TendiGo
Jetzt starten →
Ausschreibungen Thueringen

"Alte Schule" in Oberroßla - Sanierung und Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus - Los 07 - Dämmung Turnhallendecke

Stadtverwaltung Apolda, FB 3 Stadtplanung und Bauwesen / Zentrale VergabestelleApolda, ThüringenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Sanierung und des Umbaus der denkmalgeschützten "Alten Schule" in Oberroßla (Herressener Weg 22, 99510 Apolda) zu einem Dorfgemeinschaftshaus wird Los 07 – Dämmung der Turnhallendecke öffentlich ausgeschrieben.

Was ist zu tun?

Ausbau der alten Mineralwolle-Dämmung (KMF) im Dachraum der Turnhalle inkl. fachgerechter Entsorgung als gefährlicher AbfallReinigung des ArbeitsbereichsEinbau einer PE-Dampfbremse und einer neuen 140 mm starken Mineralwolle-Dämmung (Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/(m·K), nicht brennbar)Erstellung von Werkzeichnungen (mind. 4 Wochen vor Ausführung)Nachweis der KMF-Qualifikation gemäß TRGS 521

Ablauf:

Angebotsfrist: 27.10.2026, 11:00 UhrAusführung: Kalenderwoche 6/2027 bis Kalenderwoche 8/2027Auftraggeber: Stadtverwaltung Apolda
Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Angebotsfrist: 27. Oktober 2026
Termin / FristOKT2026NOVDEZJAN2027FEB
Veröffentlichung6. Okt. 2026
Angebotsfrist27. Okt. 2026
Angebotsöffnung27. Okt. 2026
Bindefrist27. Okt. – 26. Nov. 2026
Ausführungsbeginnca. 12. Feb. 2027
Fertigstellungca. 26. Feb. 2027
Bauzeiten- und ZahlungsplanDatum offenVom Auftragnehmer spätestens 2 Wochen nach Zuschlagserteilung vorzulegen.
Vorlage WerkzeichnungenDatum offenMindestens 4 Wochen vor Ausführung; Werk- und Konstruktionszeichnungen 1:20 bis 1:1 zur Freigabe durch den AG.
SchlusszahlungsfristDatum offen40 Tage nach Rechnungsstellung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B.
VerzugseintrittDatum offen40 Tage nach Rechnungsstellung gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Niedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
  • Preis100%

    Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten. Werkstätten für Behinderte erhalten einen Bonus von 15 Prozent auf die Wertungssumme; bei gleichwirtschaftlichen Angeboten erhält die Werkstatt für Behinderte den Zuschlag.

KI-Hinweis: Im Formblatt 211 ist ausschließlich 'Zuschlagskriterium Preis' angekreuzt; 'Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien' ist nicht angekreuzt. Damit ist der Preis das einzige Zuschlagskriterium.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Übergeordnete Baumaßnahme

Die Leistung ist Teil der Sanierung und des Umbaus der denkmalgeschützten "Alten Schule" in Oberroßla (Herressener Weg 22, 99510 Apolda) zu einem Dorfgemeinschaftshaus. Auftraggeber ist die Stadtverwaltung Apolda.

Bauzeit

Ausführungsbeginn: letzter Werktag der Kalenderwoche 6/2027. Abnahmereife Fertigstellung: letzter Werktag der Kalenderwoche 8/2027.

Baustellenbedingungen

Zugang zum Dachraum der Turnhalle ausschließlich über eine Luke (ca. 80 × 120 cm) in ca. 5,20 m Höhe von außenEingeschränkte LagerflächenKeine Arbeitszeiten vor 07:00 Uhr und nach 20:00 Uhr (Wohngebietslage)Baustrom- und Bauwasseranschluss werden vom Auftraggeber bereitgestellt (Abzug 0,4 % der Abrechnungssumme)Bauleistungsversicherung durch den Auftraggeber (Abzug 0,1 % der Abrechnungssumme)

Planungs- und Dokumentationspflichten

Werk- und Konstruktionszeichnungen (Maßstab 1:20 bis 1:1) sind mindestens 4 Wochen vor Ausführung zur Freigabe vorzulegenZeichnungen und Berechnungen sind 4 Wochen vor Ausführung digital zu übergebenPlanauskünfte bei Versorgungsträgern (Strom, Gas, Wasser, Telekom, Straßenbeleuchtung) sind vor Beginn von Grabarbeiten einzuholenIst-Zustand der Straßen und Geländeoberflächen ist vor Beginn fotografisch zu dokumentierenBaustelleneinrichtung ist mit Stadt und Versorgungsunternehmen abzustimmenTägliche Bautagesberichte sowie wöchentliche Übergabe an die Bauüberwachung

Abfallwirtschaft

Vermeidung, Trennung und sachgerechte Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen nach KrWG und NachwVBei alternativer Verwertungs-/Beseitigungslösung: Nachweis über Berechtigung der Anlage, ggf. Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde, Einkalkulation der KostenAnzeige nach § 53 KrWG ist vorzunehmen

Vertragliche Pflichten (Auszug)

Anerkennung VOB/B (Ausgabe 2016)Urkalkulation spätestens zur Bauanlaufberatung übergebenBauzeiten- und Zahlungsplan spätestens 2 Wochen nach Zuschlag vorlegenSicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gem. BaustellV und RAB 30

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Persönliche Voraussetzungen

Kein beantragtes/eröffnetes Insolvenzverfahren, kein ablehnender Insolvenzplan, kein Liquidationsverfahren (bzw. rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan)Keine Ausschlussgründe nach § 6e EU VOB/A; keine Verurteilungen in den letzten 2 Jahren wegen Verstößen mit Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 €Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenMitgliedschaft in der zuständigen BerufsgenossenschaftSprache: mind. 1 Vorarbeiter/Polier je Auftragnehmer permanent anwesend, fließend Deutsch in Wort und Schrift

Register- und Genehmigungsnachweise

Eintragung im Handelsregister und/oder Handwerksrolle bzw. IHK (soweit erforderlich)GewerbeanmeldungUnbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit beitragspflichtig)Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt / Bescheinigung in SteuersachenFreistellungsbescheinigung § 48b EStGUnbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft mit LohnsummenangabeGgf. rechtskräftig bestätigter InsolvenzplanGewerbezentralregisterauszug (wird ab Auftragssumme ≥ 30.000 € durch den Auftraggeber angefordert)

Finanzielle Leistungsfähigkeit

Umsatz in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit Bauleistungen und vergleichbare Leistungen betreffend, inkl. ARGE-Anteil.

Personelle Leistungsfähigkeit

Erforderliche Arbeitskräfte stehen zur Verfügung. Auf Verlangen: Nachweis der durchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte der letzten 3 Jahre nach Lohngruppen, einschließlich Leitungspersonal.

Referenzen

Erklärung, in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt zu haben. Bei Zuschlag sind 3 Referenznachweise mit detaillierten Angaben (Ansprechpartner, Leistungsart, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblicher Leistungsumfang, eingesetzte Mitarbeiter, technische/gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme, vertragliche Bindung) vorzulegen.

Spezielle fachliche Anforderungen (KMF)

Vor Beginn der KMF-Arbeiten: Nachweis über personelle und sicherheitstechnische Ausstattung – sachkundiger Aufsichtsführender gemäß TRGS 521, geschultes Personal, arbeitsmedizinische Vorsorge.

Pflichten nach Thüringer Vergabegesetz (ThürVgG)

Mit Angebotsabgabe zu bestätigen durch Eigenerklärung (Formblatt G 11):

Tariftreue (§ 6 Abs. 1 ThürVgG)Leiharbeit: gleiche Entlohnung wie Stammbelegschaft (§ 6 Abs. 5)Entgeltgleichheit (§ 6 Abs. 10)Nachunternehmereinsatz nur mit Zustimmung des Auftraggebers (§ 7 Abs. 1); Pflichten sind an Nachunternehmer weiterzugeben und zu kontrollieren (§ 7 Abs. 2 und 4)Vorhaltung von Entgeltabrechnungen, Steuer- und Sozialversicherungsnachweisen, Werkverträgen (§ 12 Abs. 1 und 2)Sanktionen bei Verstößen: Vertragsstrafe, fristlose Kündigung, Ausschluss bis 3 Jahre

Sanktionsrechtliche Anforderungen (EU-VO 833/2014)

Eigenerklärung G 13, dass weder Bieter noch Mitglieder von Bietergemeinschaften:

russische Staatsangehörigkeit oder Niederlassung in Russland habenvon Personen/Unternehmen mit > 50 % russischen Anteilen kontrolliert werdenim Namen oder auf Weisung russischer Personen/Unternehmen handeln

Unterauftragnehmer/Lieferanten: max. 10 % des Auftragswerts.

Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre

Drei vergleichbare Referenznachweise über ausgeführte Dämmarbeiten (oder vergleichbare Bauleistungen) der letzten fünf Kalenderjahre

jeweils mit Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblichem Leistungsumfang (eigenes Personal + Mengen), durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmern, technischen/gerätespezifischen Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertraglicher Bindung (Haupt-, ARGE-, NU) und Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Geringe Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 54%4–10 · 42%11+ · 3%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 16 erledigt
Angebotskern
Eignung & rechtliche Erklärungen
Falls zutreffend
Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle
Plattform-Teilnahme
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Diese Ausschreibung mit KI prüfen
Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber
Stadtverwaltung Apolda, FB 3 Stadtplanung und Bauwesen / Zentrale Vergabestelle
Anschrift
99510 Apolda
Ort
99510 Apolda
Kategorie
Thueringen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.apolda.de ↗

Erfüllungsort

Ort der Leistung
99510 Apolda
Thüringen

Weitere Ausschreibungen Thueringen

Alle anzeigen →
Thueringen

Lieferung von Strom für das Lieferjahr 2027 für die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbh (LEG Thüringen)

Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) | ISPEX Consulting GmbH · ErfurtFrist: Thueringen

Neubau Biophotonik-Gebäude - VE 4731 Laboreinrichtungen

Leibniz-lnstitut fur Photonische Technologien e. V | Vergabekammer Thüringen | Drees & Sommer SE | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · JenaFrist: Thueringen

Rahmenvereinbarung zum Kauf von Streumaschinen für Winterdienstfahrzeuge Los 1 bis Los 8

Die Autobahn GmbH des Bundes | Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes | Die Autobahn GmbH des Bundes | Die Autobahn GmbH des Bundes | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · Zella-MehlisFrist: Thueringen

Los 16 Fliesenarbeiten

Landratsamt Kyffhäuserkreis | Vergabekammer beim Thüringer Landesverwaltungsamt | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · SondershausenFrist: Thueringen

Rahmenvertrag 2027/29 Wartung Entwässerungssystem

Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Ost | Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes | Die Autobahn GmbH des Bundes | Die Autobahn GmbH des Bundes | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · BreitenworbisFrist: Thueringen

AZV Finne - Jahresvertrag für Klärschlammentsorgung und Entsorgung Kanalräumgut für die Jahre 2027 und 2028

Abwasserzweckverband Finne | Schicker Thies Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | Vergabekammer des Freistaates Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt · SömmerdaFrist:

Bereit für die Zukunft der Vergabe?

Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.

806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit