GS_Malerarbeiten

Projekt: Sanierung, Umbau und Erweiterung der Horneck-Grundschule Gundelsheim, Oststraße 24, 74831 Gundelsheim.

Bauherr/Auftraggeber: Stadt Gundelsheim.

Vergabenummer: SGUN-2026-0010.

Ausführungszeitraum (Malerarbeiten):

• Beginn: 19.04.2027
• Abnahmereife Fertigstellung: 18.06.2027 (ca. 61 Werktage)
• Kalibrierung: ca. KW 16/2027 bis KW 24/2027 in Abhängigkeit der Vorgewerke
• Wöchentlicher Jour Fixe: Anwesenheit des Auftragnehmers erforderlich
• Baustellenbesichtigung: nach Absprache (Kontakt: Herr Lux, tlux@knecht-planung.de)

Leistungsverzeichnis – Hauptpositionen (Mengen ca.):

• 01 Baustelleneinrichtung inkl. An-/Abtransport, Vorhalten Maschinen/Geräte, Rollgerüste bis 3,50 m Raumhöhe, Arbeitsbühne
• 02 Schutz- und Abdeckarbeiten: Schutzvlies (1.200 m²), Milchtütenpapier (1.200 m²), Malerfolie (450 m²), Schutz eingebauter Bauteile
• 03 Untergrundprüfung und -vorbereitung: Reinigung Wandflächen (1.760 m²), Entfernung Sinter-/Trennschichten (1.230 m²), Ganzflächenspachtelung Q3, Nachspachteln Gipskarton
• 04 Malerarbeiten Wände/Decken: Grundierungen (1.230 m² verputzt, 530 m² Gipskarton, 1.200 m² Decken), Sperranstriche, 2-facher Innendispersionsanstrich, Anschlussfugen (700 m), Beschichtung Laibungen/Stützen
• 05 Malerarbeiten Zargen/Leitungen: Stahlzargen (72 m), Heiz-/Rohrleitungen (200 m)
• 06 Stundenlohnarbeiten: 60 h Facharbeiter, 30 % Materialzuschlag, 4 Zusatzanfahrten

Untergrundprüfung: nach VOB/B § 4 Abs. 3 (Tragfähigkeit, Ebenheit, Saugfähigkeit).

Farbsystem (bevorzugt): Brillux – Lacryl Tiefgrund 595, Superlux 3000, Sedagloss 993, Isogrund 924.

Anforderungen an die Beschichtungen:

• konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei
• Blauer Engel UZ-102
• Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 1 (scheuerbeständig)
• Innendispersionsanstrich: deckend, weiß, Nassabriebklasse 2
• Desinfektionsmittelbeständig

Anzuwendende Regelwerke (Auswahl):

• VOB/B (DIN 1961), VOB/A (DIN 1960), VOB/C
• DIN 18363 (Maler- und Lackierarbeiten), DIN 18366 (Tapezierarbeiten)
• DIN 18340 (Trockenbau), DIN 18350 (Putz/Stuck), DIN 18550
• DIN 18180/18181, DIN EN 13914-2, DIN 18202, DIN 18203
• BFS-Merkblätter (u. a. Nr. 7, 10, 12, 20, 25, 26)
• AgBB-Schema

Preisgestaltung: Einheitspreise inkl. Lieferung, Transport, Geräte, Schutzmaßnahmen, Entsorgung.

Wartungspflicht: Jahrespauschalen für Inspektion/Wartung sind anzubieten (KEV 145.1) und fließen in die Wertung ein. Dauer: Verjährungsfrist.

Bautagesberichte: arbeitstäglich nach Vordruck KEV 320 zu führen, wöchentlich zu übergeben.

Rechnungswesen:

• Rechnungen 1-fach beim Auftraggeber und 1-fach per E-Mail (rechnung@knecht-planung.de)
• Rechnungsunterlagen (Aufmaße, Mengenberechnungen, Skizzen) einfach einreichen
• Abschlagszahlungen nicht zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar sowie nicht während Schulferien
• Mindestabstand zwischen letzter Abschlagszahlung und Schlussrechnung: 4 Wochen

Sicherheitsleistungen (über Bürgschaften):

• Vertragserfüllung: 5 % der Auftragssumme (inkl. USt, ohne Nachträge) – Vordruck KEV 310 Sich 1
• Mängelansprüche: 3 % der Summe der Abschlagszahlungen bei Abnahme – Vordruck KEV 311 Sich 2
• Vorauszahlungen: Vordruck KEV 312 Sich 3

Vertragsstrafen:

• Verzug: 0,15 % der Abrechnungssumme (netto) je Werktag, max. 5 %
• LTMG-Verstoß: 1 % der Abrechnungssumme (netto) je Verstoß, max. 5 %

SiGe-Plan: ist noch zu erstellen; Sicherheitskoordinator wird einem Dritten übertragen.

• Mindestens 3 vergleichbare Referenzen über Malerarbeiten (Streichen, Tapezieren, Beschichtungen) aus den letzten abgeschlossenen Kalenderjahren.
• Pro Referenz anzugeben: Baumaßnahme, Ort, Bauherr/Auftraggeber (Anschrift), Leistung, Ausführungszeitraum, Auftragswert der Gesamtleistung, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), eigenes Leistungsvolumen (Menge, Einheit, €), eingesetzte Arbeitskräfte und Leitungskräfte, ggf. besondere technische/gerätespezifische/zeitliche Anforderungen.
• Nachweis: schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers sowie Ansprechpartner – auf Verlangen bei engerer Wahl vorzulegen.

• Angabe der Umsätze der letzten abgeschlossenen Geschäftsjahre (Bauleistungen und vergleichbare Leistungen).
• Keine Insolvenz: kein beantragtes/eröffnetes Insolvenzverfahren, kein abgelehnter Antrag mangels Masse, keine Liquidation; ggf. rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan.

• Eintragung im Handelsregister, in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) oder bei der IHK (mindestens eine Variante; Eintragung nicht zwingend).
• Gewerbeanmeldung.
• Keine schweren Verfehlungen im Sinne der einschlägigen Ausschlussgründe (u. a. keine Verurteilungen/Freiheitsstrafen > 3 Monate, keine Geldbußen > 90 Tagessätze oder > 2.500 € in den letzten 2 Jahren wegen Verstößen mit Gewerbezentralregistereintrag) – andernfalls Nachweis wirksamer Selbstreinigungsmaßnahmen.
• Steuern/Abgaben/Sozialversicherung: ordnungsgemäße Erfüllung der Zahlungspflichten.
• Berufsgenossenschaft: Mitgliedschaft.
• Verpflichtungserklärung Mindestlohn nach LTMG-BW (KEV 179.3) – Bieter und Nachunternehmer müssen die Mindestlohn- und Tariftreuevorschriften einhalten.

• Verfügbarkeit der für die Ausführung erforderlichen Arbeitskräfte.
• Jahresdurchschnittliche Beschäftigtenzahl der letzten abgeschlossenen Kalenderjahre, gegliedert nach Lohngruppen, mit gesondert ausgewiesenem Leitungspersonal.
• Bei Nachunternehmereinsatz: Nachunternehmer müssen mindestens 70 % Stammarbeitskräfte einsetzen; Nachweis mit Namen, Vornamen, Geburtsdaten vor Baubeginn.

• Bieter können ihre Eignung durch Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis (Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.) nachweisen – PQ-Nummer im Angebotsschreiben angeben.
• Nicht präqualifizierte Bieter reichen die Eigenerklärungen (KEV 179) ein und auf Verlangen bei engerer Wahl die entsprechenden Bescheinigungen.
• Optional: Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).