Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWorum es geht
Das Forschungszentrum Jülich erneuert die Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtung in seinem Büro-, Labor- und Werkstattgebäude (Gebäude 05.2). Gesucht werden Fachfirmen für Elektroinstallationsarbeiten – aufgeteilt in zwei Lose:
Los 1: Sicherheitsbeleuchtungsanlage im allgemeinen Gebäudebereich (Demontage der Altanlage, neues Zentralbatteriesystem mit Unterstationen, ca. 960 Sicherheitsleuchten, Netzwerktechnik, Brandschutz).Los 2: Sicherheitsbeleuchtungsanlage im radioaktiven Kontrollbereich – zusätzlich mit erhöhten Hygiene- und Sicherheitsanforderungen (TRGS 519/521 für Asbest/KMF).
Was zu tun ist
Demontage der alten Anlage, Lieferung und Montage neuer Sicherheitsleuchten, Kabel und Zentralbatteriesystem, Einbau von Brandschutzabschottungen, Netzwerkdokumentation, Inbetriebnahme und Prüfung. Die Bauzeit beträgt rund 40 Wochen (Baubeginn ca. Oktober 2026, Fertigstellung ca. August 2027).
Angebotsabgabe: elektronisch bis 23.07.2026, 10:00 Uhr über die Plattform subreport.de.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertDie Angebotsfrist ist abgelaufen.
HEUTE
Termin / FristJUN2026 AUG OKT DEZ FEB APR JUN AUG
Veröffentlichung
Angebotsfrist
Angebotsöffnung
Bindefrist
Fachbauleiter-Benennung
Baustelleneinrichtungsplan
Konkreter Terminplan
Bauzeitenplanvorlage
Werks-/Montageplanung
Baustellenausweise anfordern
Ausführungsbeginn
Realisierungszeitraum
Lagercontainer Vorhaltedauer
Erstinbetriebnahme
Probebetrieb
Messberichte/Funktionsprüfung
Revisionsunterlagen Vorabzug
Revisionsunterlagen endgültig
Ausführungsende
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis0 Kriterien
KI-Hinweis: Unter Punkt r) 'Zuschlagskriterien' ist lediglich 'siehe Vergabeunterlagen' angegeben; konkrete Zuschlagskriterien mit Gewichtungen sind im vorliegenden Dokument nicht enthalten.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenAuftraggeber & Standort
Forschungszentrum Jülich GmbH, Wilhelm-Johnen-Straße, 52428 Jülich.
Bauort: Wilhelm-Johnen-Straße, 52428 Jülich, Gebäude 05.2.
Vergabeart & Vertragsgrundlage
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A.
Vertragsgrundlage: VOB/B (Ausgabe 2016) sowie Besondere Vertragsbedingungen des Auftraggebers.
Bauzeit
Baubeginn: ca. 40. Kalenderwoche 2026 (Oktober 2026)Erstinbetriebnahme: ca. 29. Kalenderwoche 2027Fertigstellung gesamt inkl. Inbetriebnahme: ca. 33. Kalenderwoche 2027Realisierungszeit insgesamt: ca. 40 Wochen ab BaubeginnWerks- und Montageplanung: 12 Werktage nach AufforderungProbebetrieb vor Abnahme: 48 Stunden mit Personal des AuftragnehmersBauzeitenplanvorlage: 14 Werktage nach AuftragserteilungDetaillierter Terminplan: 14 Tage nach AuftragserteilungFachbauleiter benennen: 10 Kalendertage nach AuftragserteilungBaustelleneinrichtungsplan (erste Vorlage): 2 Wochen nach AuftragserteilungRevisionsunterlagen Vorabzug: 2 Wochen vor AbnahmeRevisionsunterlagen endgültig: 1 Woche vor SchlussabnahmeMessberichte / Funktionsprüfung: mind. 3 Wochen vor Schlussabnahme
Übergeordnete Pflichten für beide Lose
Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der gesamten SicherheitsbeleuchtungErstellung der Montageplanung auf Basis der AusführungsplanungFeinkoordination mit den übrigen GewerkenFühren und tägliche/wöchentliche Vorlage der Stundennachweise zur Gegenzeichnung durch den AG (Unterschrift innerhalb 48 h)Teilnahme an der Sachverständigen-Abnahme48-stündiger Probebetrieb vor Abnahme mit Personal des AuftragnehmersEinweisung des technischen Bedienpersonals vor und nach dem ProbebetriebTägliche Entsorgung der anfallenden Abfälle (keine gesonderte Vergütung)Endreinigung vor Abnahme (Nassreinigung aller Anlagen und Bauteile)Berücksichtigung der Witterungserschwernisse bis 12 Arbeitstage (in EP einrechnen)Vorhaltung Containerstellplatz bei Bedarf: ca. 210 € netto pro Monat (in Anspruch genommene Monate)
Sicherheitsbeleuchtungs-Zentrale (beide Lose)
Modulares Zentralbatteriesystem:
44 Endstromkreise (Erweiterung auf 64 vorbereitet)216 V OGI-V BleibatteriesatzNennbetriebsdauer 1 StundeTFT-Touch-Bedienteil und NetzwerkschnittstelleDreiphasenüberwachung BUS-fähigErstprogrammierung inklusive Zielortprogrammierung
Unterstationen in Brandschutzgehäusen E30:
US1 mit 32 Endstromkreisen (Los 1)US2 mit 32 Endstromkreisen (Los 1)US3 mit 20 Endstromkreisen (Los 2)
Zusätzlich: Rangierverteiler 4-fach, Fernmeldetableau, Stromkreis-Bezeichnungsschilder.
Sicherheitsleuchten (beide Lose)
Insgesamt rund 960 Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten, u.a.:
Sicherheits-Wandleuchten 1×5 WSicherheits-Laborleuchten 8 W / 12 W / 25 WSicherheits-Flächenleuchten Deckenmontage (2,6 W und 0,9 W)Sicherheits-Rettungswegleuchten Deckenmontage 2,6 WLED-Sicherheitsleuchten für hervorgehobene StellenSpot-Lights Wandmontage 20 m und 35 m ErkennungsweiteRettungszeichenleuchten ein- und zweiseitig, Wand-/Decken-/Wandauslegermontage, 20 m/30 m/35 m Erkennungsweite, Aluminium/Edelstahl, IP40/IP65, Schutzklasse I oder II
Planungsfabrikat aller Leuchten: Inotec. Bei Angebot gleichwertiger Produkte ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen.
Kabel und Leitungen
NYM-J 1×16 mm², 3×1,5 mm², 3×2,5 mm², 3×4 mm², 5×10 mm²NYY-J 3×1,5 mm²Halogenfreie Kabel (N)HXH E30 3×2,5 mm² und 3×10/16 mm² (Funktionserhalt E30)Netzwerkkabel: I-Y(St)Y St III ISDN 4×2×0,8 sowie S/FTP Kat. 7A AWG 22/23
Verlegung: teilweise in Funktionserhalt (E30/E90) sowie konventionell mit Tragsystemen, Kabelrinnen, Steigetrassen, Panzerrohren und Stahlblechkanälen.
Installationsgeräte
FR-Abzweigkästen 85×85 und 130×85E30-Abzweigdosen 100×100PotentialausgleichsschienenKleinverteiler wetterfestSteckdosen, WechselschalterÜberspannungsableiter Typ 2Netzwerkdosen 2×Cat.6A AP
Brandschutz
Wand- und Deckenabschottungen Klasse S90 (bis 10×10 cm und 30×30 cm)Brandschutzabschottungen Einzelkabel EI30Brandschutzkanäle E30–E90 (50×110 mm und 105×260 mm)Öffnen und Schließen bestehender BrandschottsSchottbuch-Dokumentation mit QR-Code-Kennzeichnung, Fotos, Zulassungen und HandlungsanweisungenEinbau- und Zulassungsnachweise für alle Brandschotts
Arbeiten nach TRGS 519 (Asbest) und TRGS 521 (KMF)
In asbesthaltigen oder KMF-belasteten Bereichen gelten besondere Regeln:
Einrichten und Vorhalten von AbsperrzonenStaubarmes Bohren (BT-30) in den Durchmessern 6/8/10–12 mmDurchgangsbohrungen BT-32 (20 mm, 30 mm) inkl. AbstemmenKernbohrungen BT-50 (50–100 mm)Öffnen/Schließen von Abhangdecken mit KMF-DämmungAbdeckfolie für InventarSachkundenachweis TRGS 519 und TRGS 521 für eingesetztes PersonalGefährdungsbeurteilung und Arbeits-/Sicherheitsplan vor AusführungNachweis der Entsorgung kontaminierter Abfälle
Messungen und Prüfungen
VDE-0100-Messungen: Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, niederohmige Verbindungen (jeweils mit Bereitstellungskosten Messgeräte)TDR-Messung Cat.7A/Class EA je Permanent-Link mit Protokoll (Mess-Standard, Kabelnummer, Prüfer, Messgerät, NVP, PASS/FAIL)EU-KonformitätserklärungenVDE-Mess- und Datenmessprotokolle als XLS-DateiInbetriebnahmeprüfungen und Abnahmeprüfliste
Dokumentation und Revisionsunterlagen
Revisionsunterlagen dreifach in Papier + 1× digital (CAD auf USB-Stick) – 2 Wochen vor VOB-Abnahme:
Anlagenbeschreibung, Übersichtsschema, Installationspläne (M 1:50), Schalt- und Anschlusspläne, Gerätestückliste, KabellistenWartungs- und Installationsanweisungen, DatenblätterZertifikate der Installationskabel, EU-KonformitätserklärungenVDE-Messprotokolle, InbetriebnahmeprüfungenLeuchtenliste Sicherheitsbeleuchtung für SachverständigenabnahmeZulassungen und PrüfzeugnisseEinweisungsbestätigungen des NutzersBrandschutznachweise und Schottbuch-DokumentationKupferverkabelungs-Dokumentation je Bereich mit Kabelname, -typ, Wellenwiderstand, Länge, Anfangs-/Endpunkt, Verlegefirma, Dosentyp, Gelände- und GebäudeplänenMessprotokolle auf Datenträger inkl. Viewer-SoftwarePrüfbuch Sicherheitsbeleuchtung als Ringbuchordner inkl. Klemmträger
Allgemeine Bauleistungen (beide Lose)
Baustelleneinrichtung, Lagercontainer (Vorhaltedauer 6 Monate)Rollgerüst (max. 1 Monat / 744 h Miete, mind. 1 Woche / 168 h)Öffnen und Schließen revisionierbarer Abhangdecken (380 m² bzw. 25 m² in KMF-Bereichen)Staubschutzfolie / Abdeckvlies (300 m² bzw. 25 m²)Kernbohrungen bis 150 mm Ø, bis 30 cm TiefeBohrungen in Mauerwerk und BetonPotentialausgleich bis 16 mm²Kabelmarkierungen mit Etikettenträger/Lochband
Stundenlohnarbeiten
Selbstständiger Monteur (LSP-Bau 45/46) und Montagehelfer (LSP-Bau 45/46), je 10 Stunden pro Los.
Abrechnung nur auf ausdrückliche Anweisung des AG; Nachweis gemäß VOB/B.
Bauseits beigestellt / zu liefern
Baustellenausweise sind mind. 1 Woche vor Arbeitsbeginn beim AG anzufordernAuf dem FZJ-Gelände werden Sammelplätze für Demontage-Material und Abfälle bereitgestelltHub- und Steighilfen bis 4,5 m Montagehöhe sind durch den AN zu stellenAlle Befestigungsmaterialien (Schrauben, Dübel, Halterungen) sind durch den AN zu liefern
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenPräqualifikation oder Eigenerklärung zur Eignung
Entweder Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (empfohlen) ODER Vorlage der 'Eigenerklärung zur Eignung' (Formblatt 124).
Fachkunde und technische Eignung
Fachliche Eignung gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A für ElektroinstallationsarbeitenNachweis der Fachunternehmerqualifikation für ElektroarbeitenFachkräfte für Elektroinstallation gemäß VDE/DIN/EN-VorschriftenEinsatz VDE-konformer Betriebsmittel (VDE-Zeichen oder Prüfzeugnis)Fachbauleiter (deutschsprachig) ist benennungspflichtig: 10 Kalendertage nach Auftragserteilung zu benennenSiGeKo-Qualifikation gemäß RAB 30
Persönliche und handelsrechtliche Eignung
GewerbeanmeldungHandelsregisterauszug (bei eingetragenen Unternehmen)Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der IHKKeine bestehende Insolvenz; falls Insolvenzverfahren: rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan
Sozialversicherung, Steuern und Berufsgenossenschaft
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (falls beitragspflichtig)Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes / Bescheinigung in SteuersachenFreistellungsbescheinigung § 48b EStG (Änderungen sind unverzüglich mitzuteilen)Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft mit Angabe der Lohnsummen
Leistungsfähigkeit (Personal)
Erklärung zur jahresdurchschnittlichen Zahl der Arbeitskräfte der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal.
Referenzen
Referenznachweise sind auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen. Inhalt und Vergleichbarkeit richten sich nach den Angaben im Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung'. Konkrete Anzahl, Zeitraum oder Volumen sind in den vorliegenden Unterlagen nicht beziffert.
Sachkunde TRGS 519 / TRGS 521
Für eingesetztes Personal in Asbest- oder KMF-belasteten Bereichen ist je Tätigkeit ein Sachkundenachweis gemäß TRGS 519 (Asbest) und/oder TRGS 521 (KMF) zu erbringen.
Bietergemeinschaften und Nachunternehmer
Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerische Haftung mit bevollmächtigtem Vertreter (Erklärung gemäß Formblatt 234)Nachunternehmer: Nachweis der Präqualifikation oder der Eignungsvoraussetzungen auf Verlangen der Vergabestelle
Vertragliche Anforderungen
Anerkennung VOB/B (Ausgabe 2016) und der Besonderen VertragsbedingungenVertragserfüllungssicherheit: 5 % der Auftragssumme (inkl. USt.) ab Auftragssumme ≥ 250.000 € nettoMängelansprüchesicherheit: 3 % der Abrechnungssumme zur AbnahmeE-Rechnungsstellung über Bundesportal (OZG_RE / xrechnung-bdr.de)Leitweg-ID: 992-03005FZJ-26 – zwingend auf jeder Rechnung mit BestellnummerErklärung zum pauschalen Schadensersatz (15 % der Nettoabrechnungssumme) bei unzulässiger WettbewerbsbeschränkungKMU-Status (freiwillig): < 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. € Umsatz bzw. ≤ 43 Mio. € Bilanzsumme
Referenzprojekte
nicht beziffert ReferenzenZeitraum: nicht beziffert
Referenznachweise gemäß Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' – vorzulegen auf Verlangen der Vergabestelle
Art und Umfang der Vergleichbarkeit ergeben sich aus den Angaben im Formblatt 124; Nachweis durch Referenznachweise
– ReferenzenZeitraum: –Volumen: –
Bei Einsatz von Nachunternehmern: Nachweis deren Präqualifikation oder Eignungsvoraussetzungen
Eigenerklärung des NU auf Verlangen der Vergabestelle
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 27%4–10 · 45%11+ · 28%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 31 erledigt
Angebotsschreiben & Preisunterlagen (Pflicht, sofort mit dem Angebot abgeben)
Eignungsnachweise (Pflicht, sofort mit dem Angebot abgeben)
Erklärungen im Angebotsschreiben (Pflicht)
Auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen
Fachliche Nachweise je nach Einsatz
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie ähnliche Vergabeverfahren, sobald sie veröffentlicht werden.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
Forschungszentrum Jülich GmbH -Team Bau-
Ort
52428 Jülich, Nordrhein-Westfalen
Kategorie
Nordrhein-Westfalen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Weitere Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen
Alle anzeigen →Nordrhein-Westfalen