TendiGo
Jetzt starten →
Ausschreibungen Rheinland-Pfalz

Abwassergruppe Zemmer, hier Los 3: Neubau Stauraumkanal, Neubau Retentionsbodenfilter und Neubau Verbindungssammler Rodt, unterteilt in 2 Teillose

Verbandsgemeindewerke Trier-Land AöR | Vergabekammer Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Trierweiler, Rheinland-PfalzVeröffentlicht:
Angebotsfrist:

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Worum es geht:

Die Verbandsgemeindewerke Trier-Land AöR schreiben Bauleistungen für die Abwassergruppe Zemmer in zwei Teillosen aus:

Teillos 1 – Bautechnik: Neubau eines Stauraumkanals, eines Retentionsbodenfilters und eines ca. 375 m langen Verbindungssammlers zwischen Rodt und Schleidweiler; Tiefbau, Kanalisation und Stahlbetonarbeiten.Teillos 2 – Elektro- und Maschinentechnik (ET/MT): Maschinen- und elektrotechnische Ausrüstung für Stauraumkanal und Retentionsbodenfilter (Abflussregler, Schieber, SPS, Inbetriebnahme).

Beide Teillose werden als ein Gesamtbauwerk ausgeführt und gemeinsam abgenommen. Die Bieter können Angebote für ein Teillos oder beide abgeben.

Was zu tun ist:

Angebotsabgabe bis spätestens 25.09.2026 um 10:00 Uhr (MESZ) – ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform.Rückfragen über die Vergabeplattform bis spätestens 18.09.2026 um 10:00 Uhr.Baubeginn spätestens 15 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens; Bauzeit je Teillos 240 Werktage.Eine Vielzahl von Eigenerklärungen, Fach- und Qualifikationsnachweisen (RAL-GZ 961, SCC, SprengG, EN ISO 9001 etc.) sowie das ausgefüllte Leistungsverzeichnis sind zwingend mit dem Angebot einzureichen.
Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Angebotsfrist: 25. September 2026
Termin / FristAUG2026 OKT DEZ FEB APR JUN AUG OKT DEZ
Veröffentlichung25. Aug. 2026
Bieterfragen-Frist18. Sep. 2026
Angebotsfrist25. Sep. 2026
Angebotsöffnung25. Sep. 2026
Bindefrist25. Sep. – 25. Nov. 2026
Ausführungsbeginnca. 25. Nov. 2026 – 10. Aug. 2027
Ausführungsbeginn Bautechnikca. 25. Nov. – 22. Dez. 2026
Ausführungsbeginn ET/MTca. 25. Nov. – 22. Dez. 2026
Anzeige Kampfmittelräumungca. 8. Dez. 2026
EMSR Terminplanca. 8. Dez. – 22. Dez. 2026
Fertigstellung Bauarbeitenca. 22. Dez. 2026 – 7. Dez. 2027
EMSR Einbaupläneca. 22. Dez. 2026 – 19. Jan. 2027
Pflichtenheft EMSRca. 22. Dez. 2026 – 16. Feb. 2027
EMSR Gesamtdokumentationca. 22. Dez. 2026 – 16. März 2027
Bestandsunterlagen Abnahmeca. 23. Nov. 2027
Abnahmeca. 7. Dez. 2027
Gewährleistungca. 7. Dez. 2027 – 7. Dez. 2032bis 2032
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Preis & Qualität2 Kriterien
Preis 40%Qualität 60%
  • Qualität60%

    Schriftliche Darstellung des Bieters zur Qualität der Projektumsetzung, insbesondere zum Vorgehen bei Ereignissen höherer Gewalt (Starkregen, Hangrutsche am Buslichsgraben, Beeinträchtigungen durch Flugbetrieb Air Base Spangdahlem) und zur Vermeidung der Beeinträchtigung bereits erbrachter Bauleistung. Benotung nach deutschem Schulnotensystem (MSS), maximal 15 Punkte.

  • Preis40%

    Angebotspreis. Punkteinterpolation: niedrigster Preis erhält 15 Punkte, doppelter niedrigster Preis = 0 Punkte. Maximal 15 Punkte.

Preis: y = 15 - (15 / (x3 - x1)) * (x2-x1); x1 = niedrigstes Angebot, x2 = angegebenes Angebot, x3 = doppeltes des niedrigsten Angebots, y = erreichte Punkte. Qualität: Benotung nach deutschem Schulnotensystem (MSS-Punkttabelle), Punkte werden mit Gewichtungsfaktor multipliziert.

KI-Hinweis: Kriterien, Gewichtungen und Bewertungsformel sind in den Vergabeunterlagen (Zuschlagskriterien.pdf) und in der Bekanntmachung (eForms) vollständig und übereinstimmend angegeben.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Gesamtvorhaben

Auftraggeber: Verbandsgemeindewerke Trier-Land AöR, Bischofstraße 7, 54311 Trierweiler.

Standort: Rodt / Schleidweiler, Gemeinde Zemmer, Landkreis Trier-Saarburg. Bauwerke auf Flurstück 27/1, Flur 25.

Bauzeit je Teillos: 240 Werktage ab Ausführungsbeginn. Baubeginn spätestens 15 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

Gemeinsame Abnahme: Die beiden Teillose werden als ein Gesamtbauwerk betrachtet; es erfolgt nur eine rechtsgeschäftliche Abnahme für das Gesamtprojekt.

Schnittstellen: Der Baulos (Teillos 1) errichtet die Bauwerke, der Techniklos (Teillos 2) liefert, installiert und nimmt die maschinen- und elektrotechnische Ausrüstung in Betrieb. Die Gewerke sind eng miteinander zu koordinieren (Bauzeitenpläne, Baustelleneinrichtung, Inbetriebnahme).

Besondere Standortrisiken (gilt für beide Teillose):

Hochwasser-/Starkregenereignisse im Buslichsgraben (steiler Taleinschnitt)Hangrutschgefahr / erhöhter OberflächenwasserabflussNähe zur NATO Air Base Spangdahlem (Kerosinablässe, Treibstofftanks)

Gewährleistung: 5 Jahre ab Abnahme (abweichend von VOB/B-Standard).

Geltungsbereich Vergabe: EU-weites offenes Verfahren nach VOB/A-EU; Angebote können für ein Teillos oder beide abgegeben werden (losweise Vergabe möglich, aber gemeinsame Abnahme).

Baustellengemeinsame Leistungen

Folgende Leistungen sind in beiden Teillosen vertraglich in die Einheitspreise einzurechnen (keine gesonderte Vergütung):

Baustelleneinrichtung und -räumung (je Teillos ca. 32,4 Tage Vorhaltung; im Baulos zzgl. Bauzaun, Baubüro für AG 20 m², Verkehrssicherung, Vollsperrungen bis 450 Tage, Stundenlohnarbeiten)Lieferung aller Baumaterialien und BauteileBeschaffung von Lager- und BE-Flächen (keine Bereitstellung durch AG)Wasser- und Energieversorgung der BaustelleHerstellung, Unterhaltung und Beseitigung von ZufahrtswegenAbsteckungen und Höhenaufnahmen (ausgenommen erstmalige Schacht-/Hauptpunktabsteckung)Koordination mit laufendem KläranlagenbetriebSchutzmaßnahmen, Absperrungen, Sicherung aller Bauwerks- und AnlagenteileVerkehrspolizeiliche Genehmigung, Beschilderung nach StVO und UVVArbeits- und Sicherheitsplan (A+S-Plan), SiGe-Plan, Gefährdungsanalyse, Notfallplan mit RettungsketteBenennung verantwortliche Person gem. § 19 SprengGDokumentation (Digitalfotos mind. 2 Mio. Pixel, Bestandsdokumentation, Prüfprotokolle, Lieferscheine, Wiegekarten, Entsorgungsnachweise)Abfallvermeidung, getrennte Erfassung und ordnungsgemäße Entsorgung gemäß KrWG / NachwV

Qualitätssicherung und Gütesicherung

Beide Teillose verlangen eine externe Gütesicherung nach RAL-GZ 961:

Nachweis einer gültigen Gütesicherung für die Dauer der beauftragten Werkleistung (durch externen Prüfstellen-Nachweis oder Betriebsbeurteilung)Projekthegleitende Eigenüberwachung gem. RAL-GZ 961 Abschnitt 4.2Baustelleneinrichtungsplan und Bauzeitenplan mit Feinterminplanung (3-fach Papier, alle 2 Wochen aktualisiert; auf Verlangen zusätzlich graphischer Netzplan gem. DIN 69900:2009-01 mit kritischem Weg)Bautagebuch arbeitstäglich, täglich zur Unterschrift vorzulegenSoll-Ist-Vergleich mit jeder Abschlags- und Schlussrechnung (2-fach)Schlussrechnung mit rechnungsbegleitetem Soll-Ist-Vergleich, Mengenstellungsermittlungen, Abrechnungszeichnungen

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Befähigung zur Berufsausübung (gilt für beide Teillose)

Eintragung in Berufs-/Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK (oder nachweisbar nicht eintragungspflichtig)Bei Bietergemeinschaft: Erklärung aller Mitglieder in Textform mit Bevollmächtigtem und gesamtschuldnerischer Haftung (Formblatt 234)Keine schwere Verfehlung i.S.v. § 6e VOB/A-EUEigenerklärung zum 5. EU-Sanktionspaket (Russland): keine russischen Staatsangehörigen, in Russland niedergelassene natürliche/juristische Personen oder Unternehmen mit >50% russischen Anteilen (Art. 5k Abs. 1 VO (EU) 2022/576)Keine laufenden Insolvenz- oder Liquidationsverfahren, kein Antrag mangels Masse abgelehntTariftreue und Mindestentgelt nach LTTG Rheinland-Pfalz (Mustererklärungen 1 und 3)Ordentliche Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenMitgliedschaft in der BerufsgenossenschaftAlle Erklärungen/Nachweise in deutscher Sprache (§ 6a Nr. 1 VOB/A-EU)Bei Auftragssumme ab 30.000 € wird vom AG ein Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO angefordert

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit (beide Teillose)

Betriebshaftpflichtversicherung (Formblatt 001 – Versicherungsnachweis):≥ 3.500.000 € Personenschäden je Versicherungsfall≥ 3.000.000 € Sach- und Vermögensschäden je Versicherungsfall≥ 3.000.000 € Umweltschäden je VersicherungsfallDie Beträge stehen je Versicherungsjahr zweifach zur VerfügungUmsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre für vergleichbare Bauleistungen (Formblatt 124) – kein konkreter Mindestbetrag in den Unterlagen spezifiziertFreistellungsbescheinigung nach § 48b EStG (Änderungen unverzüglich mitteilen)

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit (beide Teillose)

Referenzen: Angaben zu vergleichbaren Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren (Formblatt 124); bei enger Wahl 3 Referenznachweise mit Ansprechpartner, Leistungsart, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblichem Leistungsumfang mit Mengenangaben, Zahl durchschnittlich eingesetzter Arbeitnehmer, technischen/gerätespezifischen Anforderungen, Baumaßnahmenart, Vertragsbindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), koordinierten Gewerken, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße AusführungArbeitskräfte: Angaben zur Verfügbarkeit erforderlicher Arbeitskräfte; bei enger Wahl jahresdurchschnittliche Beschäftigtenzahl der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen mit LeitungspersonalQualitätssicherung: Gütesicherung gemäß RAL-GZ 961 für die Dauer der beauftragten Werkleistung (Nachweis durch externe Prüfstelle oder Betriebsbeurteilung)Fachfirma-Eignung: Einsatz eines Kampfmittelräumunternehmens mit KMRD-Rheinland-Pfalz-Zulassung und Befähigungsschein § 20 SprengG (für Baulos zwingend)Prüfstelle: Ständige Prüfstelle oder Überwachungsvertrag mit externer Prüfstelle für Beton-Überwachungsklasse Ü2Sprache: Alle Erklärungen und Nachweise in deutscher SpracheKapazitäten Dritter: Bei Eignungsleihe Verpflichtungserklärungen und ggf. Haftungserklärung; keine Unternehmen mit Ausschlussgründen
Referenzprojekte
Mindestens vergleichbare Leistungen der letzten 5 Kalenderjahre; bei enger Wahl 3 Referenznachweise ReferenzenZeitraum: letzte 5 KalenderjahreVolumen: kein Mindestbetrag spezifiziert

Angaben zu vergleichbaren Leistungen – Kanalbau, Tiefbau und Stahlbetonarbeiten im Abwasserbereich (RAL-GZ 961, Beurteilungsgruppe AK1)

Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung); Formblatt EFB 212 Ziff. 7.3./7.4. für RAL-GZ 961

Mindestens vergleichbare Leistungen der letzten 5 Kalenderjahre; bei enger Wahl 3 Referenznachweise ReferenzenZeitraum: letzte 5 KalenderjahreVolumen: kein Mindestbetrag spezifiziert

Angaben zu vergleichbaren Leistungen – maschinen- und elektrotechnische Ausrüstung von Kläranlagen/Abwasseranlagen

Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung); zusätzlich RAL-GZ 961-Gütesicherungsnachweis

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Mittlere Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 34%4–10 · 52%11+ · 14%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 40 erledigt
Pflicht-Anlagen zum Angebot (beide Teillose)
Zusätzlich nur für Teillos 1 (Bautechnik)
Zusätzlich nur für Teillos 2 (Elektro-/Maschinentechnik)
Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle (beide Teillose)

Verlauf dieser Vergabe

2 Bekanntmachungen
  1. 28.10.2026Vergabebekanntmachung
  2. 25.08.2026Ausschreibungauf dieser Seite
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Diese Ausschreibung mit KI prüfen
Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber
Verbandsgemeindewerke Trier-Land AöR | Vergabekammer Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
54311 Trierweiler
Ort
54311 Trierweiler
Kategorie
Rheinland-Pfalz
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.trier-land.de ↗
Auftraggeber-Profil ansehen

Erfüllungsort

Ort der Leistung
54311 Trierweiler
Rheinland-Pfalz

Weitere Ausschreibungen Rheinland-Pfalz

Alle anzeigen →
Rheinland-Pfalz

Rathaus Maikammer, Maler- und Tapezierarbeiten

Vergabestelle Südpfalz · 67487 MaikammerFrist: Rheinland-Pfalz

Neubau Feuerwehrhaus und kommunaler Bauhof Klingenmünster -Heizungs- und Sanitärinstallationen-

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern · 76889 KlingenmünsterFrist: Rheinland-Pfalz

Neubau Feuerwehrhaus und kommunaler Bauhof Klingenmünster -Gerüstbauarbeiten-

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern · 76889 KlingenmünsterFrist: Rheinland-Pfalz

Neubau Feuerwehrhaus und kommunaler Bauhof Klingenmünster -Lüftungs- und Kälteinstallationen-

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern · 76889 KlingenmünsterFrist: Rheinland-Pfalz

Neubau Feuerwehrhaus und kommunaler Bauhof Klingenmünster -Rohbauarbeiten-

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern · 76889 KlingenmünsterFrist: Rheinland-Pfalz

Neubau Feuerwehrhaus und kommunaler Bauhof Klingenmünster -Erdbauarbeiten-

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern · 76889 KlingenmünsterFrist:

Bereit für die Zukunft der Vergabe?

Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.

806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit