Ausschreibungen Berlin
Elektroarbeiten Starkstrom
Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Vergabekammer des Landes Berlin | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Berlin, BerlinVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenKurzbeschreibung
Im Deutschen Technikmuseum Berlin (Trebbiner Str. 8–9, 10963 Berlin) soll der Gebäudeteil Altbau umfassend saniert werden. Ausgeschrieben sind die Elektroarbeiten / Starkstrom als eigenes Los (LV 440). Der laufende Museumsbetrieb bleibt während der gesamten Bauzeit bestehen.
Was ist zu tun?
Erneuerung der Elektro-Hauptverteilungen, Unterverteilungen und gesamten Kabel-Trassenneue Flur-Beleuchtung (LED) und Anpassung der Sicherheits-/NotbeleuchtungPotentialausgleich, Demontage der Bestandsanlage, Brandschottungen, Dokumentation
Wichtige Eckdaten
Angebotsfrist: 20.10.2026, 08:50 Uhr (elektronisch über die Vergabeplattform des Landes Berlin)Bauzeit: 04.01.2027 – 30.06.2029 in drei BauphasenAuftraggeber: Land Berlin (SILB), vertreten durch BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH, für die Stiftung Deutsches Technikmuseum BerlinZuschlag: ausschließlich nach Preis
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristSEP2026 DEZ MÄR JUN SEP DEZ MÄR JUN
Veröffentlichung14. Sep. 2026
Bieterfragen-Frist12. Okt. 2026
Angebotsfrist20. Okt. 2026
Angebotsöffnung20. Okt. 2026
Rügefrist (erkennbare Verstöße)ca. 20. Okt. 2026
Bindefristca. 20. Okt. – 19. Dez. 2026
Bauphase I4. Jan. – 27. Okt. 2027
Vertragslaufzeit4. Jan. 2027 – 30. Juni 2029bis 2029
Bauphase II28. Okt. 2027 – 16. Aug. 2028
Bauphase III17. Aug. 2028 – 4. Juni 2029bis 2029
Rügefrist (später erkannte Verstöße)Datum offen10 Kalendertage nach Kenntnisnahme des Verstoßes gegenüber dem Auftraggeber.
NachprüfungsantragDatum offen15 Kalendertage nach Mitteilung der Nichtabhilfe durch den Auftraggeber (§ 160 GWB).
UnwirksamkeitsfeststellungDatum offen30 Kalendertage nach Information des Bieters/Bewerbers; max. 6 Monate nach Vertragsschluss.
ZuverlässigkeitsüberprüfungDatum offenDauer ca. 6–8 Wochen (für Personal in Polizeiliegenschaften erforderlich).
Urkalkulation-HinterlegungDatum offenInnerhalb 2 Wochen nach Zuschlagserteilung bei Auftragssumme ≥ 200.000 € netto.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Angebotspreis / Wertungssumme als einziges Zuschlagskriterium
KI-Hinweis: Bekanntmachung nennt als einziges Zuschlagskriterium 'Preis' (Art: Preis); die Zuschlagskriterientabelle in den Vergabeunterlagen (S. 88) enthält nur die Zeile 'Preis 100', alle weiteren Zeilen sind leer – konsistente ausdrückliche reine Preiswertung.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenRahmen und Standort
Bauherr/Stiftung: Stiftung Deutsches Technikmuseum BerlinStandort: Trebbiner Str. 8–9, 10963 Berlin (Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg)Gebäudeteil: AltbauBauzeit (verbindlich): 04.01.2027 – 30.06.2029, eingeteilt in drei BauphasenErfüllungsort: Berlin (DE300)
Betriebliche Rahmenbedingungen während der Bauzeit
Der Museumsbetrieb läuft weiter: Öffnung ab 09:00 Uhr, Ruhetag Montag.Lärmintensive Arbeiten in öffentlich zugänglichen Bereichen (EG, 1. OG) nur außerhalb der Öffnungszeiten:Mo ganztägigDi–Fr 07:00–09:00 UhrSa 07:00–10:00 UhrEtagenweise Sanierung von unten (KG) nach oben; EG und 1. OG teils in Betrieb.Temporäre Abschottungen zu Besucherverkehrsbereichen.Zugang über die Pforte (Trebbiner Str. 9); tägliche An- und Abmeldung der Mitarbeiter.Baustelleneinrichtungsfläche auf dem Hof, max. 100 m von Eingängen.Material nur für ca. 2 Wochen Zwischenlagerung; Transportwege über Außenaufzüge und Gerüst durch Fenster.Max. Deckenbelastung durch Lagerung: 200 kg/m².Brandmeldeanlage: Melder vor Arbeitsbeginn abdecken, nach Tagesende demontieren.
Umwelt, Sicherheit und Qualität
Einhaltung der VwVBU Berlin (Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt); Nachweise z. B. durch Umweltzeichen Blauer Engel oder gleichwertig.Barrierefreies Bauen gemäß LGBG Bln.Schadstoffmanagement für Asbest, KMF, PAK, PCB etc.Rückbau- und Entsorgungsmaßnahmen für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle.Zuverlässigkeitsüberprüfung für Polizeiliegenschaften (Dauer ca. 6–8 Wochen).Urkalkulation innerhalb 2 Wochen nach Zuschlag (bei Auftragssumme ≥ 200.000 € netto ohne USt).Vertragsstrafe bei Fristüberschreitung: 0,2 % der Netto-Schlussrechnungssumme pro Werktag, max. 5 %.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenEintragung und Registrierung
Eintragung im Berufs-/Handelsregister, Handwerksrolle oder bei der IHK, soweit eintragungspflichtig.Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.Eintragung im ULV, im PQ-Verzeichnis oder gleichwertige Nachweise bzw. EEE oder Eigenerklärung.
Wirtschaftliche und technische Mindestkriterien
Durchschnittlicher Jahresumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre mindestens 600.000,00 EUR netto (mit vergleichbaren Leistungen im Gewerk Elektroarbeiten Starkstrom).Durchschnittliche Beschäftigtenzahl der letzten 3 Geschäftsjahre mindestens 20 Arbeitskräfte.Fachliche Eignung über mindestens 1 projektvergleichbare Referenz (Details siehe Referenzprojekte).Bei Bietergemeinschaften können die Anforderungen von allen Mitgliedern insgesamt gemeinsam erfüllt werden.
Ausschlussgründe und Eigenerklärungen
Keine zwingenden Ausschlussgründe analog § 6e VOB/A-EU: keine Insolvenz/Liquidation, ordnungsgemäße Steuer- und Sozialversicherungszahlungen, gültige Haftpflichtversicherung (Personen-, Sach- und Vermögensschäden), keine schweren Verfehlungen nach § 6a Abs. 2 Nr. 7 VOB/A.Keine Verurteilungen/Ahlungen in den letzten 3 Jahren nach § 21 SchwarzArbG, § 23 AEntG, § 21 MiLoG, § 404 SGB III.Selbstauskunft Bewerber/Bieter sowie Eigenerklärung oder EEE für nicht präqualifizierte Bieter.
Frauenförderung, Umwelt und weitere Erklärungen
Frauenförderverordnung: Erklärung gem. § 1 Abs. 2 BVB – Teil B bei Auftragswert über 500.000 € netto.Umwelt/Material: Nachweis gemäß VwVBU Berlin (z. B. Blauer Engel oder gleichwertig).Restriktive Maßnahmen: Hinweis auf Art. 5k VO (EU) 833/2014 (Russland-Bezug).
Zuschlagskriterium
Zuschlag erfolgt ausschließlich nach dem Preis.
Referenzprojekte
mindestens 1 (bis zu 3 möglich; mehrere Referenzen dürfen die Anforderungen gemeinsam erfüllen) ReferenzenZeitraum: Abnahme innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Tag der AngebotsöffnungVolumen: mindestens 120.000,00 EUR netto
Mindestens 1 projektvergleichbare Referenz; Elektroinstallationsarbeiten und Arbeiten an Schaltanlagen; Abnahme gemäß § 12 VOB/B innerhalb der letzten 5 Jahre vor Angebotsöffnung (20.10.2026); Auftragswert mind. 120.000 € netto
Elektroinstallationsarbeiten und Arbeiten an Schaltanlagen; Nachweis über PQ-Liste, EEE, Eignungsbogen VOB oder Selbstauskunft; Referenzen der ausschreibenden Stelle sind zugelassen
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 36%4–10 · 60%11+ · 5%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 30 erledigt
Formale Angebotsunterlagen
Eignungsnachweise
Bietergemeinschaften & Nachunternehmer
Technische Anlagen und Umweltnachweise
Abfall, Schadstoffe und sonstige Erklärungen
Plattform & Fristen
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Vergabekammer des Landes Berlin | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
10178 Berlin
Ort
10963 Berlin
Kategorie
Berlin
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.bim-berlin.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
10963 Berlin
Berlin
Weitere Ausschreibungen Berlin
Alle anzeigen →Berlin
Bestands-, Planfall- und Wirkungsanalyse Westraum
Senatsverwaltung fuer Mobilitaet, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt · 10179 BerlinFrist: BerlinRahmenvertrag: Instandhaltung, Stoerungsbeseitigung an Turmuhren und Uhren-Anlagen
Bezirksamt Tempelhof-Schoeneberg von Berlin · 10825 BerlinFrist: BerlinElektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebaeuden_Erneuerung Netzersatzanlage
Land Berlin (Sondervermoegen Immobilien des Landes Berlin) · 13187 BerlinFrist: BerlinAufbereitung von Strukturdaten fuer die Verkehrsplanung
Senatsverwaltung fuer Mobilitaet, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt · 10179 BerlinFrist: BerlinElektroinstallation - Beleuchtungsanlage
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin · 10969 Berlin KreuzbergFrist: BerlinEvidence Map Bleiben Sie bei der Arbeit
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin · 10317 BerlinFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit