Ausschreibungen Bayern
2023-SanVerwGeb-011 Trockenbauarb
Stadt Grafenwöhr, Marktplatz 1, 92655 Grafenwöhr, Tel.: +49 9641922020, Fax: +49 9641922049, E-Mail: rathaus@grafenwoehr.de, Internet: www.grafenwoehr.de92655 Grafenwöhr, BayernVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung der Stadt Grafenwöhr für Trockenbauarbeiten.
Das denkmalgeschützte Verwaltungsgebäude am Marktplatz 24–26 in 92655 Grafenwöhr wird umgebaut, saniert und erweitert. Künftig sollen dort Bürgerservice, Standesamt, Polizei sowie Finanz- und Bauverwaltung untergebracht werden. Ausgeschrieben ist hier nur das Gewerk Trockenbau (Vergabenummer 2023-SanVerwGeb-011) – eine Gesamtvergabe ohne Lose.
Was ist zu tun?
Trockenbauwände, Schachtwände, Vorsatzschalen, Akustikdecken und vieles mehr herstellen – in einem Gebäude mit Denkmal- und Ensembleschutz, Atrium über alle Geschosse und barrierefreier Ausstattung.
Wie wird bewertet?
Zuschlag erhält das preisgünstigste Angebot.
Wichtige Fristen (aus den Unterlagen):
Angebotsfrist / Submission: 19.10.2026 um 10:00 UhrBindefrist: bis 18.12.2026Geplante Bauzeit: abnahmereife Fertigstellung bis Ende KW 20/2027
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristOKT2026NOVDEZ
Angebotsfrist19. Okt. 2026
Angebotsöffnung19. Okt. 2026
Bindefrist18. Dez. 2026
AusführungsbeginnDatum offen7 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens; genaues Datum hängt vom Zuschlag ab.
Fertigstellung (abnahmereif)Datum offenVorgesehen bis Ende Kalenderwoche 20/2027 (ca. 22.05.2027); genaue Dauer abhängig vom Ausführungsbeginn.
BaufristenplanDatum offenVom Auftragnehmer digital 12 Werktage nach Auftragserteilung zu erstellen.
GefährdungsbeurteilungDatum offen10 Werktage vor Arbeitsbeginn dem Auftraggeber vorzulegen.
Dokumentation AbnahmeDatum offenVollständige Dokumentation 14 Kalendertage vor Abnahmetermin zu übergeben.
SchlusszahlungsfristDatum offen60 Tage nach Rechnungsstellung (gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B).
VerzugseintrittDatum offen60 Tage nach Fälligkeit der Schlusszahlung (gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B).
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.
KI-Hinweis: Im Formblatt 211 ist ausschließlich 'Zuschlagskriterium Preis' angekreuzt; 'Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt 227' ist nicht angekreuzt, Formblatt 227 ist nicht beigefügt. Damit gilt die Preiswertung als einziges Zuschlagskriterium.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenÜberblick und Projektrahmen
Bauvorhaben: Umbau, Sanierung und Erweiterung Verwaltungsgebäude am Marktplatz 24–26, 92655 GrafenwöhrAuftraggeber: Stadt Grafenwöhr (Bauamt), 1. Bürgermeister Edgar KnoblochVergabenummer: 2023-SanVerwGeb-011, Maßnahme 2023-SanVerwGebLeistung dieses Auftrags: Trockenbau (einziges Los, keine Losteilung)Geplante Nutzung: Bürgerservice, Standesamt, Polizei, Finanz- und BauverwaltungBesondere Anforderungen aus Denkmal- und Ensembleschutz Altstadt; Schaufassade zum Marktplatz bleibt erhaltenVollständig barrierefrei nach DIN 18040-1Atrium über alle Geschosse mit umlaufender GalerieTrauzimmer mit Blickbezug zur Kirche Mariä Himmelfahrt
Baustelleneinrichtung und vorbereitende Maßnahmen
Baustelle einrichten und räumen inkl. technischer Bearbeitung (Detailplanung, Werkstatt- und Montagepläne, Nachweise)Untergrund reinigen, Schutzabdeckungen, Montagegerüste, EntsorgungGefährdungsbeurteilung 10 Kalendertage vor Arbeitsbeginn dem AG übergebenBaufristenplan digital 12 Werktage nach AuftragserteilungTägliche Bautagesberichte, wöchentliche Übergabe an AGWöchentliche Koordinationsbesprechungen
Trockenbauwände, Schächte und Vorsatzschalen
Trennwände verschiedener Typen in Dicken 100–280 mm, Schallschutz Rw 37–58 dB, Feuerwiderstand F0/F30/F90Schachtwände F90 mit Schallschutz Rw 58 dBVorsatzschalen u.a. für Kniestock, Trauzimmer, Atrium, unter TreppenTrockenbaubrüstungen, Stützen- und Trägerverkleidungen (u.a. Holzträger F90), DeckenschürzenAbkofferung Foyer (Entrauchung F90, freitragend)Anschlüsse an Massivbauteile, Wand- und Deckenanschlüsse, Tür- und sonstige Öffnungen, Abdichtungen
Decken und Akustikputz
Gipskarton-Akustikdecken gelocht (ca. 540 m²), glatte Gipskartondecken, Decken mit F90 und H2Unterdecken geneigt und gerade für DachschrägenTrauzimmer-DeckeRevisionsklappen in verschiedenen GrößenAkustikputz Trauzimmer: Schutzmaßnahmen, Untergrundprüfung, Sperrgrund, Akustikvlies, Akustikputz im Spritzverfahren
Stundenlohnarbeiten, Dokumentation und Nachweispflichten
Stundenlohnarbeiten mit anzugebenden Verrechnungssätzen (Vorarbeiter, Baufacharbeiter, Bauhelfer)Übereinstimmungsnachweise / Leistungserklärungen (DoP) für alle verwendeten BauproduktePrüfprotokolle Schallschutz, Brandschutz, BefestigungsnachweiseVerarbeitungsprotokolle (Untergrundprüfung, Klimabedingungen, Montageparameter)Konstruktionsnachweise (Wandhöhen, Beplankung, Befestigungsabstände)Fugen- und Anschlussdetails, Musterflächen für Oberflächenqualitäten Q2–Q4Fotodokumentation verdeckter LeistungenDokumentation 14 Kalendertage vor Abnahmetermin übergebenBauabfall: Vermeidung, Verwertung und Beseitigung gem. KrWG/NachwV, Nachweise der Verwertungs-/Beseitigungsanlagen
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenAllgemeine Anforderungen und Ausschlussgründe
Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124) oder PQ-NummerKein beantragtes/eröffnetes Insolvenzverfahren; ggf. rechtskräftig bestätigter InsolvenzplanKeine schweren Verfehlungen; keine Eintragung im Gewerbezentralregister durch Strafen > 3 Monate Freiheitsstrafe oder > 90 Tagessätze/Geldbuße > 2.500 € in den letzten 2 JahrenOrdnungsgemäße Erfüllung der Steuer-, Abgaben- und SozialversicherungspflichtenMitgliedschaft in der BerufsgenossenschaftAb Auftragssumme ≥ 30.000 €: Abruf aus Gewerbezentralregister durch Auftraggeber vorgesehenAnerkennung VOB/B (Ausgabe 2016)Benennung Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung/RAB 30Erklärung zu § 48b EStG (Freistellungsbescheinigung)Einhaltung Mindestlohngesetz, AEntG, AGG, EntgTranspGPauschaler Schadensersatz von 5 % der Auftragssumme bei unzulässiger WettbewerbsbeschränkungErklärung Bezug Russland (Formblatt 127)Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (Formblatt 248)Erklärung zur Vermeidung von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit (Formblatt 2491)
Registereintrag, Umsatz und Personal
Handelsregistereintragung ODER Handwerksrolleneintragung ODER IHK-Eintragung (oder Erklärung, dass keine Eintragung erforderlich)GewerbeanmeldungAngabe des Unternehmensumsatzes in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit Bauleistungen und vergleichbare Leistungen betroffen, einschließlich Anteile bei GemeinschaftsunternehmenVerfügbarkeit erforderlicher Arbeitskräfte; jahresdurchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer der letzten 3 Jahre nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal
Referenzen
Mindestens 3 vergleichbare Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren (auf Verlangen der Vergabestelle nachzuweisen)Angaben gemäß Formblatt 444/Eigenerklärung zur Eignung, mit Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung
Versicherung und Nachunternehmer
Wirksame Betriebshaftpflichtversicherung bei Auftragserteilung: mind. 2.000.000 € Personenschäden, mind. 1.000.000 € sonstige Schäden, inkl. BasisumweltdeckungErklärung zu Nachunternehmereinsatz (Formblatt 235) und Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (Formblatt 233)Mindestens 70 % Eigenleistung erforderlichAngaben zur Preisermittlung (Formblatt 221 oder 222)
Referenzprojekte
Mindestens 3 Referenznachweise ReferenzenZeitraum: Letzte 5 KalenderjahreVolumen: nicht spezifiziert
Vergleichbare Trockenbauleistungen
Angaben gemäß Formblatt 444/Eigenerklärung zur Eignung (Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, eingesetzte Mitarbeiter, technische Besonderheiten, Art der Baumaßnahme – Neubau/Umbau/Denkmal, vertragliche Bindung, ggf. koordinierte Gewerke). Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung. Referenzen sind erst auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 55%4–10 · 40%11+ · 5%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 37 erledigt
Pflichtunterlagen – direkt mit dem Angebot abzugeben
Auf Verlangen der Vergabestelle nachzureichen
Zuschlagskriterien – auf gesonderter Anlage
Nach Auftragserteilung vom Auftragnehmer zu erbringen
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Stadt Grafenwöhr, Marktplatz 1, 92655 Grafenwöhr, Tel.: +49 9641922020, Fax: +49 9641922049, E-Mail: rathaus@grafenwoehr.de, Internet: www.grafenwoehr.de
Ort
92655 Grafenwöhr, Bayern
Kategorie
Bayern
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Erfüllungsort
Ort der Leistung
92655 Grafenwöhr
Bayern
Weitere Ausschreibungen Bayern
Alle anzeigen →Bayern
IT-Dienstleistungen zur ECM-Weiterentwicklung und zum ECM-Betrieb 2027 (ECM-W-B 2027)
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., Max Planck Information and Technology (MaxIT) · Kreisfreie Stadt MünchenFrist: BayernIsolierarbeiten an technischen Anlagen
Staatliches Bauamt Regensburg · 93426 RodingFrist: BayernGehoelzpflanzungen Herbst 2026
Staatliches Bauamt Freising · 85354 FreisingFrist: BayernSpielplatzgeraete - Gemeinde Eresing
ZV KD Oberland Zentrale Beschaffungsstelle · 86922 EresingFrist: BayernAnbau Grundschule - Gemeinde Kruen - Schlosserarbeiten
ZV KD Oberland Zentrale Beschaffungsstelle · 82494 KruenFrist: BayernGeb. 43 Gaswarnanlage
Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH) · 85764 Oberschleißheim OT NeuherbergFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit