Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung der Stadt Husum (Vergabenummer 2026/026).
Gegenstand ist die Sanierung der 1986/87 erbauten, ca. 45 m langen Fußgängerklappbrücke im Husumer Binnenhafen. Die Maßnahme umfasst im Wesentlichen:
Erneuerung der Pfahlgründung (Austausch der Holzpfähle durch Stahlrohrpfähle)Neuer GFK-Bohlenbelag statt HolzbohlenErneuerung der maschinentechnischen Anlage (Hydraulik, Antrieb, Lager)Erneuerung der Elektrotechnik (Verkabelung, Steuerung, Sensorik, USV)Stahlbau-, Korrosionsschutz- und Rückbauarbeiten
Die Arbeiten erfolgen überwiegend im Wasser mit einer schwimmenden Arbeitsplattform mit Kran (78 Tage Vorhaltezeit). Das Hafenbecken ist tideabhängig und als Kampfmittelverdachtsfläche deklariert.
Keine Losaufteilung – die Leistung wird als einheitlicher Auftrag vergeben. Ausführungszeitraum: 19.10.2026 bis 26.02.2027. Angebotsfrist: 24.07.2026, 10:00 Uhr.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertDie Angebotsfrist ist abgelaufen.
HEUTE
Termin / FristJUL2026AUGSEPOKTNOVDEZJAN2027FEB
Veröffentlichung
Bieterfragen-Frist
Angebotsfrist
Angebotsöffnung
Bindefrist
Bauzeitenplan Vorlage
Baustelleneinrichtungsplan Vorlage
Verkehrsrechtliche Anordnung StVO §45
Entsorgungskonzept Vorlage
Krabbentage Husum (Sperre)
Ausführungsbeginn
Vorhaltezeit Arbeitsplattform
Frist für Schlusszahlung
Verzugseintritt
Vollsperre Wasserweg
Lieferung Arbeitsplattform (Wasserweg)
Betriebsanleitung liefern
Risikobeurteilung vorlegen
Abnahmetermin abstimmen
Ausführungsende
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten.
KI-Hinweis: Zuschlagskriterium ist ausschließlich der Preis (100%); kein Formblatt Zuschlagskriterien für weitere Kriterien angekreuzt.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenProjektrahmen und Randbedingungen
Die Maßnahme umfasst die Sanierung der Fußgängerklappbrücke (BW034) im Husumer Binnenhafen. Das Bauwerk ist ca. 45 m lang (Spannweite 42,92 m) und überspannt den Binnenhafen in Nord-Süd-Richtung. Der Binnenhafen liegt im Gezeitenbereich (trocknet bei Ebbe aus). Es steht keine Landfläche für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung; eine schwimmende Arbeitsplattform mit Kran ist erforderlich (78 Tage Vorhaltezeit, 20 Tage Einsatz).
Zu beachtende Einschränkungen:
Durchfahrtsmaße Sperrwerk Husum: 22,00 mDurchfahrtsmaße Klappbrücke Westtangente: 13,50 mSchifffahrtsrechtliche Genehmigungen sind einzuholenKrabbentage Husum (17.–18.10.2026): Vor und während dieser Tage dürfen keine Verkehrsbeschränkungen bestehenVollsperrung Wasserweg: Nicht vor dem 20.10.2026; gilt auch für die Parallelbaumaßnahme Straßen-Klappbrücke WesttangenteAnlieferung der schwimmenden Plattform und Materialtransport über Wasserweg muss vor dem 20.10.2026 abgeschlossen sein (Zwischenlagerung am Außenhafen möglich)Das gesamte Hafenbecken ist Kampfmittelverdachtsfläche – vor bodeneingreifenden Maßnahmen muss Kampfmittelfreiheit vorliegen (Sondierung erfolgt durch den Auftraggeber, Koordination durch Auftragnehmer)Verkehrsrechtliche Anordnung gem. StVO § 45 Abs. 6 ist 4 Kalenderwochen vor Baubeginn beim Ordnungsamt Stadt Husum zu beantragen
Technische Bearbeitung und Dokumentation
Vom Auftragnehmer sind umfangreiche Planungs-, Dokumentations- und Nachweisunterlagen zu erstellen:
Standsicherheitsnachweise für sämtliche Baubehelfe (PDF A-1 + Papier s/w)Ausführungszeichnungen für BaubehelfeBestandsübersichtszeichnungen (DXF/DWG + Papier)Baustelleneinrichtungsplan und Bauzeitenplan (Balkenplan mit Planung/Lieferung/Herstellung/Montage/Erprobung)Qualitätssicherungsplan (Erst-/Eignungsprüfung, Eigen-/Fremdüberwachung)Qualitätssicherungsdokumentation nach GewerkenMontage-/Demontagekonzepte mit Statik, Trag-/Stützgerüsten, Krandemontagen, Transport-/EntsorgungskonzeptenVermessungsleistungen durch qualifiziertes Fachpersonal (vor Baubeginn, Pfahlaufmaß, nach Fertigstellung)Zustandsfeststellung durch Sachverständigen (vor Baubeginn und nach Abschluss, mit Fotodokumentation)Beweissicherungsgutachten für nördliche Kaimauer, südliche Uferwand, angrenzende Gebäude/Fassaden (3-fach)Schweißnahtprüfung mit Prüfplan und schweißtechnischer Dokumentation gem. ZTV-ING Teil 4.1Schlussbegehung mit Gutachten über Schäden und BeseitigungLichtbilder über den Bauablauf (digital, max. 1 MB, 4:3)Bauwerksbuch nach ASB-ING 2013 (SIB-BAUWERKE) auf CDBestandsübersichtszeichnungen spätestens mit Schlussrechnung
Erneuerung der Pfahlgründung
Rückbau Bestand:
Schrägpfähle aus Holz kappen (11 Stück, Basralocus 30/30 cm, bis 1,0 m unter OK Gewässersohle)Vertikalpfähle aus Holz kürzen (14 Stück, Basralocus 30/30 cm, auf Sollkapphöhe)Dalbenpfähle aus Holz ausbauen (4 Stück, DU ca. 30–50 cm)Dalbenpfähle aus Stahl ausbauen (7,5 t, DU ca. 406 x 10 mm, inkl. Lichtsignalanlage)Gefährliche Abfälle entsorgen (Abfallschlüssel 17 02 04*)
Neue Gründung:
14 Stahlrohrpfähle liefern und einbringen (DU 508 mm, 12,5 mm Wandstärke, S 235 JR, je 13,265 m)Rammgenauigkeit ±2 cmMindest-Einbindelänge 6 m in tragfähigen Baugrund (Geschiebemergel)Übergangskonstruktion Pfahl/Kappenhülse (Schwarzstahl/Weißstahl-Trennung mittels Elastomerkissen)Aussteifungsverbände je Pfahlachse in Querrichtung
Dalbenpfähle (neu):
6 neue Stahldalben liefern (4 Stück rd. 14,925 m + 2 Stück rd. 15,925 m, RO 406 x 10 mm)Einbringen mit Rammgenauigkeit ±2 cm4 Dalbenpfähle aus Eiche (DU 45 cm, rd. 14,925 m) liefern und einbauenKorrosionsschutz der oberen 7,0 m: Grundbeschichtung (70 µm), Zwischenbeschichtung (2×120 µm), Deckbeschichtung (120 µm)
Schweißarbeiten über Wasser, unter Wasser und in der Wasserwechselzone (Tauchereinsatz erforderlich).
Stahlbau, Überbau und Bohlenbelag
Stahlbau Brücke:
Querträger/Verbandriegel zwischen Gründungspfählen (4,2 t, U300, S235)Horizontalträger/Verbandriegel (1,3 t, U300, S235)Auskreuzung zwischen Gründungspfählen (2,2 t, U300, S235)Auflagerkonstruktion für GFK-Bohlen (Flachstahl + Winkel, nicht rostender Stahl 1.4571)Instandsetzung Längsriss am mittleren Längsträger (ca. 70 cm, bis 10 mm Rissbreite)Teilumbau der unteren Fachwerkebene für neuen BohlenbelagErsatz Auflagerbleche (Flachstahl 80x5 mm) durch nichtrostenden Stahl 1.4571Erneuerung Rohrleitungen für Kabelführung (vollständige Demontage + Neuverlegung)Entwässerungsöffnungen (60 Stück an statisch gering beanspruchten Stellen)
Reinigung und Instandsetzung:
Aussinterung Widerlagerwand Süd mit Höchstdruckwasserstrahl reinigenÜberbaukonstruktion reinigen (entfetten, Algen-/Grünbelag entfernen, nicht rostender Stahl)Lokale Schadensausbesserung an Längs-/Querträgern gem. SchadensübersichtsplanNeuvermessung nach Wiedereinhub, Maßanpassung Futterbleche
GFK-Bohlenbelag (neu):
Brücke: 85 m² + 7 m²Ufer: 7 m²Rutschhemmung ≥ R11Farbe: Natur-AnthrazitEPDM-Zwischenschicht mind. 1,2 mmDurchbiegung max. l/200Montage mit Klemmplatte/Klemmscheibe und selbstsichernden gewindefurchenden SchraubenErneuerung Uferanbindung Nord und Süd (GFK-Bohlen statt Holzbohlen)
Weitere Ausrüstung:
PE-Leisten als Gleit-/Kollisionsschutz (PE 140x160 mm)Pegelmesslatte (Alu, c-förmig, höhenverstellbar) liefern und einbauenBrückensegmente (Gewichte: Segment A ca. 14 t, B ca. 12 t, Klappsegmente je ca. 10 t, Segment D ca. 13 t) ausheben und nach Instandsetzung wieder einheben
Maschinentechnische Anlage
Demontage (zerstörungsfrei, soweit möglich):
Hydraulikaggregat, Spitzenverriegelungszylinder, Klappenzylinder, Halteseile, KlappenlagerHalter für MaschinenkonstruktionSchrankensteuerungs-Aggregat (entsorgen, eANV)
Aufarbeitung / Neulieferung:
Hydraulikaggregat: Zerlegung, Untersuchung, Aufarbeitung oder Austausch, Erneuerung Dichtungen, Filter, LagerHydraulikleitungen: Ausbau, Prüfung, Spülung, Instandsetzung oder Erneuerung; Schlauchleitungen und Halter zwingend ersetzenHydraulikzylinder (Klappenzylinder + Spitzenverriegelungszylinder): Zerlegung, Reinigung, Zustandsuntersuchung, Lagertausch, WiedereinbauDrehlager: Erneuerung Polyamid-Lagerbuchsen, Prüfung KlappenlagerHilfsträger für Montage (temporär, als Zylinderersatz)
Technische Bearbeitung (Los 2):
Risikobeurteilung gemäß EG-Maschinenrichtlinie (mind. 3 Wochen vor Probebetrieb)Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitung (4 Wochen vor 1. Probebetrieb; 1-fach Papier + digital)Vermessungsleistung (Drehlager, Zylinderlager, Auflagerbank; vor Demontage + nach Montage)Montage-/Demontagekonzepte (im Werk + auf Baustelle)Hydraulikleitungsplan (Digital PDF + 1-fach Papier, farbig)Arbeitsanweisungen für Maschinentechnik und EMSR (PDF A-1 + Papier s/w)Konformitätserklärung (CE-Kennzeichnung)
Elektrotechnische Anlage
Demontage / Freischaltung:
Freischalten Elektroanlage, Kabelabbau bis Schaltschrank
Neulieferung / Erneuerung:
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für FernwirktechnikFeldgeräte, Sensoren (induktive Näherungsschalter, Lichtschranken)Betriebsleuchten, Signalleuchte, Schrankenanlage VerkabelungNeuverkabelung gemäß vorhandenen Stromlaufplänen (angepasste Kabellängen/-typen)Erneuerung Kabelleerrohre im Gehweg, Wellverbund-Installationsrohre im DükerbereichPotentialausgleich, Erdung, BlitzschutzLichtsignalanlage (LSA): Ertüchtigung oder KomplettaustauschSpannungen: 400 V/50 Hz, 230 V/50 Hz, 24 V DCNetzteil, BatteriemodulKabel mit Metermarkierung, beidseitig angeklemmtKabelschuhe/Aderendhülsen bei flexiblen KabelnBeschriftung aller Komponenten (witterungs-/UV-beständige Schilder)
Kabeltrassen und Rohre:
Leitungsführungskanal, Stahlkonstruktionen, Kabelschutzrohre V4A, Düker-SchutzrohrBohrungen, Durchbrüche, Brandabschottungen
Feldgeräte/Klemmkästen:
Sensoren, Lichtschranken, Signalleuchten, LED-Leuchten, Klemmdosen
Inbetriebnahme, Prüfung und Schulung
Prüfungen und Protokolle:
Kabelprüfungen und Schutzmaßnahmeprüfungen inkl. ProtokolleErdungspunkt-Prüfungen und -Messungen mit ProtokollenLOOP-Checks (Signaltest aller Ein-/Ausgänge zur SPS + Antriebstest Hydraulik)Probebetrieb mit Dokumentation aller Ergebnisse, Störungen und Gegenmaßnahmen
Inbetriebnahme und Abnahme:
Probebetrieb, Inbetriebnahme, AbnahmeSchlussbegehung mit Gutachten über SchädenAbnahmetermin mindestens 2 Wochen im Voraus mit Auftraggeber abstimmen
Schulung und Einweisung:
Schulung des Betriebspersonals (1 Termin, 1 Werktag)Einweisung des Fachpersonals (1 Termin, 1 Werktag)Schulungsunterlagen je Teilnehmer in Papier + 1× digitalSchulungsbestätigung/Zertifikat
Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung
Baustelle einrichten und räumen (keine Landflächen verfügbar)Schwimmende Arbeitsplattform mit Kran: 78 Tage Vorhaltung, 20 Tage EinsatzBauzaun (2,0 m Stahlgitter-Fertigteile), Vollsperrung Brücke Nord und SüdVerkehrssicherung gem. verkehrsrechtlicher AnordnungKoordination mit Kampfmittelräumung (vor bodeneingreifenden Maßnahmen)Einhaltung Tideeinfluss und Schifffahrtsregelungen
Abfallentsorgung
Übernahme der Erzeuger- und Besitzerpflichten für Bau- und AbbruchabfälleFührung der Nachweise gem. KrWG/NachwVSortenreine Erfassung und getrennte SammlungVorlage der Entsorgungsnachweise beim AuftraggeberGefährliche Abfälle (z.B. asbesthaltige Materialien Abfallschlüssel 17 02 04*) gemäß Nachweispflicht entsorgenEntsorgungskonzept 18 Werktage vor Entsorgungsbeginn vorlegen
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenWirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Umsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre (Bauleistungen und vergleichbare Leistungen, inkl. ARGE-Anteil)Angabe der PQ-Nummer (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärung zur wirtschaftlichen Lage
Fachliche Eignung – spezifische Anforderungen
Eignungsnachweis nach DIN EN 1090-2 für Ausführungsklasse EXC3 (tragende Bauteile) gem. ZTV-ING Teil 4 Abschnitt 1 Abs. 1Referenzen/Befähigungsnachweise für Schweißen von Edelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4571)Generelle Erfahrung in der EdelstahlverarbeitungReferenzlisten vergleichbarer Leistungen der letzten 5–10 Jahre (mindestens 3 Referenzen bei enger Wahl)Personalstärke: Zahl der jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte in den letzten 3 Jahren (gegliedert nach Lohngruppen, inkl. Leitungspersonal)SiGeKo-Qualifikation (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gem. RAB 30)
Allgemeine Eignung (keine Ausschlussgründe)
Eintragung in das Berufsregister (Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK)Kein Insolvenzverfahren eröffnet, beantragt oder mangels Masse abgelehntNicht in Liquidation (ggf. rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan)Keine schweren Verfehlungen, die Zuverlässigkeit in Frage stellenErfüllung der Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und AbgabenAnmeldung bei der BerufsgenossenschaftBei Auftragssumme ≥ 30.000 € netto: Wettbewerbsregisterauszug wird vom Auftraggeber abgerufenAusschlussgründe gem. § 6e EU VOB/A: keine Verurteilung in den letzten 2 Jahren (Freiheitsstrafe > 3 Monate / Geldstrafe > 90 Tagessätze / Geldbuße > 2.500 € wegen wettbewerbsregisterpflichtiger Verstöße)
Verfahrenshinweise zur Eignungsprüfung
Präqualifizierte Unternehmen: Nachweis durch Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (zzgl. auftragsspezifische Einzelnachweise)Nicht präqualifizierte Unternehmen: Eigenerklärung zur Eignung (Formular 124) ausfüllen und mit Angebot abgebenNachunternehmen: Präqualifiziert oder Eigenerklärung; bei enger Wahl sind Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegenFremdsprachige Bescheinigungen: Deutsche Übersetzung beifügenBei enger Wahl: Eigenerklärungen durch Bescheinigungen zuständiger Stellen bestätigen lassen (Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Unbedenklichkeitsbescheinigungen Sozialkasse, Finanzamt, Berufsgenossenschaft, Freistellungsbescheinigung § 48b EStG)
Referenzprojekte
mindestens 3 (bei enger Wahl vorzulegen) ReferenzenZeitraum: letzte 5 KalenderjahreVolumen: nicht spezifiziert
Vergleichbare Referenzen aus den letzten 5 Jahren
Brückeninstandsetzung, Gründungserneuerung, Elektrik/Hydraulik – Ansprechpartner, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, eingesetztes Personal, besondere technische Anforderungen, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung
nicht spezifiziert ReferenzenZeitraum: letzte 5–10 JahreVolumen: nicht spezifiziert
Referenzen/Befähigungsnachweise für Schweißen von Edelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4571)
Dokumentierte Erfahrung in der Edelstahlverarbeitung
nicht spezifiziert ReferenzenZeitraum: nicht spezifiziertVolumen: nicht spezifiziert
Generelle Erfahrung in der Edelstahlverarbeitung
Referenzliste vergleichbarer Arbeiten
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 27%4–10 · 45%11+ · 28%
Unternehmen mit ähnlichen Zuschlägen
Aus vergleichbaren, bereits vergebenen Vergaben (KI-Ähnlichkeit)Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 33 erledigt
Pflichtunterlagen (Ausschluss bei Fehlen)
Eignungsnachweise
Erklärungen im Angebotsschreiben
Kalkulationsunterlagen (auf Verlangen vorzulegen)
Vom Auftragnehmer nach Auftragserteilung zu erstellen
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie ähnliche Vergabeverfahren, sobald sie veröffentlicht werden.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
Stadt Husum
Ort
25813 Husum, Schleswig-Holstein
Kategorie
Tiefbau
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Weitere Ausschreibungen Tiefbau
Alle anzeigen →Straßen- & Wegebau