TendiGo
Jetzt starten →
Ausschreibungen Rheinland-Pfalz

EB67 Neubau Betriebshof_Elektroinstallation

Stadt Koblenz | Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Koblenz, Rheinland-PfalzVeröffentlicht:
Angebotsfrist:

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Die Stadt Koblenz schreibt die Elektroinstallationsarbeiten für den Neubau des Betriebshofs des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen aus. Der Auftrag umfasst die komplette Elektroinstallation im neuen frostfreien Lager (Bauteil 3) und im Carport (Bauteil 4) auf dem Gelände an der Beatusstraße 37 in Koblenz.

Die Arbeiten erfolgen bei laufendem Betrieb des Hofs und sind zeitlich klar eingegrenzt (ca. 4 Monate, vom 01.11.2026 bis 26.02.2027).

Das Verfahren ist ein offenes Verfahren nach VOB/A, ohne Losvergabe und ohne Nebenangebote. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (niedrigster Preis) erteilt.

Angebote müssen bis zum 01.10.2026 um 10:00 Uhr MESZ elektronisch über die Vergabeplattform eingereicht werden.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Angebotsfrist: 01. Oktober 2026
Termin / FristSEP2026OKTNOVDEZJAN2027FEB
Bieterfragen-Frist24. Sep. 2026
Angebotsfrist1. Okt. 2026
Angebotsöffnung1. Okt. 2026
Angebotsgültigkeit1. Okt. – 31. Okt. 2026
Ausführungsbeginn1. Nov. 2026
Vertragslaufzeit1. Nov. 2026 – 26. Feb. 2027
Vertragsende26. Feb. 2027
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Niedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
  • Angebotspreis100%

    Der Preis ist das alleinige Wertungsmerkmal. Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten.

KI-Hinweis: Vollständig: Einziges Zuschlagskriterium ist der Preis (angekreuzt in Formblatt 211, bestätigt durch Bekanntmachung).

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Allgemeine Vorgaben und Ausführungsbedingungen

Ausführung nach DIN/VDE/ENEC, IEC-Norm und Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien. Abrechnung nach VOB (neueste Fassung). Aufmaß und Abrechnung gemeinsam mit der Bauleitung nach Fertigstellung.

Abfallentsorgung durch den Auftragnehmer – es gibt keine gesonderte Vergütung dafür. Vorkehrungen zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung an Bauteilen sind Sache des Auftragnehmers.

Teilnahme an Baubesprechungen alle 14 Tage, mittwochs um 10:00 Uhr, mit einem kompetenten Vertreter. Die Kosten dafür sind in den Baustellengemeinkosten enthalten.

Arbeiten erfolgen bei laufendem Betrieb des Betriebshofs – daher sind viele Einzelanfahrten erforderlich.

Baustelleneinrichtung und bauseitige Leistungen

Baustelle einrichten und räumen, fahrbares Gerüst (Höhe 4 m) bereitstellen.

Bauseits werden gestellt: Bauwasser, Baustrom, Leerrohre unter der Bodenplatte, Erdungsanlage (durch Blitzschutzbauer), Blitzschutz. Bauseitige Geräte sind vom Auftragnehmer anzuschließen. Durchbrucharbeiten (Wanddurchbrüche) sind bauseits.

Dokumentation und Prüfungen

Vom Auftragnehmer sind zu erstellen und zu übergeben:

Aufbauzeichnungen der Verteilungen (2-fach, mit Front- und Seitenansicht sowie Schnitten) – vor Fertigungsbeginn zur Genehmigung vorzulegenDokumentation Erdungsanlage: Bilddokumentation, Messprotokolle, Bestandspläne, Errichterbescheinigung, technische UnterlagenDokumentation Brandschutzabschottung: Bescheinigungen und Zulassungsbescheide (3-fach)Objektdokumentation / Bestandsunterlagen (2-fache Ausfertigung in festem Einband, deutsch): Grundrisse und Ansichten mit Installationen (als DWG/DXF + PDF), revidierte Bestandspläne, AufmaßpläneEDV-Dokumentation: Listen (ggf. Excel) mit allen wesentlichen Daten der verwendeten Bauteile nach KGRZ-BezeichnungsschemaCu-Link-Messung: Dämpfungsmessung Kupferkabel, Dokumentation auf Datenträger, PDF-KurzreportLWL-Messung: Dämpfungs- und Rückstreumessung beidseitig, Wellenlängen 850/1300 nm, 3-fach Papier + DatenträgerMessprotokoll Busleitung (Profibus)Prüfprotokolle nach VDE 0100 Teil 600 (Schutzmaßnahmen, Schleifenwiderstand, Isolation, Potentialausgleich, Rechtsdrehfeld)Anlagenprüfung durch unabhängigen Sachverständigen (TÜV oder neutraler Gutachter): Vor- und SchlussprüfungNutzereinweisung mit DokumentationKabelschilder mit dauerhafter BeschriftungPrüfbuch für RettungszeichenleuchtenWartungsvertrag für Infrarot-Strahlungsheizung nach VDMA/AMEV-Muster (4 Jahre Gewährleistung, separates Angebot)Hersteller-Zulassungsbescheide für Brandschutzsysteme (mind. 1 Jahr Gültigkeit)

Stundenlohnarbeiten (Obermonteur, Monteur, Helfer) für Zusatzarbeiten sind im Leistungsverzeichnis enthalten.

Vertragsrahmen

Verbindliche Vertragsfristen: Ausführungsbeginn 01.11.2026, abnahmereife Vollendung 26.02.2027 (ca. 4 Monate Bauzeit).

Sicherheitsleistung: 5 % der Auftragssumme (inkl. USt) gemäß § 17 VOB/B, sofern die Auftragssumme ≥ 250.000 EUR netto ist.

Vertragsstrafe: 0,3 % der Netto-Auftragssumme pro Werktag Verzug, maximal 5 % der Netto-Auftragssumme.

Elektronische Rechnungsstellung ist erforderlich.

Vertragsbestandteile: Leistungsverzeichnis (L1–L276), Baubeschreibung, Besondere Vertragsbedingungen (214), Abfall-Regelungen (241), Datenverarbeitung/Datenaustausch (244).

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Persönliche Zuverlässigkeit (keine Ausschlussgründe)

Es dürfen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen, insbesondere:

Keine Verurteilungen wegen Bildung krimineller/terroristischer Vereinigungen, Geldwäsche, Betrug, Bestechung, Menschenhandel, Zwangsarbeit etc.Keine Verstöße gegen Steuer-, Sozialversicherungs-, Umwelt-, Arbeits- oder SozialrechtKeine Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Einstellung der beruflichen TätigkeitKeine schwerwiegenden Verfehlungen, wettbewerbsbeschränkende Absprachen, Interessenkonflikte oder VorbefassungKeine Verurteilungen wegen bestimmter Straftaten (Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Freiheitsstrafe > 3 Monate) in den letzten zwei JahrenKeine Eintragungen im Gewerbezentralregister, die zu einer Geldbuße > 2.500 EUR geführt habenErklärung, dass kein Ausschlussgrund gemäß Art. 5k der EU-Verordnung 833/2014 (Russland-Sanktionen) vorliegt

Bestätigung über die Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124) oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).

Gewerberechtliche und registerrechtliche Voraussetzungen

GewerbeanmeldungHandelsregisterauszugEintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer (IHK)

Diese Nachweise sind auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Betriebshaftpflichtversicherung mit Mindestdeckung von 3 Mio. EUR je Schadensfall für Personen-, Sach- und Vermögensschäden (oder Bestätigung des Versicherers, dass die bestehende Police im Auftragsfall auf diese Beträge aufgestockt wird)Umsatznachweis: Angabe des Unternehmensumsatzes (Bauleistungen und vergleichbare Leistungen) der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, einschließlich ARGE-AnteileUnbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts (steuerliche Unbedenklichkeit)Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStGUnbedenklichkeitsbescheinigung der SozialkasseQualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft mit Angabe der LohnsummenMitgliedschaft in der zuständigen Berufsgenossenschaft

Technische Leistungsfähigkeit

3 Referenzbescheinigungen für vergleichbare Elektroinstallationsarbeiten aus den letzten 5 Kalenderjahren (auf Verlangen im Shortlist-Fall vorzulegen). Je Referenz: Ansprechpartner beim Auftraggeber, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, stichwortartige Leistungsbeschreibung mit Mengenangaben, durchschnittliche Anzahl eingesetzter Arbeitnehmer, besondere technische/gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), ggf. Koordination der Gewerke, Bestätigung der vertragsgemäßen Ausführung durch den Auftraggeber.Personalstruktur: durchschnittliche Beschäftigtenzahl der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, gegliedert nach Lohngruppen (mit ausgewiesenem Leitungspersonal). Erklärung, dass die erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.Erfahrung mit Elektroinstallationsarbeiten, insbesondere Feuchtraum, Ex-Schutz (Zone 1 und 21), LED-Beleuchtung, Datenverkabelung (LWL/Kat.7)Fähigkeit zur Erstellung der geforderten Dokumentationen (Messprotokolle, Bestandsunterlagen, Wartungsnachweise)

Tariftreue und Mindestlohn

Vorlage einer unterzeichneten LTTG-Erklärung (Mustererklärung 1 bei AEntG-Pflicht oder Mustererklärung 3 für Mindestlohn) gemäß dem rheinland-pfälzischen Landestariftreuegesetz. Verpflichtung zur Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns bzw. des einschlägigen Tariflohns. Erforderlich ab einem geschätzten Netto-Auftragswert von 20.000 EUR.

Bietergemeinschaften und Nachunternehmer

Bei Bietergemeinschaften: Formblatt 234 (gesamtschuldnerische Haftung mit bevollmächtigtem Vertreter). Alle Partner müssen die o. g. Nachweise erbringen.

Bei Nachunternehmereinsatz: Nachweis der Präqualifikation der Nachunternehmen oder Eigenerklärung der Nachunternehmen auf Verlangen. Formblatt 235 (Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen). Formblatt 236 (Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen) auf Verlangen. Eignungsleihe ist möglich (mit Haftungserklärung bei finanzieller Eignungsleihe).

Bevorzugungen und Präferenzen

SGB IX-Bevorzugung: Abschlag von 15 % (Werkstätten für behinderte Menschen) bzw. 10 % (Inklusionsbetriebe) bei ansonsten gleichwertigen AngebotenAusbildungsbetriebe / Frauenfördermaßnahmen: Bevorzugung bei wirtschaftlich gleichwertigen Angeboten (entsprechende Eigenerklärung auf Verlangen)
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre

3 Referenzbescheinigungen, vorzugsweise Elektroinstallationsarbeiten (vergleichbare Bauleistungen) mit Angaben zu Umfang, Zeitraum und Auftraggeber

Vorlage auf Verlangen der Vergabestelle (im Shortlist-Fall). Je Referenz: Ansprechpartner beim Auftraggeber, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Leistungsbeschreibung mit Mengenangaben, durchschnittliche Anzahl eingesetzter Arbeitnehmer, besondere technische Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), ggf. Gewerkekoordination, Bestätigung der vertragsgemäßen Ausführung durch Auftraggeber.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Mittlere Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 43%4–10 · 47%11+ · 10%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 22 erledigt
Angebotsschreiben und Leistungsverzeichnis
Eignungsnachweise und Erklärungen
Versicherungs- und Befähigungsnachweise
Technische und projektbezogene Anforderungen
Sprache und Form
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Diese Ausschreibung mit KI prüfen
Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber
Stadt Koblenz | Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
56068 Koblenz
Ort
56073 Koblenz
Kategorie
Rheinland-Pfalz
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.koblenz.de ↗
Auftraggeber-Profil ansehen

Erfüllungsort

Ort der Leistung
56073 Koblenz
Rheinland-Pfalz

Weitere Ausschreibungen Rheinland-Pfalz

Alle anzeigen →
Rheinland-Pfalz

Fliesenarbeiten

Gemeinde Haßloch · 67454 HaßlochFrist: Rheinland-Pfalz

Beseitigung Ölspuren LBM Diez 2027/28 Süd

LBM Diez · 65582 DiezFrist: Rheinland-Pfalz

Beseitigung Ölspuren LBM Diez 2027/28 Nord

LBM Diez · 65582 DiezFrist: Rheinland-Pfalz

Grünpflege SM Bogel - 2027

LBM Diez · 56357 BogelFrist: Rheinland-Pfalz

Malerarbeiten 70-00001-2880-46

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. - Einkauf B12 - Vergabestelle Bau · KaiserslauternFrist: Rheinland-Pfalz

Neubau Kita St. Johann, Tiefbau- und Landschaftsbauarbeiten

VG-Verwaltung Sprendlingen -Gensingen · 55578 Sankt JohannFrist:

Bereit für die Zukunft der Vergabe?

Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.

806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit