KZ-Gedenkstätte Neubau mit Freianlagen und Stellplätzen VE45 Elektroarbeiten

Kreis NordfrieslandSüdermarsch, Schleswig-HolsteinVeröffentlicht: 14. September 2026

Angebotsfrist: 27. Oktober 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Gegenstand: Ausgeschrieben werden die Elektroinstallationsarbeiten (Los VE45) für den Neubau der KZ-Gedenkstätte einschließlich Freianlagen und Stellplätzen.

Auftraggeber: Kreis Nordfriesland (Gebäude und Liegenschaften, Hochbau). Vergabeart: öffentliche Ausschreibung nach VOB/A Abschnitt 1.

Ort: Die Stammdaten nennen Südermarsch (25813). Die Planunterlagen nennen Engelsburg 10, 25813 Schwesing. Die Angaben weichen voneinander ab.

Was zu leisten ist: Vollständig neue Elektroinstallation für einen eingeschossigen Erweiterungsneubau (ca. 390 m² BGF) mit Schulungs- und Veranstaltungsraum, Sanitäranlagen und Küche. Der Bestandsbau behält seine Elektroinstallation und wird angebunden. Dazu kommen Außenbeleuchtung, Außenstromversorgung, die Vorbereitung für zwei Wallboxen (ohne Wallboxen) sowie Stundenlohnarbeiten.

Was vom Bieter gefordert wird: Ein Angebot mit Einheitspreisen für das Leistungsverzeichnis, die Preisermittlung, eine Eigenerklärung zur Eignung sowie die Formblätter des Auftraggebers. Nebenangebote sind nicht zulässig. Zuschlagskriterium ist der Preis.

Termine: Angebotsfrist und Eröffnung am 27.10.2026 um 10:00 Uhr. Der Bauablaufplan nennt für die Angebotsfrist abweichend den 19.10.2026. Baubeginn ist laut Vertragsbedingungen der 30.11.2026, die Vollendung der Leistung der 14.04.2028.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Termin / FristFEB2026 MAI AUG NOV FEB MAI AUG NOV FEB MAI AUG

Baugenehmigung3. Feb. 2026

Veröffentlichung14. Sep. 2026

Angebotsfrist27. Okt. 2026

Angebotsöffnung27. Okt. 2026

Angebotsauswertung20. Okt. – 2. Nov. 2026

Stillhaltefrist2. Nov. – 9. Nov. 2026

Zuschlag9. Nov. 2026

Ausführungsbeginn30. Nov. 2026

Bindefrist4. Dez. 2026

Vollendung der Leistung14. Apr. 2028

Baufertigstellung9. Juni 2028

Übergabe1. Sep. 2028

Bieterfragen-FristDatum offenUnklarheiten in den Vergabeunterlagen sind unverzüglich und vor Angebotsabgabe mitzuteilen, ein festes Datum ist nicht genannt.

Nachzureichende UnterlagenDatum offenZeitpunkt wird von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe bestimmt.

Schlusszahlung FristDatum offen60 Tage laut Vertragsbedingungen, Bezugspunkt ist nicht angegeben.

ReferenzzeitraumDatum offenReferenzen der letzten fünf Kalenderjahre oder der in der Bekanntmachung genannte längere Zeitraum.

UmsatznachweisDatum offenUmsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre für vergleichbare Leistungen.

BeschäftigtenzahlDatum offenJahresdurchschnitt der Arbeitskräfte in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren.

ZuverlässigkeitszeitraumDatum offenVerurteilungen im Gewerbezentralregister werden für die letzten zwei Jahre betrachtet.

Parametrierung LichtszenenDatum offenAngenommene Ausführungsdauer von 6 Stunden, Bezugspunkt ist nicht angegeben.

Parametrierung Visu-SeitenDatum offenAngenommene Ausführungsdauer von 4 Stunden, Bezugspunkt ist nicht angegeben.

Baustromverteiler MieteDatum offen12 Monate Miete und Prüfung, während der Bauzeit.

Wartung SicherheitsbeleuchtungDatum offenLaufzeit 4 Jahre, Bezugspunkt ist nicht angegeben.

Speicherung PrüfbuchDatum offenMindestens 4 Jahre, voraussichtlich ab Inbetriebnahme.

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Zuschlagskriterium Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebots ermittelt. Die Wertungssummen ergeben sich aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbeträgen aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten.

KI-Hinweis: Laut Formblatt 211 Nr. 7 ist nur das Zuschlagskriterium Preis angekreuzt, 'Mehrere Zuschlagskriterien' nicht; der Bonus von 15 Prozent für Werkstätten für Behinderte ist eine Sonderregelung und kein gewichtetes Zuschlagskriterium.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Stromversorgung, Verteilung und Installation

Eigenstromversorgung für die Sicherheitsbeleuchtung mit Überwachungszentrale, Rettungszeichen- und SicherheitsleuchtenNiederspannungsschaltanlagen: Unterverteilung inkl. 30 % Reserve, Hauptschalter, Kombi-Ableiter Typ 1+2, FI- und LS-Schutzschalter, KNX-Einbauplätze, Abzweigkasten, Anpassung der HauptzuleitungNiederspannungsinstallation: Bohrungen und Durchbrüche, Kabeltrassen, Leitungen NYM-J und NYY-J (1,5 bis 16 mm²), Steckdosen, Schalter, Anschlüsse für Heizung, Hygienespüler, Durchlauferhitzer, Küchengeräte und FensterantriebeBlitzschutz, Potentialausgleich und ErdungsleitungenVorbereitung für zwei Wallboxen (ohne Wallboxen selbst)

Beleuchtung und Außenanlagen

Innenbeleuchtung: Downlights, Deckenleuchten, Tiefstrahler, Wand- und Feuchtraumleuchten, Lichtschienen, Ringleuchte (Grundposition 04.8 und Alternative 04.9), überwiegend DALI-steuerbarAußenbeleuchtung: LED-Mastleuchten (5 m), Doppelmastleuchten, Pollerleuchten, Bodeneinbauleuchten mit insektenfreundlicher Farbtemperatur (Dark-Sky-Anforderungen)Außenstromversorgung: Erdkabel NYY-J 5x16 mm² (150 m), Energiesäule mit CEE- und Schuko-Steckdose, Schuko-Steckdosen IP44, schaltbare CEE-SteckdoseDemontage von Bestandsleuchten und Freischalten der Hauptverteilung

Sicherheit, Kommunikation und Medientechnik

Behinderten-WC-Notrufanlage mit USV (mind. 72 Stunden)Brandwarnanlage mit Zentrale, Funk-Rauchmeldern, Handfeuermeldern und Brandmeldekabel, Programmierung auch für FremdgeräteZutrittskontrolle mit Sicherheitsrelais, Terminals, RFID-Lesern und TranspondernAV- und Medientechnik: Leinwand, Laser-Beamer, Deckenlift, Audiomischer, Verstärker, Drahtlospräsentation, HDMI-Extender, Deckenlautsprecher, Funkmikrofone, Kabel und InbetriebnahmeDatennetz: Netzwerkschrank (15 HE), Cat.6A-Patchfelder, Datendosen (30 Stück), Cat.7-Kabel (950 m), FTTH-Spleißverteiler und LWL OS2

Gebäudeautomation (KNX)

KNX-Komponenten: Spannungsversorgung, Objektserver, IP-Fernzugriff, DALI-Gateway, Heizungsaktor, Modbus-Gateway, Schalt- und Jalousieaktoren, Touchpanels, Tasterschnittstellen, Präsenzmelder, Wetterstation mit eigener 24-V-VersorgungKNX-Bus-Leitung YCYM 2x2x0,8 mm (450 m)KNX-Projektierung in der ETS inkl. Physikalischer AdressenKomponenten für die Brandwarnanlage und Zutrittskontrolle sind Produktanforderungen (EN 54-7 bzw. EN 14604), keine UnternehmenskriterienParametrierung der Lichtszenen (angenommen 6 Stunden) und der Visu-/Touchpanelseiten (angenommen 4 Stunden). Die Leistung ist nachzuweisen.

Stundenlohnarbeiten

Elektromonteur (20 Stunden) und Elektrolehrling im 3. oder 4. Lehrjahr (10 Stunden)Material bei Stundenlohnarbeiten nach Nachtragsangebot auf Basis des Hauptangebots, Platzhalter 250,00 EuroVerrechnungssätze nach VOB anbieten. Zuschläge für Mehr-, Nacht- und Feiertagsarbeit gesondert nachweisen.Stundenlohnarbeiten nur nach Anordnung der Bauleitung ausführen und dem Bauherrn vorlegen

Ausführungsvorgaben und Koordination

Leitungsführung nach MLAR, Sicherheitsbeleuchtung nach DIN EN 50172, Hausalarmanlage nach DIN VDE V 0826-2Brandschottungen bei brandschutztechnisch relevanten Durchführungen, sonstige Durchführungen fachgerecht verschließenInstallationsrohre halogenfrei, Hohlwanddosen winddichtMaterialvorgaben: nur genormte Baustoffe, FSC-Holz oder gleichwertig, keine TropenhölzerAbstimmung mit Bauleitung, Nutzer und anderen Gewerken (Los 01, 41, 50), Umweltbaubegleitung und SiGeKo-Anweisungen einhaltenKampfmittelräumdienst wird vom Auftraggeber beauftragt, der Auftragnehmer gibt Tiefbaumaßnahmen freiBei Leitungen im Bereich der Baugrube HandschachtungAbfall trägt der Auftragnehmer, Bauschutt ist wöchentlich zu entsorgen

Nachweise und Dokumentation

Messprotokoll für jede Datendose, beizulegen den Revisionsunterlagen und der SchlussrechnungLWL-Messprotokoll (Dämpfung/OTDR) und FaserbelegungsdokumentationGesamtheitlicher E-Check der neuen ElektroinstallationWartungs- und Prüfprotokoll Sicherheitsbeleuchtung mit Eintrag in das Betriebs- und Prüfbuch (Speicherung mind. 4 Jahre)Dokumentation der Stromkreise, Verteilungsschemen und programmierten FunktionenÜbergabeprotokoll mit schriftlicher Bestätigung und Einweisung des BedienpersonalsZulassungen, Gütenachweise und Prüfzeugnisse auf Veranlassung des Auftraggebers vorlegen

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Unternehmensangaben (Eigenerklärung 124)

Umsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre für vergleichbare Leistungen (Mindesthöhe im Ausschnitt nicht genannt)Verfügbarkeit der erforderlichen ArbeitskräfteEintragung in Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK bzw. Erklärung, dass keine Pflicht bestehtKein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet, keine Liquidation (bzw. rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan)Keine Ausschlussgründe nach § 6e EU VOB/A bzw. Selbstreinigung, keine Verurteilung im Gewerbezentralregister in den letzten zwei Jahren über den genannten GrenzwertenOrdnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenMitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft

Referenzen

Vergleichbare Referenzleistungen aus den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem Zeitraum laut BekanntmachungReferenzliste bei Teilnahmewettbewerb, bei engerer Wahl drei ReferenznachweiseDer Ausschnitt nennt keine Mindestanzahl und kein Mindestvolumen

Fachliche Anforderungen laut Leistungsverzeichnis

Stundenlohnarbeiten: Elektromonteur mit abgeschlossener Lehre und ausreichender Qualifikation für alle vorkommenden ArbeitenKNX-Projektierung in der ETS mit Stammdaten und AdressvergabeProgrammierung und Einweisung der Brandwarnanlage und GefahrenmeldeanlageNetzwerkmessungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173 für Cat.6A/Klasse EA

Präqualifikation, Nachunternehmer und andere Unternehmen

Präqualifikationsnummer, falls vorhanden, im Angebotsschreiben angebenNachunternehmer: Angaben nach Formblatt 233, bei präqualifizierten Nachunternehmern genügt die RegisternummerBietergemeinschaft: Angaben nach Formblatt 234Kapazitäten anderer Unternehmen: Verpflichtungserklärung nach Formblatt 236

Nachweise auf Verlangen

Referenznachweise mit den Angaben laut EigenerklärungZahl der Beschäftigten der letzten drei Kalenderjahre, nach Lohngruppen, mit gesondert ausgewiesenem LeitungspersonalGewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug bzw. Handwerkskarte oder IHK-EintragungUnbedenklichkeitsbescheinigungen von tariflicher Sozialkasse, Finanzamt und Berufsgenossenschaft (mit Lohnsummen), Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStGBerufs- oder BetriebshaftpflichtversicherungGewerbezentralregisterauszug wird ab 30.000 Euro Auftragssumme vom Auftraggeber selbst angefordert

Referenzprojekte

Referenzliste bei Teilnahmewettbewerb, bei engerer Wahl drei Referenznachweise ReferenzenZeitraum: Letzte fünf Kalenderjahre bzw. der in der Auftragsbekanntmachung angegebene Zeitraum (der längere ist maßgebend)Volumen: Auftragssumme je Referenz anzugeben (konkrete Mindestsumme nicht genannt)

Vergleichbare Referenzleistungen (Elektroarbeiten), mit Referenzliste bei Teilnahmewettbewerb und bei engerer Wahl drei Referenznachweise

Je Referenz: Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, eigener Leistungsumfang inkl. Mengen, durchschnittlich eingesetzte Arbeitnehmer, besondere technische Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal), vertragliche Bindung, koordinierte Gewerke und Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.