%) angegeben, weitere Zuschlagskriterien sind nicht definiert.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenAllgemeine Leistungen für Los 8
Baustelleneinrichtung: Container, Toiletten, Geräte, Kräne, Hebebühnen, Absperrungen und Schutzeinrichtungen sind für die gesamte Bauzeit vorzuhalten, einzurichten und zu räumen (ca. 12 StWo).Planungs- und Dokumentationsleistungen (im Auftragsfall, nicht als eigene Planungsleistung ausgeschrieben): Gefährdungsbeurteilung, Genehmigungs-/Ausführungs-/Detail-/Montagestatik, Werkstattzeichnungen, Montagekonzepte, Bauzeiten- und Planungsterminplan, Objektdokumentation (2x Papier + digital).Koordination: Aufmaß bauseitiger Vorleistungen, Beweissicherung, Abstimmung mit anderen Gewerken (z.B. Spezialtiefbau, Beton/Stahlbeton, Kunstfelsen-Fassade, Metallbau).Stundenlohnarbeiten: Monteur, Facharbeiter, Helfer nach Aufwand.Qualitätsanforderungen: Stahlbau nach EC 3 / DIN EN 1090, Ausführungsklasse EXC 2, Schweißen nach EN ISO 3834, Schweißnahtqualität DIN EN ISO 5817 Bewertungsgruppe C, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461 (ggf. Duplexbeschichtung C3 L), Epoxidharz-Zinkstaub + Polyurethan, Farbton schwarz optional.
Baustellenrandbedingungen
Erklärungsort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Str. 29, 04105 Leipzig.Zufahrt: über Kickerlingsberg.Arbeitszeiten: Werktags 07:00–16:00 Uhr (Tiere ab 16:00 Uhr in Stallungen).Lärmschutz: max. 55 dB(A) tagsüber (07:00–20:00), max. 40 dB(A) nachts (20:00–07:00); lärmintensive Arbeiten nachts untersagt.Anlieferung/Einschränkungen: nicht vor 07:00, nicht zwischen 12:30–14:00, nicht nach 18:00 Uhr.Kranarbeiten: mindestens 48 Stunden vorher beim Bauherrn anmelden.Baumschutz: DIN 18920 ist einzuhalten.
Materialien (gilt für alle Volieren)
Edelstahl: Werkstoffe 1.4401, 1.4404, 1.4301, 1.4571 (V4A für Netze).Baustahl: S355 JR.Korrosionsschutz: Feuerverzinkung DIN ISO 1461, optional Duplexbeschichtung C3 L.Farbbeschichtung (optional): Epoxidharz-Zinkstaub + Polyurethan, Farbton schwarz.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenPersönliche Lage / Zuverlässigkeit
Kein anhängiges/eröffnetes Insolvenzverfahren, kein Insolvenzplan (oder Selbstreinigung).Nicht in Liquidation.Keine schweren Verfehlungen gemäß §6e EU VOB/A.Keine Verurteilung wegen Verstößen (Freiheitsstrafe >3 Monate oder Geldstrafe >90 Tagessätze oder Geldbuße >2.500 €) in den letzten 2 Jahren.
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Umsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre für vergleichbare Leistungen (inkl. ARGE-Anteil), Angabe in der Eigenerklärung.Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen (Erklärung; bei engerer Wahl Unbedenklichkeitsbescheinigungen).
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Mindestens 3 vergleichbare Referenzprojekte in den letzten 5 Kalenderjahren (Stahlbau/Übernetzung).Verfügbarkeit erforderlicher Arbeitskräfte (Erklärung); durchschnittliche Arbeitskräfte der letzten 3 Jahre, nach Lohngruppen gegliedert, mit Leitungspersonal (bei engerer Wahl).Schweißqualifikation: Nachweis Herstellerqualifikation zum Schweißen nach EN ISO 3834.Ausführungsklasse EXC 2 nach DIN EN 1090-2; verantwortliche Schweißaufsichtsperson mit freigegebener WPS (DIN EN ISO 15613 oder DIN EN ISO 15614).
Berufliche Qualifikation
Handelsregistereintragung ODER Handwerksrolleneintragung ODER IHK-Eintragung ODER keine Eintragungspflicht.Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.Bei Auftragssumme ab 30.000 €: Auszug aus dem Gewerbezentralregister (§150a GewO) – wird vom Auftraggeber für zuschlagsrelevanten Bieter angefordert.
Arbeitsschutz / Personal
Benennung eines Koordinators nach BGV A1 §6 und einer Fachkraft für Arbeitssicherheit.Gefährdungsbeurteilung nach §5/§6 ArbSchG.Mindestens ein fließend deutschsprachiger Mitarbeiter ständig auf der Baustelle.Ausschließlich EU-Bürger oder Mitarbeiter mit gültiger Arbeitserlaubnis; Einhaltung Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AentG).
Abfallwirtschaftliche Anforderungen
Entsorgung durch zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb.Für gefährliche Abfälle: Erlaubnis gem. §54 KrWG oder Zertifizierung gem. §52/§56 KrWG.
Sonstige formale Anforderungen
Nachweis aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Abnahmen.Einhaltung DIN 18920 (Schutz von Gehölzbeständen).Bei Einsatz von Nachunternehmern: Nachweis, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzungen erfüllen; ggf. Angabe der PQ-Nummern.Präqualifikation über das Verzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. oder Eigenerklärung zur Eignung (Form 124).
Referenzprojekte
mindestens 3 Referenznachweise (bei Einbeziehung in die engere Wahl) ReferenzenZeitraum: letzte 5 KalenderjahreVolumen: nicht spezifiziert
Vergleichbare Leistungen im Stahlbau/Übernetzung (Volieren/Seil-/Netzkonstruktionen); Referenzliste über letzte 5 Kalenderjahre
je Referenz: Ansprechpartner Auftraggeber, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Leistungsumfang mit eigenem Personal inkl. Mengenangaben, durchschnittliche Arbeitnehmerzahl, technische/gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Haupt-AN/NU/ARGE), ggf. koordinierte Gewerke, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 27%4–10 · 45%11+ · 28%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 44 erledigt
Pflicht-Angebotsunterlagen
Wertungsrelevante Unterlagen (mit dem Angebot)
Auf Verlangen der Vergabestelle nachzureichen
Nach Auftragserteilung vorzulegen
Während Ausführung / zur Abnahme
Bei alternativer Entsorgungslösung (Pflichtnachweise)
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Zoo Leipzig GmbH
Ort
04105 Leipzig, Sachsen
Kategorie
Sachsen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Erfüllungsort
Ort der Leistung
04105 Leipzig
Sachsen
Weitere Ausschreibungen Sachsen
Alle anzeigen →Sachsen
Brettdelle Hauptbauphase
Staatsbetrieb Sachsenforst - Forstbezirk Baerenfels | Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft · AltenbergFrist: SachsenAusstattung Büroräume
DUALE HOCHSCHULE SACHSEN | 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen · PlauenFrist: SachsenMachbarkeitsstudie Fachnetz LVG Köllitsch
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie | Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Referat 11 · DresdenFrist: SachsenUKD; Wartungsarbeiten 473_03 an Druckerzeugungsanlagen
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden · 01307 DresdenFrist: SachsenObjektsicherung Betriebsgelände BSN, StO Bautzen, Erneuerung Tor- und Zaunanlage
Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen · 02625 BautzenFrist: SachsenStadtverwaltung Pirna, Beschaffung von 6 Laptops für mobiles Arbeiten, 01796 Pirna
Stadtverwaltung Pirna · 01796 PirnaFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit