EKLT_Haus D_Sanierung Pat.-Bäder D1|D3, Metallbauarbeiten (FSA)

Evangelisches Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow gGmbHLudwigsfelde, BrandenburgVeröffentlicht: 11. November 2026

Angebotsfrist: 20. November 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Was wird beschafft?

Metallbauarbeiten im Rahmen der Sanierung der Patientenbäder D1 und D3 im Haus D des Evangelischen Krankenhauses Ludwigsfelde-Teltow gGmbH (Ludwigsfelde, PLZ 14974). Kern sind zwei automatische Stahl-Rahmentüren mit Feuerschutz T90 und Rauchschutz, inklusive Drehtürantrieb, Zubehör, Werkplanung, Inbetriebnahme und Abnahmeprüfung.

Was ist gefordert?

Lieferung und Einbau der Türen mit Seitenteilen (Gesamtelement 3.455 × 2.505 mm)Werkplanung, Risikobeurteilung für die kraftbetriebenen Türen, Inbetriebnahme und Abnahmeprüfung der AntriebeFingerschutzrollos, Schutzprofile und BlindzylinderStundenlohnarbeiten (nur auf ausdrückliche Anweisung)Baustelleneinrichtung auf einem laufenden Klinikgelände

Vergabe

Vergabenummer: EKLT_2026/63Ein Los, keine losweise VergabeZuschlagskriterium: ausschließlich der Preis (100 %)Nebenangebote sind nicht zugelassenAngebotsfrist: 20.11.2026, 10:00 UhrAusführungsbeginn laut Besonderen Vertragsbedingungen: 26.11.2026

Hinweise zu widersprüchlichen Angaben

Die Unterlagen nennen die Losnummer uneinheitlich (Los 12, Los 7, Teil 6, Teil 7). Die Stammdaten führen ein Los (LOT-0001).Die Ebenen sind uneinheitlich angegeben (D1 und D3 bzw. D2 und D3). Die Einbauorte der Türen liegen in D2 und D3.Nicht angegeben sind Bindefrist, geschätzter Auftragswert und Bauzeit.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 20. November 2026

Termin / FristJAN2026 MÄR MAI JUL SEP NOV JAN2027

Bundes-Mindestlohn gültig1. Jan. 2026

Veröffentlichung11. Nov. 2026

Angebotsfrist20. Nov. 2026

Ausführungsbeginn26. Nov. 2026

Wechsel Maschinenverordnung20. Jan. 2027

ReferenzzeitraumDatum offenVergleichbare Referenzleistungen müssen aus den letzten fünf Kalenderjahren stammen; Bezugspunkt vermutlich Angebotsabgabe.

UmsatznachweisDatum offenUmsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre ist anzugeben; Bezugspunkt vermutlich Angebotsabgabe.

Werkplanung LieferungDatum offenLieferung spätestens 2 Wochen nach technischer Klärung mit Architekt bzw. Bauleitung; das Datum der Klärung ist nicht bekannt.

Bauablaufplan ÜbergabeDatum offenSpätestens 10 Werktage nach Zuschlagserteilung dem Auftraggeber zu übergeben; Zuschlagsdatum ist noch offen.

VollendungDatum offenAbnahmereife Fertigstellung laut beigefügtem Bauzeitenplan; das Datum ist im Ausschnitt nicht genannt.

RegelarbeitszeitDatum offenMontag bis Freitag von 07:00 bis 18:00 Uhr; Samstagsarbeit nur nach Abstimmung, Sonn- und Feiertagsarbeit unzulässig.

Ruhezeit für LärmDatum offenZwischen 12:30 und 14:00 Uhr dürfen lärm-, erschütterungs- oder staubintensive Arbeiten nicht stattfinden.

TagesberichtDatum offenTäglicher schriftlicher Bericht an Bauleitung bzw. Fachplaner während der Bauausführung.

BehinderungsanzeigeDatum offenBehinderungen müssen unverzüglich nach ihrem Eintritt schriftlich angezeigt werden.

SchlusszahlungsfristDatum offenFrist von 30 Tagen nach § 16 VOB/B; der Bezugspunkt ist im Ausschnitt nicht genannt.

ZahlungsverzugDatum offenVerzug tritt nach 30 Tagen ein (§ 16 Abs. 5 VOB/B); der Bezugspunkt ist nicht angegeben.

Rückzahlung überzahlter BeträgeDatum offenÜberzahlte Beträge sind innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens zu erstatten.

Anzeige der AbtretungDatum offenEine Abtretung ist spätestens 6 Werktage nach Zugang der Abtretungsanzeige dem Auftraggeber anzuzeigen.

Mängelansprüche VerjährungDatum offenVerjährungsfrist von 4 Jahren nach § 13 VOB/B; der Bezugspunkt, meist die Abnahme, ist im Ausschnitt nicht genannt.

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Hauptleistung: Stahl-Rahmentüren mit Automatik

Pos. 02.02.10: 2 Stück Stahl-Rahmentür T90-1 RS, einflügelig, automatisch, mit Seitenteilen.

Gesamtelement 3.455 × 2.505 mm, Öffnung DIN linksBrandschutzverglasung VSG, RauchschutzDrehtürantrieb EN 5–7, Flatscan 2DFallen-Riegelschloss mit Antipanik, Elektro-Türöffner, DrückergarniturAbsenkbare BodendichtungKompletter Kabelzug, Taster und Rauchmelder beidseitigSchnittstelle zur Elektroinstallation ist die bauseitige Abzweigdose im Sturz

Einbauorte: D200c (Flur 3), D200d (Aufzugsvorraum), D300c (Flur 3), D320d (Aufzugsvorraum).

Hinweis: Die Ebenen sind in den Unterlagen uneinheitlich angegeben (D1 und D3 bzw. D2 und D3). Die Einbauorte beziehen sich auf D2 und D3.

Zubehör zu den Türen

Pos. 02.03.10: 2 Stück Fingerschutzrollo an der Bandgegenseite (Länge 1.925 mm). Dieses wird gesondert vergütet.Pos. 02.03.20: 2 Stück Schutzprofil an der Bandseite der Nebenschließkante.Pos. 02.03.30: 2 Stück Blindzylinder variabel, 45–95 mm, für T90 geeignet.

Planung, Inbetriebnahme und Abnahme

Pos. 02.01.10: Werkplanung der Glasrahmentüren (1 pauschal), Lieferung spätestens 2 Wochen nach technischer Klärung mit Architekt/Bauleitung.Pos. 02.01.20: Risikobeurteilung für die 2 kraftbetriebenen Drehtüren (1 pauschal).Pos. 02.01.30: Inbetriebnahme aller Automatikantriebe inkl. Prüfbücher und Einweisung der Nutzer (1 pauschal).Pos. 02.01.40: Abnahmeprüfung der Automatikantriebe (1 pauschal).

Baustelleneinrichtung und Stundenlohnarbeiten

Pos. 01.01.10: Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle (1 pauschal). Gerüste bis 3 m Arbeitshöhe sind einzurechnen. Gerüste über 3,5 m stellt der Auftraggeber.Pos. 03.01.10: Facharbeiter, 5 Stunden.Pos. 03.01.20: Helfer, 5 Stunden.Stundenlohnarbeiten nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis.

Ausführungsbedingungen auf dem Klinikgelände

Die Baustelle liegt auf einem laufenden Klinikgelände. Die Zufahrt ist nur für Lieferung und Materialtransport erlaubt, der Krankenhausverkehr hat Vorrang. Privat-Pkw haben keinen Zugang.Sperrungen von Versorgungs- und Rettungswegen nur nach Absprache mit Bauleitung und Auftraggeber. Krananlagen nur nach gesonderter Abstimmung.Gefahrbereiche absperren und kennzeichnen.Baulärm, Staub und Erschütterungen minimieren, Vorgaben des Auftraggebers einhalten.Vertikaltransport über den Personenaufzug ist kostenfrei nutzbar. Die Kabine wird vom Auftraggeber ausgekleidet.Die Baustelle ist nicht bewacht.

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Erklärungen mit dem Angebot

Eigenerklärung zur Eignung (e124) oder PQ-Nummer aus dem Präqualifikationsverzeichnis.Umsatz mit vergleichbaren Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, in Euro. Ein Mindestwert ist nicht genannt.Erklärung, dass vergleichbare Leistungen in den letzten fünf Kalenderjahren ausgeführt wurden.Erklärung, dass die erforderlichen Arbeitskräfte verfügbar sind.Angabe der Registereintragung (Handelsregister, Handwerksrolle, IHK oder keine Eintragungspflicht).Angabe zu Insolvenz oder Liquidation.Erklärung zu Ausschlussgründen nach § 6e EU VOB/A.Erklärung zur ordnungsgemäßen Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen.Angabe der Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.Hinweis: Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro fragt der Auftraggeber beim Wettbewerbsregister ab.

Nachweise auf Verlangen (bei engerer Wahl)

Drei Referenznachweise (siehe Referenzprojekte).Zahl der in den letzten drei Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit gesondert ausgewiesenem Leitungspersonal.Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Handwerkskarte bzw. IHK-Bestätigung.Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls beitragspflichtig.Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls ausgestellt.Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG.Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft mit Lohnsummen.Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan, falls erklärt.

Anforderungen an Personal und Ausführung

Persönlich geeignete Arbeitnehmer. Der Auftraggeber kann Abberufung bei Verstößen verlangen.Sicherheitsfachkräfte und Sicherheitsbeauftragte nach den Vorschriften.Fachbauleiter für den Arbeitsbereich und ständig weisungsberechtigter Vertreter auf der Baustelle.Ständig mindestens ein fließend Deutsch sprechender Mitarbeiter auf der Baustelle.Nachweis arbeitsmedizinischer Vorsorge für Personal in gesundheitsgefährdenden Bereichen.Abnahmeprüfung der Automatikantriebe nur durch herstellerautorisierte Fachkräfte oder Fachkräfte einer benannten Prüfstelle.Schweißen nach DIN EN ISO 3834 (Teile 1–5) und Schweißverfahrensqualifizierung nach DIN EN ISO 15607, 15609-1 und 15611. Ein konkreter Nachweis wird nicht ausdrücklich verlangt.Nachunternehmer müssen fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sein. Sie dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers weitervergeben.

Pflichten zu Mindestentgelt und Kontrollen

Landes-Mindestentgelt nach BbgVergG: 13,00 Euro brutto je Zeitstunde. Ab 01.01.2026 gilt der Bundes-Mindestlohn von 13,90 Euro brutto je Stunde, solange er höher ist.Lohnnachweise: bei Lieferungen mit der Rechnung, bei Dienstleistungen mit mindestens einer (Teil-)Rechnung oder einmal im Kalenderjahr.Auf Verlangen Einsicht in Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Betreten der Geschäftsräume und Befragung der Beschäftigten (Stichprobenkontrollen).Löhne mindestens monatlich auf Gehaltskonten zahlen, auch für im Ausland ansässige Beschäftigte.Nachunternehmer und Verleiher nur mit gleich lautender Erklärung (Formular 5.4) einsetzen.Vertragsstrafe je nachgewiesenem schuldhaftem Fall: 1 % der Auftragssumme, maximal 25.000 Euro. Insgesamt höchstens 5 % der Auftragssumme, maximal 250.000 Euro.Bei Verstößen Wettbewerbsausschluss bis zu drei Jahren möglich. Eine Selbstreinigung kann die Sperrdauer kürzen.

Referenzprojekte

3 (bei engerer Wahl, auf Verlangen) ReferenzenZeitraum: Letzte fünf KalenderjahreVolumen: Nicht angegeben. Ein Mindestwert ist nicht genannt. Die Auftragssumme ist pro Referenz anzugeben.

Nachweis vergleichbarer, ausgeführter Leistungen. Bei engerer Wahl drei Referenznachweise auf Verlangen vorlegen.

Pro Referenz: Ansprechpartner, Art der ausgeführten Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, stichwortartige Benennung des eigenen Leistungsumfangs einschließlich Mengen, durchschnittliche Zahl der eingesetzten Arbeitnehmer, Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau oder Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner oder Nachunternehmer) und Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.