Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten,Schlosser, Instandsetzungen, neue Tueren

Land Berlin (Sondervermoegen Immobilien des Landes Berlin)10961 Berlin, BerlinVeröffentlicht: 16. Juni 2026

Angebotsfrist: 09. Juli 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Öffentliche Ausschreibung des Landes Berlin (BIM GmbH) für Metallbau- und Schlosserarbeiten im denkmalgeschützten Gebäude der Amerika Gedenkbibliothek in Berlin-Kreuzberg.

Was zu tun ist:

Bestandsstahltüren überarbeiten und ertüchtigenNeue Stahl- und Holztüren mit Brandschutzanforderungen (T30/T90) liefern und einbauenAlte Stahltüren entsorgen (3 davon asbesthaltig)Obentürschließer, selbstverriegelnde Panikschlösser und eine neue Pförtnerloge-Verglasung montieren

Wichtig: Die Bibliothek bleibt während der gesamten Bauzeit in Betrieb (Mo–So, ohne Ruhetage). Ausführungsbeginn ist der 03.08.2026, Fertigstellung bis 31.05.2027.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 09. Juli 2026

Termin / FristJUN2026 AUG OKT DEZ FEB APR

Veröffentlichungca. 10. Juni 2026

Bieterfragen-Frist4. Juli 2026

Angebotsöffnung9. Juli 2026

Frist Gefährdungsbeurteilungca. 24. Juli – 3. Aug. 2026

Angebotsfrist8. Aug. 2026

Vertragsbeginnca. 3. Aug. 2026

Vertragslaufzeitca. 3. Aug. 2026 – 31. Mai 2027

Baubesprechungenca. 3. Aug. 2026 – 31. Mai 2027

Bindefristca. 8. Aug. – 24. Okt. 2026

Zuschlagca. 24. Okt. 2026

Frist Urkalkulationca. 24. Okt. – 7. Nov. 2026

Vertragsende31. Mai 2027

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Angebotspreis / Wertungssumme als alleiniges Zuschlagskriterium

KI-Hinweis: Aus den Vergabeunterlagen geht eindeutig hervor, dass ausschließlich der Preis (Gewichtung 100%) als Zuschlagskriterium herangezogen wird; weitere Wertungskriterien sind nicht aufgeführt.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Gebäude und Rahmenbedingungen

Ort: Amerika Gedenkbibliothek, Blücherplatz 1, 10961 Berlin-Kreuzberg

Denkmalgeschütztes Bibliotheksgebäude (Nachkriegsmoderne)Baubereich: Kellergeschoss bis 6. ObergeschossWichtig: Das Gebäude bleibt während der gesamten Bauzeit in Betrieb – Montag bis Sonntag, ohne RuhetageÖffnungszeiten Gelände: Wochentags 7:00–17:00 Uhr; Arbeiten außerhalb dieser Zeiten sind anmeldepflichtig

Technische Normen und Standards

Die Arbeiten sind nach den einschlägigen DIN-Normen und VOB-Regelwerken auszuführen:

DIN 18095 – Brandschutztüren / RauchschutztürenDIN 4102 – Brandverhalten von Baustoffen und BauteilenDIN 18360 – MetallbauarbeitenDIN 18361 – VerglasungsarbeitenDIN 18357 – BeschlagarbeitenDIN 18358 – RolladenarbeitenDIN 18202 – MaßtoleranzenVOB/B, VOB/C ATV DIN 18299 sowie die gewerkespezifischen ATV

Zusätzlich zu beachten:

Schadstofffreiheit der Materialien (kein Formaldehyd, PCB, Lindan)Barrierefreies Bauen gem. Landesgleichberechtigungsgesetz Berlin und „Design for all – Öffentlich zugängliche Gebäude"Umweltschutzanforderungen gem. VwVBU Berlin

Planung, Dokumentation und Baustellenpflichten

Werk- und Montageplanung:

Erstellung von Fertigungszeichnungen nach örtlichem AufmaßVorlage zur Prüfung durch die Bauleitung

Dokumentation zur Abnahme:

FachunternehmererklärungenÜbereinstimmungserklärungenPrüfzeugnisse

Baubesprechungen:

Wöchentlich während der BauzeitPflichtteilnahme eines weisungsbefugten Mitarbeiters

Bautagesberichte:

Wöchentlich zu führenSpätestens am ersten Werktag der Folgewoche vorzulegen

Stundennachweise:

Täglich zu führenInnerhalb von 3 Werktagen zur Bestätigung vorzulegen

Gefährdungsbeurteilung:

10 Tage vor Arbeitsbeginn dem Auftraggeber/SiGeKo vorzulegen

Sicherheitskoordination (SiGeKo):

Wird durch externen Koordinator (Jürgen Richter) gestelltAN hat vor Beginn erforderliche Unterlagen bereitzustellen

Ausführungszeitraum

Ausführungsbeginn: 03.08.2026 (unverzüglich nach Vertragsabschluss; binnen 12 Werktagen nach Aufforderung)Fertigstellung: bis 31.05.2027

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Formale Zulassung

Eintragung in der Handwerksrolle für Metallbau oder vergleichbare fachliche QualifikationEintragung bei der Industrie- und Handelskammer (soweit zutreffend)Mitgliedschaft in einer BerufsgenossenschaftEintrag im ULV (Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis) oder PQ-Verzeichnis – oder gleichwertiger NachweisErfüllung der ILO-Kernarbeitsnormen (Nachweis gemäß Anlage zur Leistungsbeschreibung)

Persönliche und wirtschaftliche Eignung

Persönliche Eignung (Eigenerklärung):

Kein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragtKeine LiquidationOrdnungsgemäße Zahlung von Steuern und SozialversicherungsbeiträgenKeine schweren Verfehlungen gem. § 6a Abs. 2 Nr. 7 VOB/A (national) bzw. § 6e VOB/A-EUKeine Verurteilungen wegen Schwarzarbeit, Mindestlohnverstößen oder Sozialversicherungsbetrug

Wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit:

Gültige Betriebshaftpflichtversicherung: 5 Mio. € pauschal für Personen- und Sachschäden, 2-fach maximiert p.a.Bei Auftragswert ≥ 250.000 € netto: Vertragserfüllungssicherheit (5 % der Auftragssumme inkl. USt.) und Mängelhaftungssicherheit (3 % der Netto-Schlussrechnungssumme)

Fachliche Eignung und Nachweise

Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit müssen nachgewiesen werdenNachweis durch eine der folgenden Möglichkeiten:Eintrag im ULVEintrag in Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.Eintrag in vergleichbare Verzeichnisse zertifizierter Stellen oder anderer MitgliedstaatenAusgefüllter „Eignungsbogen VOB" (beigefügt) plus vollständige SelbstauskunftErstellung einer Gefährdungsbeurteilung vor ArbeitsbeginnRückbau- und Schadstoffkonzept, insbesondere für Asbest (TRGS 519)Fachkundenachweis für gefährliche Stoffe (BGR 128, TRGS 519, TRGS 521)

Sozial- und Tariftreue

Mindeststundenentgelt: 13,69 €/brutto (gilt für alle Arbeitnehmer ohne Auszubildende)Tariftreue: Einhaltung des für Berlin geltenden TarifvertragsFrauenförderung: Erklärung gem. Frauenförderverordnung bei Auftragswert > 200.000 € nettoSprache: Projektsprache ist Deutsch

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.