Elektroarbeiten Schwimmbadsanierungen SZR MMS

Rhein-Erft-Kreis | Vergabekammer Westfalen | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Bergheim, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht: 12. August 2026

Angebotsfrist: 14. September 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Öffentliche Ausschreibung des Rhein-Erft-Kreises für Elektroinstallationsarbeiten im Rahmen der Sanierung zweier Lehrschwimmbäder in Förderschulen.

Was wird gemacht?

Wiederverwendung der vorhandenen EnergieversorgungNeuinstallation der Unterverteilungen für Schwimmbad- und LüftungstechnikVersorgung der AutomationsschwerpunkteErgänzung der SicherheitsbeleuchtungIn Los 2 zusätzlich: Anpassung/Erweiterung der SprechanlageIn Los 1 zusätzlich: Verschattungsanlage (Sonnenschutzsteuerung)Datenübertragungsnetze (CAT7A/LWL), Brandmeldeanlage, Blitzschutz/ErdungDemontage und Entsorgung der Bestandsinstallation4-jährige Wartung nach VDMA 24 186 / DIN 31 051 (Bestandteil der Angebotswertung)

Zwei Lose:

Los 1: Schule zum Römerturm (SZR), Zum Römerturm 16, 50127 Bergheim – Ausführungszeitraum 02.11.2026 bis 13.09.2027Los 2: Maria-Montessori-Schule (MMS), Bergstr. 58, 50321 Brühl – Ausführungszeitraum 02.11.2026 bis 25.02.2028

Besondere Bedingungen:

Die Förderschulen bleiben während der gesamten Bauzeit in Betrieb. Lärm- und vibrationsreiche Arbeiten sind während der Schulzeiten (Mo–Do 08:00–15:15, Fr bis 12:15) untersagt. Schülertransportverkehr (ca. 30 Kleinbusse) 08:00–08:15 und 15:00–15:15 ist zu beachten.

Angebotsabgabe:

Frist 14.09.2026

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 14. September 2026

Termin / FristJAN2026 JUL JAN2027 JUL JAN2028 JUL JAN2029 JUL JAN2030

Bieterfragen-Frist3. Sep. 2026

Angebotsfrist14. Sep. 2026

Rahmenvertrag Laufzeit Los 1ca. 1. Jan. 2026 – 1. Jan. 2030

Rahmenvertrag Laufzeit Los 2ca. 1. Jan. 2026 – 1. Jan. 2030

Angebotsöffnung14. Sep. 2026

Bindefrist14. Sep. – 30. Okt. 2026

Ausführungsbeginn Los 12. Nov. 2026

Vertragslaufzeit Los 12. Nov. 2026 – 13. Sep. 2027

Vertragslaufzeit Los 22. Nov. 2026 – 25. Feb. 2028

Dokumentationsübergabe Los 1ca. 30. Aug. 2027

Gewährleistung Los 1ca. 13. Sep. 2027 – 13. Sep. 2031bis 2031

Dokumentationsübergabe Los 2ca. 11. Feb. 2028

Gewährleistung Los 2ca. 25. Feb. 2028 – 25. Feb. 2032bis 2032

Kündigungsfrist Wartungsvertragca. 1. Okt. 2029

Verlängerung 1 Los 1ca. 1. Jan. 2030 – 1. Jan. 2031bis 2031

Verlängerung 1 Los 2ca. 1. Jan. 2030 – 1. Jan. 2031bis 2031

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebots ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus Lohngleitklauseln, Instandhaltungsangeboten. Werkstätten für Behinderte erhalten einen Bonus von 15 Prozent auf die Wertungssumme.

KI-Hinweis: Es ist nur das Zuschlagskriterium Preis (100%) angegeben; das Formblatt 227 Zuschlagskriterien wurde nicht beigefügt.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Gemeinsame Rahmenbedingungen für beide Lose

Leistungsnorm: Ausführung nach VOB/B in der jeweils aktuellen Fassung sowie nach DIN-/VDE-Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik.Sprache: Alle Angebote und Nachweise in deutscher Sprache.Material: VDE-zugelassen, halogenfreie Kabel/Leitungen (BauPVO-konform), Kabel mit Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 soweit relevant.Personal: Deutschsprachiger Hauptansprechpartner und Fachbauleiter sind vor Baubeginn zu benennen. Teilnahme an wöchentlichen Baubesprechungen durch bevollmächtigten Vertreter mit Deutschkenntnissen.Bauphase: Förderschulen bleiben während der gesamten Bauzeit in Betrieb. Lärm- und vibrationsreiche Arbeiten sind während der Schulzeiten (Mo–Do 08:00–15:15 Uhr, Fr 08:00–12:15 Uhr) untersagt. Schülertransportverkehr 08:00–08:15 und 15:00–15:15 Uhr ist zu beachten (ca. 30 Kleinbusse je Schule). Bevorzugt parallele Bauausführung an beiden Standorten während der Ferienzeiten.Sicherheit: Kenntnis der Baustellenverordnung und des SiGe-Plans.Dokumentation: Vollständige Objektdokumentation (Produktdatenblätter, Bedienungs-/Wartungsanleitungen, Zulassungen), Revisionszeichnungen, Mess- und Prüfberichte je Stromkreis nach DIN VDE 0100-600, OTDR-Messprotokolle LWL, Cu-Abnahmemessungen Klasse EA (Permanent Link, mind. Level IV gem. IEC 61935-1), LWL-Steckeroberflächenbewertung, Dokumentation Brandschottungen (mit Fotos). Übergabe: 2 Wochen vor VOB-Abnahme, 2-fach Papier + digital.Prüfungen & Messungen: Fachkundiges Personal für Datenverkabelung (Nachweis über 100% Messprotokolle Permanent Link Klasse EA); kalibrierte Messgeräte mit aktuellem Softwarestand.Demontage: Demontage und Entsorgung der bestehenden Elektroinstallation (im Pauschalpreis bzw. als Stundenlohn).Wartung (Bestandteil der Angebotswertung): Inspektions-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten über 4 Jahre nach VDMA-Einheitsblatt 24 186 (neueste Ausgabe) und DIN 31 051, inkl. Bereitschaftsdienst für Störungsbeseitigung. Vergütung als Jahrespauschale; Ersatzteile und Störungsbeseitigung außerhalb der Pauschale werden separat vergütet.

Übergeordnete elektrotechnische Gewerke (beide Lose)

Niederspannungsschaltanlage (NSUV): Hauptverteilung, Unterverteilungen, Schaltschrank, Reihenklemmen, Lasttrennschalter, FI/LS-Schalter, Überspannungsableiter, DALI-Gateway, KNX-Busspannungsversorgung, Kleinverteiler IP44/IP65, Anlagendokumentation und Prüfbericht.Niederspannungsinstallationsanlage: Kabeltragesysteme (Kabelbügel, Sammelhalter, Ankerschienen, Steigetrasse, Gitterrinnen, Installationsrohre Kunststoff/Stahl, Leitungsführungskanal), Kabel und Leitungen (NYM/NYY-J, NHXMH halogenfrei, Brandmeldekabel, Datenkabel Cat.7A, LWL OM4, EIB-Systemleitung), Anschlussarbeiten, Installationsmaterial (Abzweigdosen, Präsenzmelder, Schalter, Steckdosen UP/AP/IP55, CEE-Steckdosen, Wartungsschalter), Potentialausgleich.Brandschutz/Brandschutzschottungen: Kabelboxen S90, Mineralwolleplattenschotts und Schaumschotts EI30/EI60/EI90, vierseitige Installationskanäle I60/I90/I120, DIBt-zugelassene Systeme, lagegenaue Fotodokumentation.Beleuchtungsanlage: LED-Feuchtraumleuchten IP66, LED-Rohrleuchten chlor-/chemikalienbeständig (IP67/IP69K), Einbau-Downlights IP54, Schwimmbadleuchten IP65, Decken-/Wandleuchten, DALI-2-zertifizierte Komponenten.Blitzschutz- und Erdungsanlage: Überprüfung und ggf. Ergänzung der Erdungsanlage gemäß DIN VDE 0100 und DIN 18014, Blitzschutz nach DIN EN 62305-3 (Fangleitungen, Fangstangen, Verbinder, Prüfprotokoll).Datenübertragungsnetze: IT-Netzwerk Klasse EA nach ISO/IEC 11801 (10 GBit Ethernet), CAT6A/CAT7A-Cu-Verkabelung (RJ45-Dosen, Patchfelder, 19″-Wandgehäuse, USV-Steckdosenleisten), LWL-Inhouse-Verkabelung OM4 (Spleißboxen, OTDR-Messungen), KNX-zertifizierte Gebäudesystemtechnik.

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Verfahrensart und Rechtsrahmen

Offenes Verfahren nach VOB/A Abschnitt 2 (EU). Vertragsgrundlage VOB/B. Sprache der Angebote und Nachweise: Deutsch.

Persönliche Eignung / Ausschlussgründe

Kein Insolvenzverfahren eröffnet/beantragt oder mangels Masse abgelehnt; nicht in Liquidation.Keine Ausschlussgründe gemäß § 123 oder § 124 GWB.Keine Verurteilung in den letzten 2 Jahren wegen Verstößen mit Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 €; kein entsprechender Eintrag im Gewerbezentralregister.Keine schweren Verfehlungen, die die Zuverlässigkeit in Frage stellen (Selbstreinigung gemäß § 123 GWB möglich).Ab 50.000 € netto Auftragssumme: Auftraggeber fordert Wettbewerbsregisterauszug gemäß § 6 Abs. 1 WRegG an.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Umsatzangaben der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre für vergleichbare Leistungen (inkl. Anteile aus Gemeinschaftsunternehmen). Eignungsleihe möglich, dann gemeinsame Haftung mit Verpflichtungserklärung.

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 5 Kalenderjahren (längerer Zeitraum aus Auftragsbekanntmachung maßgebend). Mindestens eine Referenz muss dem in der Auftragsbekanntmachung genannten Mindest-Auftragswert entsprechen. Keine besonderen Anforderungen an den Auftragswert der Referenzen.Verfügbarkeit erforderlicher Arbeitskräfte (auf Verlangen nachzuweisen).Alternativ: Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.

Registrierung und Formalnachweise

Handelsregistereintragung (oder Erklärung, dass keine Eintragungspflicht besteht).Eintragung in Handwerksrolle oder IHK.Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft.Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse.Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts / Steuersachen.Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b EStG.Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft mit Lohnsummen.

Pflicht-Erklärungen

Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124 / VD 124 Bauleistung) oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).Eigenerklärung Sanktionspaket 5 EU (Formblatt 523 EU, Art. 5k Abs. 1 VO (EU) Nr. 833/2014): kein Bezug zu Russland, auch nicht durch Unterauftragnehmer/Lieferanten/Kapazitätsgeber > 10 % des Auftragswerts.Einhaltung TVgG NRW.Verpflichtungserklärung Nachunternehmer und Bietergemeinschaftserklärung (gesamtschuldnerische Haftung, bevollmächtigter Vertreter).

Technische Ausführungsanforderungen an den Auftragnehmer

Einsatz qualifizierter Fachkräfte; deutschsprachiger Hauptansprechpartner und Fachbauleiter vor Baubeginn.Material VDE-zugelassen, halogenfrei, BauPVO/CPR-konform.Schwimmbad-/Feuchtraumtaugliche Komponenten (IP44/IP55/IP65/IP66), chlor-/salzwasserbeständige Leuchten, Schadgasfestigkeit.Brandschutz: Feuerwiderstandsklassen I60–I120 (Installationskanal), EI30–EI90 (Schotts), S90 (Kabelboxen) mit DIBt-Zulassung.IT-Netzwerk: Klasse EA nach ISO/IEC 11801, CAT6A/CAT7A, DALI-2 zertifiziert, KNX-zertifiziert.Haftpflichtversicherung mit Mindestdeckungssummen (auf Verlangen nachzuweisen); konkrete Summen im Mustervertrag nicht ausgefüllt.Nachunternehmereinsatz nur mit Zustimmung des Auftraggebers.

Referenzprojekte

3 ReferenzenZeitraum: Letzte 5 KalenderjahreVolumen: Keine besonderen Anforderungen an den Auftragswert; eine der 3 Referenzen muss jedoch dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Mindest-Auftragswert entsprechen

Vergleichbare Elektroinstallationsarbeiten; mit Bezeichnung der Leistung, Referenzgeber (Name, Ansprechpartner, Kontaktdaten), Zeitraum und ggf. Brutto-Auftragswert

Vergleichbare Referenzen über Elektroinstallationsarbeiten (Code slc-abil-ref-work)

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.