Ausschreibungen Niedersachsen
5325_Installation eines Aeos Zutrittssystems
Georg-August-Universität Göttingen SdÖRGöttingen, NiedersachsenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenDie Georg-August-Universität Göttingen (Stiftung öffentlichen Rechts) schreibt im Rahmen des Neubaus des Forschungszentrums Human Cognition and Behavior (HuCaB) die Installation eines elektronischen Online-Zutrittskontrollsystems (AEOS von Nedap) öffentlich aus.
Wesentliche Inhalte:
Lieferung und Montage von Zutrittskontrollzentralen (AEOS IP-Controller, Tür-Sub-Controller, I/O-Interfaces), Netz-Ladeteilen, RFID-Lesegeräten (ConveXS 80F und MDK190 mit Keypad), Software-Lizenzen sowie Dienstleistungen (Parametrierung, Schulung, Dokumentation, Inbetriebnahme).37 Zutrittspunkte mit 10 Controllern; die bauseitige Verkabelung sowie Türstellglieder/Motorschlösser werden durch das Elektro-Gewerk bereitgestellt.Ausführungsbeginn 09.11.2026, abnahmereife Fertigstellung bis 31.03.2027.Angebotsfrist: 29.09.2026, 10:30 Uhr.
Die Vergabe erfolgt nach VOB/A, Abschnitt 1 als Öffentliche Ausschreibung in einem Los (keine Los-Aufteilung).
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristSEP2026OKTNOVDEZJAN2027FEBMÄR
Veröffentlichung14. Sep. 2026
Angebotsfrist29. Sep. 2026
Angebotsöffnung29. Sep. 2026
Bindefristca. 29. Sep. – 9. Nov. 2026
Ausführungsbeginn9. Nov. 2026
Vollendung (abnahmereife Fertigstellung)31. März 2027
Bauzeitenplan vorlegenDatum offenBauzeitenplan ist innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserteilung vorzulegen.
DokumentationsunterlagenDatum offenRevisions- und Dokumentationsunterlagen sind 4 Wochen vor der Abnahme einzureichen.
Anmeldung AbnahmeDatum offenSchriftliche Anmeldung der Abnahme bei der Fachbauleitung, 2 Wochen vor dem gewünschten Abnahmetermin.
MängelanspruchsverjährungsfristDatum offen4 Jahre ab Abnahme für gesamte Leistungen inkl. haustechnischer Anlagen (abweichend von VOB/B).
Rückgabe der Sicherheit für MängelansprücheDatum offenRückgabe der Mängelanspruchssicherheit 4 Jahre nach Abnahme (abweichend von §17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B).
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten.
KI-Hinweis: Zuschlagskriterium Preis ist vollständig dokumentiert; einziges Zuschlagskriterium ist der Preis, ein Formblatt 'Zuschlagskriterien' (227) wurde nicht beigefügt.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenSystemvorgabe und Geltungsbereich
System: AEOS von Nedap (Online-Zutrittskontrolle; Bieter muss ntp – nedap Technology Partner sein oder gleichwertige Leistung anbieten).Standort: Neubau Forschungszentrum Human Cognition and Behavior (HuCaB), Goßlerstraße 14, 37073 Göttingen.Anlagengröße: 37 Zutrittspunkte mit 10 Controllern.Leistungszeitraum: Ausführungsbeginn 09.11.2026, abnahmereife Fertigstellung bis 31.03.2027 (ca. 4,5 Monate Bauleistung).Bauseits gestellt: Türstellglieder, Motor-/Zutrittskontrollschlösser, Türöffner sowie Verkabelung (durch das Elektro-Gewerk).
Zutrittskontrollzentralen
10 Stück AEOS IP-Controller für je 2 Leser.12 Stück AEOS AP7003m Tür-Sub-Controller.11 Stück AEOS Blue AP7031m I/O-Interface.10 Stück Netz-Ladeteile 24 VDC.
Lesegeräte
32 Stück AEOS ConveXS 80F – RFID-Ausweisleser online.2 Stück Surface Mounting Set 80F – Auf-Putz-Gehäuse für ConveXS-Leser.5 Stück Nedap Invexs MDK190 – RFID-Ausweisleser mit Keypad.
Türtechnik, Verdrahtung und Anschlüsse
37 Stück: Anschluss des bauseits gestellten Motorschlosses / Zutrittskontrollschlosses.7 Stück: Anschluss der gelieferten Motorschlosssteuerung.Verdrahtung erfolgt in Abstimmung mit dem bauseitigen Elektro-Gewerk.
Lizenzen
1 Lizenz Erweiterung Verwaltungssoftware OSS-Komponente.37 Lizenzen Erweiterung Verwaltungssoftware für je 50 Online-Komponente.
Dienstleistungen
Systemtechniker nach Aufwand: 24 Stunden (für Inbetriebnahme, Fehlerbehebung, Erweiterungen).Einrichtung / Parametrierung / Schulung: 1 Tag (vor Ort, Bedienpersonal des AG).Teilnahme Inbetriebnahmemanagement: pauschal.Dokumentation / Revisionsunterlagen: pauschal (4 Wochen vor Abnahme zu übergeben).
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenAllgemeine Eignung (Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit)
Präqualifizierte Unternehmen: Nachweis durch Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis (PQ-Nummer).Nicht präqualifizierte Unternehmen: Eigenerklärung zur Eignung (FB 124) oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung.Bei Einsatz von Nachunternehmen: Präqualifikation der NU oder Eigenerklärung; Art und Umfang der NU-Leistungen sind bereits mit dem Angebot zu benennen.Bei Angeboten in der engeren Wahl sind auf Verlangen vorzulegen: drei Referenznachweise vergleichbarer Leistungen, Erklärung zur Zahl der Arbeitskräfte (letzte 3 Jahre, nach Lohngruppen gegliedert, Leitungspersonal separat), Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Handwerksrolleneintragung, Insolvenzfreiheit (ggf. Insolvenzplan), keine schweren Verfehlungen gem. § 6e EU VOB/A, Erfüllung der Steuer- und Abgabenpflichten, BG-Mitgliedschaft.
Besondere Erklärungen und gesetzliche Vorgaben
Eigenerklärung Bezug Russland (Anlage 2) gemäß EU-Verordnung 2022/576 – es darf kein Bezug zu Russland bestehen.Erklärung Tariftreue / Mindestentgelt (FB 2026 NTVergG) gemäß § 4 Abs. 1 NTVergG i.V.m. AEntG.Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haftend mit einem bevollmächtigten Vertreter.Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen: Bieter darf keine wettbewerbsbeschränkenden Absprachen getroffen haben.Erklärung zur KMU-Eigenschaft ist möglich.
Fachliche Eignung für die ausgeschriebene Leistung
Nachgewiesene fachliche Qualifikation und Erfahrung in der Installation elektronischer Zutrittskontrollsysteme, insbesondere für das AEOS/Nedap-System (ntp – nedap Technology Partner) oder ein gleichwertiges System.Fähigkeit zur Lieferung der im Leistungsverzeichnis aufgeführten AEOS-Komponenten (Controller, Sub-Controller, I/O-Interfaces, Leser, Lizenzen) und zur fachgerechten Inbetriebnahme, Parametrierung und Schulung.
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: Letzte 5 KalenderjahreVolumen: Nicht spezifiziert
Drei vergleichbare Referenzen aus den letzten fünf Kalenderjahren, vorzulegen nur bei Angeboten in der engeren Wahl
Jeweils mit: Ansprechpartner, Art der ausgeführten Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblichem Leistungsumfang mit Mengen (eigenes Personal), Zahl durchschnittlich eingesetzter Arbeitnehmer, Beschreibung besonderer technischer und gerätespezifischer Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), Vertragsbindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), ggf. Koordination von Gewerken mit eigenem Leitungspersonal sowie Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung. Fachlich vergleichbar: Installation elektronischer Zutrittskontrollsysteme, insbesondere AEOS/Nedap.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 21%4–10 · 46%11+ · 33%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 22 erledigt
Pflicht-Angebotsunterlagen (mit dem Angebot einzureichen)
Technische Nachweise und Produktangaben
Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle (engere Wahl)
Nach Auftragserteilung
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Georg-August-Universität Göttingen SdÖR
Anschrift
37073 Göttingen
Ort
37073 Göttingen
Kategorie
Niedersachsen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.uni-goettingen.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
37073 Göttingen
Niedersachsen
Weitere Ausschreibungen Niedersachsen
Alle anzeigen →Niedersachsen
Sanierung des Lehrschwimmbeckens am Schulstandort Gittelde - Abbrucharbeiten (Aludecke im KG)
Gemeinde Bad Grund (Harz) · Bad GrundFrist: NiedersachsenLandkreis Göttingen, Objektplanung Ersatzneubau Brücke zwischen Etzenborn und Nesselröden
Landkreis Göttingen · GöttingenFrist: NiedersachsenFreiwillige Feuerwehr Eversburg - Umbau: Zimmerer
Stadt Osnabrück · OsnabrückFrist: NiedersachsenPflegearbeiten für die Sportanlagen
Stadt Wolfsburg · WolfsburgFrist: NiedersachsenGehölzbeseitigung für den Neubau der Ortsumgehung Bexten im Zuge der Kreisstraße 319
Landkreis Emsland · MeppenFrist: NiedersachsenLadeinfrastruktur Busbetriebshof Wolfenbüttel (3 Lose)
Reisebüro Schmidt GmbH | Landgericht Braunschweig | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · WolfenbüttelFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit