Erweiterung der Berufsschule München Land mit Neubau einer Sporthalle und Wohnungen / VE308 Metallbau- und Schlosserarbeiten

Landratsamt München - Sachgebiet 1.3.1.2 Zentrale Vergabestelle und Einkauf81929 München, BayernVeröffentlicht: 22. Juni 2026

Angebotsfrist: 04. August 2026noch 9 Tage

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Worum geht's?

Es werden Metallbau- und Schlosserarbeiten für den Erweiterungsneubau der Staatlichen Berufsschule München Land in München-Riem ausgeschrieben. Dazu gehören Geländer (innen in Treppenhäusern, außen auf Dachterrassen und Loggien), Gitterroste, Fußreling-Systeme auf Dachterrassen, Rückbau provisorischer Seitenschutz sowie Planungs-, Statik- und Dokumentationsleistungen gemäß DIN 18360.

Wichtige Eckpunkte:

Bauherr: Landratsamt MünchenVergabenummer: 26/4-BML_VE308Reine elektronische Angebotsabgabe über die VergabeplattformZuschlag voraussichtlich nach niedrigstem PreisAusführungsbeginn: spätestens letzter Werktag KW 23/2027

Angebotsfrist: 04.08.2026, 09:00 Uhr

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Noch 9 Tage bis zur Angebotsfrist — 04. August 2026

HEUTE

Termin / FristJUN2026 SEP DEZ MÄR JUN SEP DEZ MÄR JUN SEP

Veröffentlichung23. Juni 2026

Bieterfragen-Fristca. 25. Juli 2026

Angebotsfrist4. Aug. 2026

Baumeister Containerstellflächen1. Juni 2026 – 31. März 2027

Angebotsöffnung4. Aug. 2026

Bindefrist4. Aug. – 23. Sep. 2026

Vorlage Werk- und Montageplanungca. 1. Jan. – 1. Apr. 2027

Baustelleneinrichtungsplan vorlegenca. 1. Jan. – 20. Jan. 2027

Bauablaufplan vorlegenca. 1. Jan. – 25. Jan. 2027

Baufristenplan erstellenca. 1. Jan. – 15. Jan. 2027

Werkplanung Übergabeca. 1. Jan. – 15. Jan. 2027

Vertragslaufzeitca. 1. Jan. – 31. Okt. 2027

Ausführungsbeginnca. 4. Juni 2027

Montagebeginn Bauteil Aca. 14. Juni 2027

Fertigstellung Bauteil Aca. 30. Juli 2027

Montagebeginn Bauteil Bca. 30. Juli 2027

Fertigstellung Bauteil Bca. 31. Aug. 2027

Montagebeginn Bauteil Cca. 31. Aug. 2027

Fertigstellung Bauteil Cca. 1. Okt. 2027

Dokumentationsübergabeca. 15. Okt. 2027

Fertigstellung Bauteil D (gesamt)ca. 25. Okt. – 29. Okt. 2027

Inbetriebnahme Neubauca. 1. Sep. 2028 – 31. Juli 2029bis 2029

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

KI-Hinweis: Im Formblatt 211 ist ausschließlich das Zuschlagskriterium Preis (100%) angegeben. Das Formblatt 227.H 'Gewichtung der Zuschlagskriterien' ist als Anlage gelistet, wurde aber nicht bereitgestellt. Im Formblatt 216 wird unter Zuschlagskriterien auch 'Beschleunigungsregelung' (Bauzeit/Bauzeitenplan) erwähnt, was auf ein zusätzliches Zuschlagskriterium hindeuten könnte, dessen Gewichtung jedoch aus den vorliegenden Unterlagen nicht eindeutig hervorgeht.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Projektkontext & Standort

Bauvorhaben: Erweiterung und Neubau der Staatlichen Berufsschule München Land mit Sporthalle und Wohnungen in München-Riem (Graf-Lehndorff-Str. 28, 81929 München)Bauherr: Landratsamt München4-geschossiger Baukörper aus 4 Bauteilen, 3 Innenhöfe, 2 nutzbare Dachterrassen, Sporthalle und HausmeisterwohnungHolz-Hybridbauweise, Effizienzhaus 40 Standard, PV-Anlagen auf DachSchulbetrieb läuft während der gesamten Bauzeit weiter; beengte Baustellensituation (Landschaftsschutzgebiet, angrenzende Galopprennbahn, Bahnlinie)

Geltende technische Regeln

Ausführung nach VOB/C und DIN 18360 (Metallbauarbeiten)Toleranzen nach DIN 18201, DIN 18202, DIN 18203Lastannahmen nach DIN EN 1991, Stahlbau nach DIN EN 1993, Korrosionsschutz nach DIN EN 12944Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind einzuhaltenArbeitszeiten: Mo–Fr; keine Sonn- und Feiertagsarbeit, keine lärmintensiven Arbeiten werktags 22:00–07:00 UhrAn Renntagen der Galopprennbahn (ca. 20/Jahr) keine lärmintensiven Arbeiten

Baustelleneinrichtung & Gerüst

Aufbau, Vorhaltung für 20 Wochen, Abbau und Abtransport der Baustelleneinrichtung inkl. ContainerGerüst für Geländermontage in den Treppenhäusern TRH 4 und TRH 5 (ca. 7,00 x 1,75 m, Höhe bis 11,50 m)

Planung & Engineering

Werkstatt- und Montagepläne als CAD-Zeichnungen (dxf/dwg und pdf; Details 1:2/1:5, Übersichten 1:20/1:50)Statische Berechnung der Gesamtkonstruktion inkl. Verankerungen und absturzsichernder ElementeMontageablaufplanung mit Terminierung Materialbestellung, Aufmaß und BemusterungsvorlaufDetaillierter Baufristenplan mit Kapazitätsplanung (innerhalb 10 Tagen nach Beauftragung)Vorlaufzeit Planung/Statik/Prüfstatik/Material/Fertigung: ca. 39 Wochen ab Beauftragung; Prüfzeitraum Statik ca. 2 Monate

Materialien & Oberflächen

Stahl S 235 / S 355, nichtrostender Stahl 1.4401 / 1.4571Verbindungsmittel feuerverzinkt oder EdelstahlOberflächen: Nasslackierung 3-lagig (RAL 7016 geplant), Verzinkung C3Handlauf Massivholz Eiche d=40 mm, farblos geölt, mit Nut für Flachstahl 25 x 8 mm

Dokumentation & Nachweise

Vollständige Schlussdokumentation mind. 10 Tage vor Abnahme: Verzeichnis analoger/digitaler Dokumente, Übereinstimmungserklärungen, Werkszeugnisse, Zulassungen, statische Berechnungen, Produktdatenblätter, Wartungs- und Pflegehinweise, Prüfprotokolle, Brandschutzdokumentation, VOB-Abnahmeniederschrift, Bautagesberichte, FotodokumentationCAD-Unterlagen (PDF + DWG) über das Projektkommunikationssystem (PKMS)Tägliche Bautagesberichte, wöchentlich vorzulegen

Abfallentsorgung

Verpflichtung zur Abfallvermeidung und sortenspezifischen Trennung der Bau- und AbbruchabfälleSachgerechte Verwertung/Beseitigung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz und NachweisverordnungAuf Nachfrage: Nachweise über Berechtigung der Entsorgungsanlagen, Betreiberbestätigungen, ggf. Andienungsbestätigung AbfallwirtschaftsbehördeKosten der Abfallverwertung sind in die Einheitspreise einzurechnen, Beseitigungskosten sind zu benennen

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Fachliche Eignung (Metallbau/Schlosser)

Eignung für Metallbauarbeiten gemäß DIN 18360Nachweis vergleichbarer Leistungen der letzten 5 Kalenderjahre (bei engerer Wahl: 3 Referenznachweise mit Formblatt 444)Nachweis über durchschnittliche Arbeitskräfteanzahl der letzten 3 Jahre (nach Lohngruppen, mit Leitungspersonal)Verfügbarkeit der erforderlichen Arbeitskräfte für die Ausführung

Rechtliche & steuerliche Eignung

Keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A, keine Eintragung im WettbewerbsregisterKein Insolvenzverfahren anhängig / Liquidation; ggf. rechtskräftig bestätigter InsolvenzplanOrdnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenUnbedenklichkeitsbescheinigungen von Sozialkasse, Finanzamt, Berufsgenossenschaft (auf Verlangen)Freistellungsbescheinigung § 48b EStGNachweise zur Selbstreinigung (falls einschlägig)

Registereintragungen & Mitgliedschaften

Eintragung in Handelsregister, Handwerksrolle (für Metallbau/Schlosser) bzw. IHKGewerbeanmeldungMitgliedschaft bei der zuständigen Berufsgenossenschaft

Wirtschaftliche Eignung

Angabe der Umsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre (Bauleistungen und vergleichbare Leistungen)Auf Verlangen: Bestätigung der Umsatzhöhe durch Wirtschaftsprüfer/Steuerberater oder testierte Jahresabschlüsse

Personal & Organisation

Benennung Geschäftsführer/Prokuristen (Name, Geburtsdatum/-ort)Benennung Sicherheitsbeauftragter und Ersthelfer für die BaustelleVerantwortlicher Bauleiter (Pflichtteilnahme an Baustellenbesprechungen)Qualifikationsnachweise u. a. MVAS-Verantwortlicher, Fachkraft Fahrbahnmarkierungen, Schutzplanken-Montagefachmann (auf Verlangen)Geschultes Personal für eingesetzte Geräte und FahrzeugeRegelmäßige schriftliche Prüfung elektrischer Geräte

Pflichtanteil Eigenleistung

Mindestens 70 % der Leistung sind mit eigenem Personal zu erbringen (§ 4 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B)Bei Verstoß droht der Ausschluss vom WettbewerbEinsatz von Nachunternehmern ist im Formblatt 233 vollständig zu dokumentieren

Sicherheit, Versicherung & Bürgschaften

Nachweis einer angemessenen Bauhaftpflichtversicherung vor LeistungsbeginnGefährdungsbeurteilung vor Aufnahme der ArbeitenAuf Verlangen: Vorauszahlungs-, Vertragserfüllungs- und Mängelanspruchsbürgschaften (Formblatt 214H VHB)

Referenzprojekte

3 Referenznachweise bei engerer Wahl ReferenzenZeitraum: letzte 5 KalenderjahreVolumen: nicht spezifiziert

Vergleichbare Leistungen (Metallbau-/Schlosserarbeiten) der letzten 5 Kalenderjahre; bei engerer Wahl 3 Referenznachweise mit Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Leistungsumfang, eingesetzte Arbeitnehmer, technische Anforderungen und Auftraggeberbestätigung

Formblatt 444 (Referenzbescheinigung) mit Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.